2024年度建筑工程施工合同的工程量清单3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度建筑工程施工合同的工程量清单本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包人1.2承包人1.3工程1.4工程量清单第二条合同签订及生效2.1签订时间2.2签订地点2.3合同生效条件第三条工程量清单的构成及内容3.1工程量清单构成3.2工程量清单内容3.3工程量清单的修改和补充第四条工程量的计算与确认4.1工程量计算方法4.2工程量确认程序4.3工程量争议的处理第五条工程量的支付与结算5.1工程量支付条件5.2工程量支付方式5.3工程量结算程序第六条工程量的变更6.1工程量变更的条件6.2工程量变更的程序6.3工程量变更的支付与结算第七条工程量的验收与交付7.1工程量验收标准7.2工程量验收程序7.3工程量交付时间及方式第八条工程量的保修与维护8.1工程量保修范围8.2工程量保修期限8.3工程量保修责任第九条合同的解除与终止9.1合同解除条件9.2合同终止条件9.3合同解除或终止后的处理第十条违约责任10.1发包人的违约责任10.2承包人的违约责任10.3违约赔偿方式第十一条争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序第十二条合同的变更与转让12.1合同变更条件12.2合同转让条件12.3合同变更与转让的程序第十三条合同的解除与撤销13.1合同解除条件13.2合同撤销条件13.3合同解除与撤销的程序第十四条合同的附则14.1合同的解释14.2合同的适用法律14.3合同的有效期第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包人本合同的发包人是指按照中国法律设立，具有独立法人资格，承担合同约定的权利和义务的单位和个人。1.2承包人本合同的承包人是指按照中国法律设立，具有独立法人资格，承担合同约定的权利和义务的单位和个人。1.3工程本合同所指工程是指合同约定的建设项目，包括工程的设计、施工、设备安装、调试、验收等全部或部分工作。1.4工程量清单工程量清单是指合同中约定的，载明工程项目的名称、数量、单位、工程量、工程单价等内容的清单。第二条合同签订及生效2.1签订时间本合同于____年____月____日由发包人和承包人在____（地点）签订。2.2签订地点本合同签订地点为____（详细地址）。2.3合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效，合同的解除、终止或解除必须按照合同约定的程序进行。第三条工程量清单的构成及内容3.1工程量清单构成工程量清单由工程项目的名称、数量、单位、工程量、工程单价等内容构成。3.2工程量清单内容工程量清单应详细列明工程项目的名称、数量、单位、工程量、工程单价等信息，包括但不限于土建工程、安装工程、装饰工程、设备采购等。3.3工程量清单的修改和补充合同执行过程中，如因设计变更、工程量增减等原因需要修改或补充工程量清单，双方应协商一致，并签订修改或补充协议。第四条工程量的计算与确认4.1工程量计算方法工程量的计算应按照国家标准、行业标准或合同约定的方法进行。4.2工程量确认程序工程量确认应由发包人或其委托的监理机构对承包人提交的工程量进行审核，确认后由双方签字盖章。4.3工程量争议的处理对于工程量的争议，双方应协商解决；协商不成的，可向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。第五条工程量的支付与结算5.1工程量支付条件工程量的支付应满足合同约定的支付条件，包括但不限于工程量的完成、质量合格、签证等。5.2工程量支付方式工程量的支付方式可以采取进度付款、验收合格后付款等方式，具体方式由合同约定。5.3工程量结算程序工程量结算应按照合同约定的时间和方式进行，结算金额应扣除合同约定的质量保证金等。第六条工程量的变更6.1工程量变更的条件工程量变更应满足合同约定的变更条件，包括但不限于设计变更、工程量增减等。6.2工程量变更的程序工程量变更应由发包人或其委托的监理机构提出，双方协商一致后签订变更协议。6.3工程量变更的支付与结算工程量变更的支付与结算应按照合同约定的方式和时间进行。第八条工程量的保修与维护8.1工程量保修范围承包人应对工程量清单中列明的工程项目进行保修，保修范围包括但不限于工程质量、工程安全、工程功能等。8.2工程量保修期限工程量保修期限应根据国家规定、行业标准或合同约定执行。如无明确规定，保修期限自工程竣工验收合格之日起计算。8.3工程量保修责任承包人应对保修范围内的工程质量问题负责修复、更换或赔偿，保修责任不因工程交付使用而终止。第九条合同的解除与终止9.1合同解除条件合同解除的条件应符合合同约定或国家法律法规的规定。9.2合同终止条件合同终止的条件应符合合同约定或国家法律法规的规定。9.3合同解除或终止后的处理第十条违约责任10.1发包人的违约责任发包人违反合同约定，导致承包人损失的，应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。10.2承包人的违约责任承包人违反合同约定，导致发包人损失的，应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。10.3违约赔偿方式违约赔偿方式应根据合同约定或国家法律法规的规定执行。第十一条争议解决11.1争议解决方式合同争议的解决方式可以采取协商、调解、仲裁或诉讼等方式。11.2争议解决机构争议解决机构应由双方共同约定，可以是合同约定的仲裁机构或人民法院。11.3争议解决程序争议解决程序应按照双方约定的程序进行，包括但不限于提交答辩、举证、开庭等。第十二条合同的变更与转让12.1合同变更条件合同变更的条件应符合合同约定或国家法律法规的规定。12.2合同转让条件合同转让的条件应符合合同约定或国家法律法规的规定。12.3合同变更与转让的程序合同变更与转让应由双方签订变更协议，并按照合同约定的程序进行。第十三条合同的解除与撤销13.1合同解除条件合同解除的条件应符合合同约定或国家法律法规的规定。13.2合同撤销条件合同撤销的条件应符合合同约定或国家法律法规的规定。13.3合同解除与撤销的程序合同解除与撤销应按照合同约定的程序进行，包括但不限于通知对方、办理手续等。第十四条合同的附则14.1合同的解释本合同的解释应遵循合同约定、国家法律法规及行业惯例。14.2合同的适用法律本合同适用中华人民共和国法律。14.3合同的有效期本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至合同约定的工程竣工验收合格之日止。第二部分：第三方介入后的修正第十五条第三方介入的定义及范围15.1第三方介入的定义第三方介入是指在合同执行过程中，除发包人和承包人外的其他单位或个人参与合同的履行、监督、协调等活动的行为。15.2第三方介入的范围第三方介入包括但不限于监理机构、设计变更单位、材料供应商、设备供应商、施工分包商等。第十六条第三方介入的程序及责任16.1第三方介入的程序第三方介入应按照合同约定的程序进行，包括但不限于第三方selection、合同签订、履约监督等。16.2第三方介入的责任第三方介入的责任应包括但不限于按照合同约定完成介入事项、确保工程质量、安全、进度等目标的实现，并承担相应的违约责任。第十七条第三方介入的权益保护17.1第三方介入的权益第三方介入享有按照合同约定获得的权益，包括但不限于合同履行过程中的知情权、监督权、索赔权等。17.2第三方介入的权益保障发包人和承包人应保障第三方介入的合法权益，不得擅自变更第三方介入的权益，如发生变更，应与第三方协商一致。第十八条第三方介入的费用及支付18.1第三方介入的费用第三方介入的费用包括但不限于第三方的人员工资、材料费用、设备费用等。18.2第三方介入费用的支付第三方介入费用应按照合同约定的时间和方式进行支付，支付条件应符合合同约定。第十九条第三方介入的变更与解除19.1第三方介入的变更第三方介入的变更应符合合同约定的变更条件，包括但不限于第三方单位或个人的更换、职责调整等。19.2第三方介入的解除第三方介入的解除应符合合同约定的解除条件，包括但不限于合同终止、第三方违约等。第二十十条第三方介入的违约责任20.1第三方介入的违约责任第三方介入如违反合同约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。20.2第三方介入违约赔偿方式第三方介入违约赔偿方式应根据合同约定或国家法律法规的规定执行。第二十一条第三方介入的争议解决21.1第三方介入争议解决方式第三方介入争议的解决方式可以采取协商、调解、仲裁或诉讼等方式。21.2第三方介入争议解决机构第三方介入争议解决机构应由双方共同约定，可以是合同约定的仲裁机构或人民法院。21.3第三方介入争议解决程序第三方介入争议解决程序应按照双方约定的程序进行，包括但不限于提交答辩、举证、开庭等。第二十二条合同的变更与转让22.1合同变更条件合同变更的条件应符合合同约定或国家法律法规的规定。22.2合同转让条件合同转让的条件应符合合同约定或国家法律法规的规定。22.3合同变更与转让的程序合同变更与转让应由双方签订变更协议，并按照合同约定的程序进行。第二十三条合同的解除与撤销23.1合同解除条件合同解除的条件应符合合同约定或国家法律法规的规定。23.2合同撤销条件合同撤销的条件应符合合同约定或国家法律法规的规定。23.3合同解除与撤销的程序合同解除与撤销应按照合同约定的程序进行，包括但不限于通知对方、办理手续等。第二十四条合同的附则24.1合同的解释本合同的解释应遵循合同约定、国家法律法规及行业惯例。24.2合同的适用法律本合同适用中华人民共和国法律。24.3合同的有效期本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至合同约定的工程竣工验收合格之日止。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程量清单详细列出工程项目的名称、数量、单位、工程量、工程单价等信息。附件二：设计文件包括工程的设计图纸、技术规范、施工图纸等。附件三：施工方案详细说明施工过程中的施工方法、施工工艺、施工组织设计等。附件四：材料采购清单列出材料名称、规格、数量、单价、供应商等信息。附件五：设备采购清单列出设备名称、型号、数量、单价、供应商等信息。附件六：合同履行过程中的签证文件包括工程变更签证、工程量签证、材料签证等。附件七：质量保证书承诺工程质量符合国家标准和合同要求。附件八：安全文明施工保证书承诺施工过程中的安全文明施工措施。附件九：保修合同详细说明保修范围、保修期限、保修责任等内容。附件十：支付凭证包括工程进度付款凭证、验收合格后付款凭证等。附件十一：违约金计算公式详细列出违约金的计算方式和计算公式。附件十二：争议解决机构名录列出合同约定的仲裁机构或人民法院的联系方式。说明二：违约行为及责任认定：1.发包人未按约定时间支付工程进度款或验收合格后付款。2.承包人未按约定时间完成工程或工程质量不符合国家标准和合同要求。3.承包人未按设计文件施工或施工方案不符合合同要求。4.承包人未按约定采购材料或设备，或提供的材料、设备不符合合同要求。5.承包人未按约定履行合同义务，导致工程进度延误或工程质量问题。违约责任认定标准：1.违约金计算：根据附件十一的违约金计算公式，计算违约金金额。2.损失赔偿：根据实际损失金额，赔偿因违约行为导致的损失。3.工期顺延：根据合同约定，计算因违约行为导致的工期顺延天数。4.质量修复：对于因违约行为导致的工程质量问题，承包人应负责修复，并承担修复费用。示例说明：如果承包人未按约定时间完成工程，属于违约行为。根据合同约定，每延迟一天完成工程，应支付违约金元。由于工程延期导致发包人损失，承包人还应赔偿发包人因工程延期产生的实际损失，如工程租赁费用、临时设施费用等。全文完。2024年度建筑工程施工合同的工程量清单1本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方名称及地址1.2承包方名称及地址1.3工程地点1.4工程名称1.5工程内容1.6工程量清单第二条工程量清单的组成2.1清单编制依据2.2清单项目内容2.3工程量的计算方式2.4工程量的修正和调整第三条工程量的验收与确认3.1验收标准和方法3.2验收时间及程序3.3验收结果的确认3.4验收不合格的处理第四条工程量的支付与结算4.1工程量支付条件4.2工程量支付方式4.3工程量支付时间4.4工程量结算依据4.5工程量结算程序第五条工程量的变更5.1变更条件5.2变更程序5.3变更工程量的计算及支付5.4变更工程量的验收与确认第六条工程量的争议解决6.1争议的解决方式6.2争议的解决时间6.3争议解决不了的处理第七条工程量的违约责任7.1违约的情形7.2违约责任的承担方式7.3违约金的计算方法第八条工程量的不可抗力8.1不可抗力的认定8.2不可抗力导致的工程量变化8.3不可抗力导致的合同解除第九条工程量的保密条款9.1保密信息的范围9.2保密信息的保护期限9.3保密信息的泄露责任第十条工程量的协助条款10.1协助内容10.2协助方式10.3协助时间第十一条工程量的附加条款11.1附加条款的内容11.2附加条款的效力第十二条工程量的解除和终止12.1解除和终止的条件12.2解除和终止的程序12.3解除和终止后的处理第十三条工程量的法律适用和争议解决13.1法律适用13.2争议解决方式第十四条工程量的其他条款14.1其他条款的内容14.2其他条款的效力第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包方名称及地址发包方为中华人民共和国省市区的某政府部门，详细地址为省市区路号。1.2承包方名称及地址承包方为中华人民共和国省市区的某建筑工程有限公司，详细地址为省市区路号。1.3工程地点工程地点位于省市区路号，具体施工地点以发包方指定的地点为准。1.4工程名称工程名称为项目建筑工程，包括但不限于土建工程、安装工程、装修工程等。1.5工程内容工程内容包括但不仅限于：土方工程、地基与基础工程、主体结构工程、建筑装饰工程、给排水及采暖工程、电气工程、通风与空调工程、建筑智能化工程等。1.6工程量清单工程量清单为本合同附件，详细列出了各项工程的工程量及工程内容。第二条工程量清单的组成2.1清单编制依据工程量清单编制依据为国家相关标准、规范和图纸，以及双方确认的施工方案和工程量计算规则。2.2清单项目内容清单项目内容包括土方工程、地基与基础工程、主体结构工程、建筑装饰工程、给排水及采暖工程、电气工程、通风与空调工程、建筑智能化工程等各项工程的工程量。2.3工程量的计算方式工程量计算方式采用国家规定的计算方法，包括但不限于体积计算、面积计算、长度计算等。2.4工程量的修正和调整工程量的修正和调整应由双方协商确定，并在合同中予以明确。第三条工程量的验收与确认3.1验收标准和方法工程量验收标准和方法应符合国家相关标准和规范，以及双方确认的施工方案和验收程序。3.2验收时间及程序工程量验收时间应在工程完成后进行，具体验收程序由双方协商确定。3.3验收结果的确认验收结果应由双方共同签署验收报告，作为支付工程款的依据。3.4验收不合格的处理工程量验收不合格的，承包方应按照双方协商确定的方式进行整改，并重新验收。第四条工程量的支付与结算4.1工程量支付条件工程量支付条件为工程量验收合格，并按照合同约定的时间提交支付申请。4.2工程量支付方式工程量支付方式为银行转账，具体支付账户由承包方提供。4.3工程量支付时间工程量支付时间为本合同约定的各工程节点完成后五个工作日内。4.4工程量结算依据工程量结算依据为工程量清单、验收报告和合同约定的其他支付依据。4.5工程量结算程序工程量结算程序为：承包方提交工程量支付申请，发包方审核无误后进行支付。第五条工程量的变更5.1变更条件工程量变更条件为工程设计变更、工程量清单漏项或误项等。5.2变更程序工程量变更程序为：双方协商确定变更内容，并在合同中予以明确。5.3变更工程量的计算及支付变更工程量的计算及支付应按照合同约定的方式进行。5.4变更工程量的验收与确认变更工程量的验收与确认应按照合同约定的验收程序进行。第六条工程量的争议解决6.1争议的解决方式工程量争议的解决方式为双方协商解决，协商不成的，可以依法申请仲裁或提起诉讼。6.2争议的解决时间争议的解决时间应在本合同约定的工程完工日期后三个月内解决。6.3争议解决不了的处理争议解决不了的情况下，双方应按照合同约定的方式处理，包括但不限于申请仲裁或提起诉讼。第八条工程量的不可抗力8.1不可抗力的认定不可抗力是指在合同签订之后，不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害（如地震、洪水等）、社会事件（如战争、罢工等）。8.2不可抗力导致的工程量变化不可抗力事件导致工程量变化的，双方应协商确定工程量的调整方案。8.3不可抗力导致的合同解除不可抗力事件持续时间超过三个月的，双方协商解除合同，并按照合同约定处理后续事宜。第九条工程量的保密条款9.1保密信息的范围保密信息是指合同履行过程中双方接触的、不为公众所知晓的、具有商业价值的信息，包括工程技术秘密、商业秘密等。9.2保密信息的保护期限保密信息的保护期限自合同签订之日起算，至合同解除或终止之日起两年内有效。9.3保密信息的泄露责任保密信息泄露的，泄露方应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。第十条工程量的协助条款10.1协助内容协助内容包括但不限于：提供施工图纸、技术交底、现场协调等。10.2协助方式协助方式可以是现场会议、电话沟通、电子邮件等。10.3协助时间协助时间应符合工程进度要求，具体协助时间由双方协商确定。第十一条工程量的附加条款11.1附加条款的内容附加条款包括但不仅限于合同的变更、解除、终止等条款。11.2附加条款的效力附加条款自双方签字盖章之日起生效，与本合同具有同等法律效力。第十二条工程量的解除和终止12.1解除和终止的条件解除和终止的条件包括但不限于：合同履行完毕、双方协商解除、不可抗力事件等。12.2解除和终止的程序解除和终止程序应符合合同约定，双方签字盖章确认。12.3解除和终止后的处理解除和终止后，双方应按照合同约定处理后续事宜，包括但不限于工程量结算、赔偿损失等。第十三条工程量的法律适用和争议解决13.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。13.2争议解决方式争议解决方式包括但不限于协商解决、仲裁解决、诉讼解决等。第十四条工程量的其他条款14.1其他条款的内容其他条款包括但不仅限于合同的履行地点、履行期限、履行方式等。14.2其他条款的效力其他条款自双方签字盖章之日起生效，与本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第十四条第三方介入的定义和范围14.1第三方介入的定义第三方介入是指在合同履行过程中，除甲乙方之外，需要参与或协助完成合同约定的义务的个体或实体。第三方可以是中介方、咨询方、监理方、政府部门等。14.2第三方介入的范围第三方介入的范围包括但不限于：提供专业咨询、技术支持、质量监督、进度控制、资金监管等。第十五条第三方介入的义务和责任15.1第三方介入的义务第三方介入的义务包括但不限于：按照合同约定的时间和质量要求完成介入工作、遵守相关法律法规、保守合同秘密等。15.2第三方介入的责任第三方介入的责任包括但不限于：因介入工作不当导致的工程质量问题、安全事故、合同纠纷等。第十六条第三方介入的报酬和支付16.1第三方介入的报酬第三方介入的报酬应按照合同约定的标准和方式计算，并在合同中予以明确。16.2第三方介入的支付第三方介入的支付应按照合同约定的时间和方式进行，支付对象为第三方。第十七条第三方介入的违约责任17.1第三方介入的违约情形第三方介入的违约情形包括但不限于：未按时完成介入工作、未达到合同约定的质量要求、泄露合同秘密等。17.2第三方介入的违约责任第三方介入的违约责任包括但不限于：承担违约责任、赔偿甲乙方因此遭受的损失、支付违约金等。第十八条第三方介入的争议解决18.1第三方介入的争议解决方式第三方介入的争议解决方式包括但不限于协商解决、仲裁解决、诉讼解决等。18.2第三方介入的争议解决时间第三方介入的争议解决时间应在本合同约定的工程完工日期后三个月内解决。第十九条第三方介入的其他条款19.1第三方介入的其他条款第三方介入的其他条款包括但不限于合同的变更、解除、终止等。19.2第三方介入的其他条款的效力第三方介入的其他条款自双方签字盖章之日起生效，与本合同具有同等法律效力。第二十条第三方责任限额20.1第三方责任限额的确定第三方责任限额应根据第三方介入的工作性质、风险程度、合同金额等因素综合确定。20.2第三方责任限额的表述第三方责任限额应在合同中明确表述，如：“第三方对因其违约行为导致的损失承担的最高赔偿限额为合同金额的10%。”第二十一条第三方与甲乙方的关系21.1第三方与甲乙方的关系界定第三方与甲乙方的关系应以本合同为准，第三方不取代甲乙方的任何权利和义务。21.2第三方与甲乙方的责任划分第三方介入的工作范围内，第三方承担责任；第三方未介入的工作范围内，甲乙方承担责任。第二十二条第三方介入的合同变更22.1第三方介入的合同变更条件第三方介入的合同变更条件包括但不限于：合同履行过程中出现不可抗力、合同约定的工程内容发生变更等。22.2第三方介入的合同变更程序第三方介入的合同变更程序应符合合同约定的变更程序。第二十三条第三方介入的合同解除和终止23.1第三方介入的合同解除和终止条件第三方介入的合同解除和终止条件包括但不限于：合同履行完毕、双方协商解除、不可抗力事件等。23.2第三方介入的合同解除和终止程序第三方介入的合同解除和终止程序应符合合同约定的解除和终止程序。第二十四条第三方介入的合同继承24.1第三方介入的合同继承条件第三方介入的合同继承条件包括但不限于：合同转让、合同权利义务的继承等。24.2第三方介入的合同继承程序第三方介入的合同继承程序应符合合同约定的继承程序。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程量清单详细列出各项工程的工程量及工程内容，包括土方工程、地基与基础工程、主体结构工程、建筑装饰工程、给排水及采暖工程、电气工程、通风与空调工程、建筑智能化工程等。附件二：施工方案包括施工工艺、施工步骤、施工周期等，具体内容应符合工程要求。附件三：工程图纸包括土建图纸、安装图纸、装修图纸等，图纸应清晰、完整。附件四：技术交底附件五：验收标准及方法详细列出工程验收的标准和方法，包括质量验收、安全验收、功能验收等。附件六：支付申请表包括工程量支付申请的格式、内容和要求，供承包方提交支付申请时使用。附件七：违约行为及责任认定详细列出合作中所有涉及到的违约行为以及违约的责任认定标准，并进行简要的示例说明。附件八：争议解决方式说明二：违约行为及责任认定：1.承包方未按合同约定时间完成工程量，视为违约。2.承包方工程量完成不符合合同约定的质量要求，视为违约。3.发包方未按合同约定时间支付工程款，视为违约。4.发包方未提供合同约定的施工条件，导致承包方无法按时完成工程，视为违约。5.第三方未按合同约定完成介入工作，视为违约。违约责任认定标准：1.违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。2.违约金的计算方法应符合合同约定，如按照合同金额的一定比例计算。3.赔偿损失的计算应根据违约行为导致的实际损失进行，包括但不限于直接损失和间接损失。示例说明：1.如果承包方未按合同约定时间完成工程量，发包方有权要求承包方支付违约金，违约金计算方法为合同金额的5%。2.如果发包方未按合同约定时间支付工程款，承包方有权要求发包方支付违约金，违约金计算方法为应支付工程款的5%。3.如果第三方未按合同约定完成介入工作，第三方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿甲乙方因此遭受的损失。全文完。2024年度建筑工程施工合同的工程量清单2本合同目录一览第一条合同主体1.1发包人1.2承包人第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三条工程量清单3.1清单编制依据3.2清单内容3.3清单变更第四条合同价款4.1合同总价4.2工程预付款4.3工程进度款4.4工程结算第五条工程质量5.1质量标准5.2质量检验5.3质量问题处理第六条工程进度6.1施工计划6.2进度调整6.3延期违约责任第七条安全生产7.1安全生产要求7.2安全事故处理7.3安全生产费用第八条材料设备供应8.1材料设备供应责任8.2材料设备质量要求8.3材料设备验收第九条工程变更9.1变更范围9.2变更程序9.3变更价款第十条违约责任10.1发包人违约10.2承包人违约10.3违约赔偿第十一条争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3诉讼或仲裁费用第十二条合同的生效、变更和解除12.1合同生效条件12.2合同变更12.3合同解除第十三条其他约定13.1保密条款13.2知识产权保护13.3不可抗力13.4法律适用13.5争议解决第十四条合同附件14.1工程量清单14.2设计文件14.3相关法律法规和标准规范第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1发包人1.1.1发包人全称：____________1.1.2发包人地址：____________1.1.3发包人联系人：____________1.1.4发包人联系方式：____________1.2承包人1.2.1承包人全称：____________1.2.2承包人地址：____________1.2.3承包人联系人：____________1.2.4承包人联系方式：____________第二条工程概况2.1工程名称：____________2.2工程地点：____________2.3工程规模：____________2.4工程内容：____________第三条工程量清单3.1清单编制依据：____________3.2清单内容：详附清单3.3清单变更：未经双方协商一致，任何一方不得单方面变更工程量清单。如因设计变更、工程量增减等原因导致工程量清单需要变更的，双方应协商一致，并书面确认。第四条合同价款4.1合同总价：人民币（大写）：____________元整（小写）：____________元4.2工程预付款：合同总价的一定比例（具体比例由双方协商确定），在合同签订后一定时间内支付。4.3工程进度款：按照双方约定的进度，按月或者按工程阶段支付。具体支付方式和时间由双方协商确定。4.4工程结算：工程完成后，按照实际完成工程量和合同约定的价格进行结算。第五条工程质量5.1质量标准：按照我国相关法律法规、行业标准和地方标准执行。5.2质量检验：发包人有权对工程质量进行检验。检验不合格的，承包人应按照发包人的要求及时整改，并承担由此产生的费用。5.3质量问题处理：如发现质量问题，双方应立即协商处理。如因承包人原因导致质量问题，承包人应承担全部责任。第六条工程进度6.1施工计划：承包人应按照合同约定的时间节点完成工程。具体施工计划由双方协商确定。6.2进度调整：如因不可抗力等原因导致工程进度需要调整的，双方应协商一致，并书面确认。6.3延期违约责任：如承包人未按照约定的时间节点完成工程，应按照合同约定承担延期违约责任。第七条安全生产7.1安全生产要求：承包人应严格按照国家关于安全生产的法律、法规和行业标准进行施工，确保施工现场的安全生产。7.2安全事故处理：如发生安全事故，承包人应立即报告发包人和相关部门，并按照有关规定处理。7.3安全生产费用：承包人应承担施工过程中的安全生产费用。具体费用由双方协商确定。第八条材料设备供应8.1材料设备供应责任：承包人负责采购施工所需的材料和设备，并保证材料和设备的质量。8.2材料设备质量要求：材料和设备应符合我国相关法律法规、行业标准和地方标准的要求。8.3材料设备验收：发包人有权对承包人提供的材料和设备进行验收。验收不合格的，承包人应按照发包人的要求及时更换或整改。第九条工程变更9.1变更范围：工程变更包括但不限于设计变更、工程量增减、工程内容调整等。9.2变更程序：如需要进行工程变更，双方应协商一致，并书面确认。9.3变更价款：工程变更导致的价款变动，双方应协商确定。第十条违约责任10.1发包人违约：如发包人未按照合同约定支付价款、预付款、进度款等，应承担违约责任。10.2承包人违约：如承包人未按照合同约定完成工程、提供材料和设备等，应承担违约责任。10.3违约赔偿：违约方应承担因违约产生的损失赔偿责任。第十一条争议解决11.1争议解决方式：双方应通过友好协商解决合同争议。如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2争议解决机构：如选择诉讼解决争议，合同签订地人民法院为管辖法院。11.3诉讼或仲裁费用：诉讼或仲裁费用由败诉方承担。第十二条合同的生效、变更和解除12.1合同生效条件：合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同变更：合同履行过程中，双方可以通过书面协议变更合同。12.3合同解除：如因不可抗力等原因导致合同无法履行，双方可以协商解除合同。合同解除后，双方应按照合同约定处理后续事项。第十三条其他约定13.1保密条款：双方应对合同内容和履行过程中的商业秘密予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。13.2知识产权保护：双方应对施工过程中涉及的知识产权予以保护，未经对方同意不得侵犯对方的知识产权。13.3不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方应协商解决。13.4法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。13.5争议解决：如本合同的任何条款与中华人民共和国法律相抵触，该条款将按法律的规定予以调整，但不影响其他条款的有效性。第十四条合同附件14.1工程量清单：详附清单14.2设计文件：详附文件14.3相关法律法规和标准规范：详附文件第二部分：第三方介入后的修正第十五条第三方介入15.1第三方概念：本合同所述第三方是指除甲乙方之外的，与本合同履行有关的其他主体，包括但不限于中介方、监理方、设计方、材料设备供应商等。15.2第三方责任：第三方介入本合同履行过程中，应对其提供的服务或产品负责，并承担相应的法律责任。15.3第三方权益：第三方根据本合同约定享有权益，包括但不限于合同价款、质量保证、安全防护等。第十六条第三方介入的额外条款及说明16.1额外条款：如第三方介入导致合同内容发生变化，甲乙双方应签订书面补充协议，明确第三方的责任、权益及义务。16.2说明：第三方介入不影响甲乙双方的权利和义务。甲乙双方应与第三方协商一致，确保合同的履行。第十七条第三方责任限额17.1责任限额：第三方对甲乙双方的赔偿责任限额，按照合同约定的金额或者按照第三方承诺的限额执行。17.2责任限额的确定：第三方责任限额由甲乙双方协商确定，并在补充协议中明确。17.3责任限额的调整：如第三方责任限额需要调整，甲乙双方应签订书面协议，并进行变更。第十八条第三方与甲乙方的划分说明18.1划分说明：第三方介入本合同履行过程中，甲乙双方与第三方之间的权利、义务和责任划分，按照合同约定执行。18.2责任划分：如第三方因履行合同造成甲乙方损失，甲乙双方有权向第三方追偿。18.3权益划分：第三方根据合同约定享有的权益，甲乙双方不得干预。但甲乙双方有权对第三方