石材干挂施工合同范本_第1页
石材干挂施工合同范本_第2页
石材干挂施工合同范本_第3页
石材干挂施工合同范本_第4页
石材干挂施工合同范本_第5页
已阅读5页,还剩11页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

甲方:XXX乙方:XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方:XXX乙方:XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

石材干挂施工合同范本精选本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三条施工期限3.1计划开工日期3.2计划竣工日期3.3施工期限的调整第四条质量标准4.1工程质量要求4.2质量验收标准4.3质量问题的处理第五条合同价格5.1合同总价5.2价格调整条件5.3支付方式5.4支付进度第六条施工材料6.1材料供应6.2材料质量要求6.3材料验收第七条施工工艺及要求7.1施工工艺7.2施工要求7.3施工安全措施第八条变更及解除合同8.1合同变更条件8.2合同解除条件8.3变更、解除合同的程序第九条违约责任9.1甲方违约责任9.2乙方违约责任9.3违约赔偿金额第十条争议解决10.1争议解决方式10.2诉讼管辖10.3仲裁机构第十一条不可抗力11.1不可抗力的定义11.2不可抗力事件的处理11.3不可抗力导致的合同变更或解除第十二条保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3违约保密条款的赔偿第十三条合同的生效、修改和终止13.1合同生效条件13.2合同修改程序13.3合同终止条件第十四条其他约定14.1双方的其他约定14.2合同附件14.3合同修改记录第一部分:合同如下:第一条合同主体及定义1.1甲方名称:_____________,地址:_____________1.2乙方名称:_____________,地址:_____________第二条工程概况2.1工程名称:_____________2.2工程地点:_____________2.3工程规模:_____________2.4工程内容:_____________第三条施工期限3.1计划开工日期:_____________3.2计划竣工日期:_____________3.3施工期限的调整:如因不可抗力或其他特殊情况导致施工进度受到影响,双方可协商调整施工期限。第四条质量标准4.1工程质量要求:_____________4.2质量验收标准:_____________4.3质量问题的处理:如发现质量问题,乙方应在验收前及时整改,如验收后发现问题,则按合同约定的违约责任处理。第五条合同价格5.1合同总价:_____________元(大写:___________________________元整)5.2价格调整条件:如因市场行情变化或其他特殊情况导致材料价格波动,双方可协商调整合同价格。(1)按工程进度分阶段支付;(2)验收合格后一次性支付;(3)其他方式:_________________(1)甲方按工程进度支付;(2)乙方按工程进度提供进度报告,甲方审核后支付;(3)其他方式:_________________第六条施工材料6.1材料供应:乙方负责提供合同约定的施工材料,并保证材料质量符合合同要求。6.2材料质量要求:乙方提供的材料应符合国家相关标准和合同约定的质量要求。6.3材料验收:甲方应在材料到达施工现场后及时进行验收,如发现质量问题,应及时通知乙方更换或整改。第八条变更及解除合同8.1合同变更条件:1)双方同意变更合同内容,且变更内容不违反法律法规;2)因不可抗力或其他特殊情况导致合同无法履行;3)双方协商一致的其他原因。8.2合同解除条件:1)双方同意解除合同,且解除合同不违反法律法规;2)因不可抗力或其他特殊情况导致合同无法履行;3)一方严重违约,对方有权解除合同;4)双方协商一致的其他原因。8.3变更、解除合同的程序:1)双方签订变更协议或解除协议;2)双方按照变更协议或解除协议约定的方式处理合同事宜;3)双方办理相关手续,包括但不限于合同登记、备案等。第九条违约责任9.1甲方违约责任:1)甲方未按约定支付价款,乙方有权暂停施工,并要求甲方支付违约金;2)甲方未按约定提供施工条件,乙方有权暂停施工,并要求甲方支付违约金;3)甲方未按约定履行其他义务,乙方有权要求甲方承担违约责任。9.2乙方违约责任:1)乙方未按约定提供材料,甲方有权要求乙方支付违约金;2)乙方未按约定施工,甲方有权要求乙方返工、整改,并支付违约金;3)乙方未按约定履行其他义务,甲方有权要求乙方承担违约责任。9.3违约赔偿金额:1)违约金金额为合同总价款的____%;2)具体违约金金额双方协商确定;3)违约金不足以弥补损失的,对方有权要求赔偿实际损失。第十条争议解决(1)协商解决;(2)调解解决;(3)仲裁解决;(4)诉讼解决。(1)甲方所在地人民法院;(2)乙方所在地人民法院;(3)合同签订地人民法院;(4)其他人民法院。10.3仲裁机构:如选择仲裁解决争议,双方同意提交至__________仲裁委员会进行仲裁。第十一条不可抗力11.1不可抗力的定义:不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,包括但不限于自然灾害、社会事件等。11.2不可抗力事件的处理:双方应尽快协商确定不可抗力事件的影响及处理方案。11.3不可抗力导致的合同变更或解除:如不可抗力事件导致合同无法履行,双方有权协商变更或解除合同。第十二条保密条款12.1保密内容:双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等。12.2保密期限:自合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止。12.3违约保密条款的赔偿:如一方违反保密条款,泄露对方秘密,应承担违约责任,赔偿对方损失。第十三条合同的生效、修改和终止13.1合同生效条件:自双方签字或盖章之日起生效。13.2合同修改程序:合同的修改应由双方协商一致,并书面确认。13.3合同终止条件:1)合同约定的工程验收合格;2)双方协商一致终止合同;3)不可抗力导致合同无法履行;4)一方严重违约,对方有权终止合同;5)其他约定终止条件。第十四条其他约定14.1双方的其他约定:1)双方同意在合同履行过程中遵守国家法律法规;2)双方同意互相配合,确保工程顺利进行;3)其他约定:_________________14.2合同附件:1)附件一:工程图纸;2)附件二:材料清单;3)附件三:施工方案;4)其他附件:_________________14.3合同修改记录:1)合同签订日期:____年__月__日;2)合同修改日期:____年__月__日;3)其他修改记录:_________________第二部分:第三方介入后的修正鉴于本合同履行过程中可能涉及到第三方介入的情况,为确保合同的顺利进行,明确各方的权利义务,现就第三方介入的相关事项作出如下补充规定:第一条第三方定义1.1第三方是指除甲方、乙方以外的其他自然人、法人或其他组织。1.2第三方介入是指第三方参与本合同的履行过程,包括但不限于提供服务、材料供应、技术支持等。第二条第三方介入的条件及程序2.1第三方介入的条件:1)双方同意第三方介入;2)第三方具备合同约定的资格和能力;3)第三方介入不违反法律法规。2.2第三方介入的程序:1)双方协商确定第三方介入的事项;2)双方签订第三方介入协议,明确双方与第三方的权利义务;3)双方按照约定引入第三方。第三条第三方权利义务3.1第三方权利:1)按照约定获得支付;2)对介入的事项提出建议和意见;3)其他合同约定的权利。3.2第三方义务:1)按照约定完成介入的事项;2)不得侵犯甲方、乙方的合法权益;3)其他合同约定的义务。第四条甲方、乙方的义务4.1甲方义务:1)对第三方进行合理的监督和管理;2)向第三方支付约定的费用;3)提供第三方所需的施工条件和资料。4.2乙方义务:1)协助甲方对第三方进行监督和管理;2)按照约定向第三方支付费用;3)提供第三方所需的材料和技术支持。第五条第三方责任限额5.1第三方责任限额是指第三方因违约、过失或其他原因导致合同损失的最高赔偿限额。5.2第三方责任限额的确定:1)双方在第三方介入协议中约定;2)如未在协议中约定,双方协商确定;3)如双方无法协商确定,按照相关法律法规规定执行。第六条第三方违约处理6.1第三方违约:第三方未能按照约定完成事项或违反合同约定。6.2违约处理:1)甲方、乙方有权要求第三方履行合同约定的义务;2)甲方、乙方有权要求第三方支付违约金;3)如第三方违约导致甲方、乙方损失,第三方应承担赔偿责任。第七条第三方与甲方、乙方之间的关系7.1第三方与甲方、乙方之间的合同关系:第三方与甲方、乙方分别签订合同,各自承担合同责任。7.2第三方与甲方、乙方之间的权利义务:第三方按照合同约定履行义务,甲方、乙方按照合同约定支付费用。第八条第三方介入对合同其他条款的影响8.1第三方介入不影响本合同其他条款的执行,除非双方另有约定。8.2第三方介入不影响甲方、乙方之间的权利义务,第三方对甲方、乙方无直接合同关系。第九条第三方介入的终止9.1第三方介入终止的条件:1)合同约定的事项完成;2)双方协商一致终止第三方介入;3)不可抗力导致第三方介入无法继续。9.2第三方介入终止的程序:1)双方签订终止协议;2)双方按照约定处理合同事宜;3)第三方办理相关手续。第十条违约责任10.1第三方违约责任:第三方未能按照约定履行义务或违反合同约定,应承担违约责任。10.2甲方、乙方违约责任:甲方、乙方未能按照约定履行义务或违反合同约定,应承担违约责任。第十一条争议解决(1)协商解决;(2)调解解决;(3)仲裁解决;(4)诉讼解决。(1)甲方所在地人民法院;(2)乙方所在地人民法院;(3)合同签订地人民法院;(4)其他人民法院。11.3仲裁机构:如选择仲裁解决争议,双方同意提交至__________仲裁委员会进行仲裁。第十二条不可抗力12.1不可抗力的定义:不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,包括但不限于自然灾害、社会事件等。12.2不可抗力事件的处理:双方应尽快协商第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件一:工程图纸1.1图纸内容:包括工程的整体布局、细部设计、材料种类及数量等。1.2图纸要求:图纸应清晰、完整,不得有遗漏或模糊不清的部分。1.3图纸提供:甲方应在合同签订后____天内提供完整的工程图纸。附件二:材料清单2.1材料种类:列出合同约定的所有材料种类及其规格、型号。2.2材料要求:材料应符合国家相关标准和合同约定的质量要求。2.3材料供应:乙方应按照合同约定的时间和数量提供材料。附件三:施工方案3.1施工步骤:详细描述施工过程中的各个步骤和注意事项。3.2施工要求:按照方案要求进行施工,确保工程质量。3.3施工安全:方案中应包含施工安全措施,确保施工人员安全。附件四:第三方介入协议4.1第三方名称:明确第三方的名称和资质。4.2介入事项:列出第三方需要介入的事项及其责任。4.3费用及支付:约定第三方的费用及其支付方式。说明二:违约行为及责任认定违约行为:1)甲方未按约定支付价款;2)甲方未按约定提供施工条件;3)乙方未按约定提供材料;4)乙方未按约定施工;5)第三方未按约定完成事项;6)双方未按约定履行其他义务。责任认定标准:1)违约金:违约方应支付合同总价款的____%作为违约金。2)损害赔偿:如违约方违约导致对方损失,应赔偿实际损失金额。3)工期延误:如因违约导致工期延误,违约方应支付甲方因此产生的额外费用。示例说明:如甲方未按约定支付价款,乙方有权暂停施工,并要求甲方支付违约金。具

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论