招投标和合同的关系

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

招投标和合同的关系本合同目录一览1.总则1.1定义与术语解释1.2适用法律与法规1.3招投标文件的构成1.4合同文件的优先顺序2.招投标程序2.1招标公告与资格预审2.2投标文件的提交2.3投标保证金2.4招标文件的澄清与修改2.5招标评审与中标通知3.合同的订立与生效3.1合同谈判与签约3.2合同的生效条件3.3合同的履行期限3.4合同的解除与终止4.合同的履行4.1承包人的义务与责任4.2发包人的义务与责任4.3工程质量与标准4.4工程进度与工期4.5工程变更与调整5.合同价款与支付5.1合同价款的确定5.2预付款5.3进度付款5.4竣工结算5.5质量保证金6.违约责任与争议解决6.1承包人的违约行为6.2发包人的违约行为6.3违约责任的具体规定6.4争议的解决方式7.合同的转让与分包7.1合同的转让7.2禁止分包与规定7.3分包合同的管理8.保险与保证8.1工程保险8.2第三方责任保险8.3承包人的履约保证9.税务与审计9.1税务责任与义务9.2审计与检查10.环境保护与安全10.1环境保护要求10.2安全管理制度11.信息安全与保密11.1信息安全义务11.2保密条款12.不可抗力与风险承担12.1不可抗力的定义12.2不可抗力的后果处理13.合同的终止与解除13.1合同终止的条件13.2合同解除的程序14.违约金与赔偿14.1违约金的计算方式14.2赔偿责任的具体规定第一部分：合同如下：第一条总则1.1定义与术语解释本合同下列词语，除上下文另有规定外，具有如下含义：（1）合同：指本合同及附件，是双方关于招投标和合同关系的全部权利义务的约定。（2）招投标：指按照法律、法规和本合同的规定，通过公开、公平、公正的方式，选择工程承包人的活动。（3）发包人：指具有工程发包主体资格，按照本合同规定进行工程发包的法人或其他组织。（4）承包人：指依法参加招标，被发包人评标委员会确定为中标人，并签订本合同的法人或其他组织。（5）工程：指本合同约定的发包人委托承包人施工的工程项目。1.2适用法律与法规本合同的订立、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律、法规。1.3招投标文件的构成招投标文件包括：招标公告、资格预审文件、招标文件、投标文件、中标通知书、合同协议书等。1.4合同文件的优先顺序本合同文件的优先顺序为：合同协议书、中标通知书、投标文件、招标文件、其他附件。第二条招投标程序2.1招标公告与资格预审发包人应按照法律法规的规定，在指定的媒体上发布招标公告，公告内容包括但不限于工程概况、投标资格条件、报名时间等。承包人应按照招标公告的要求，提交资格预审申请文件。发包人根据资格预审文件，确定合格承包人。2.2投标文件的提交合格承包人应按照招标文件的要求，提交投标文件。投标文件应包括：投标报价、施工方案、项目管理机构等。2.3投标保证金承包人应按照招标文件的要求，提交投标保证金。投标保证金的形式、金额、退还条件等，详见招标文件。2.4招标文件的澄清与修改发包人应按照法律法规的规定，对招标文件进行澄清和修改。澄清和修改的内容应通知所有购买招标文件的承包人。2.5招标评审与中标通知发包人应组织评标委员会对投标文件进行评审。评标委员会按照招标文件的规定，确定中标人。发包人向中标人发出中标通知书。第三条合同的订立与生效3.1合同谈判与签约中标通知书发出后，发包人与承包人按照招标文件和投标文件的内容，进行合同谈判。双方达成一致后，签订合同协议书。3.2合同的生效条件合同协议书签订后，合同即刻生效。合同的生效条件为：双方签字盖章、合同文件齐全、合同金额符合招标文件要求。3.3合同的履行期限合同履行期限为合同生效之日起至工程竣工交付之日止。3.4合同的解除与终止合同解除与终止的条件如下：（1）双方协商一致解除或终止合同；（2）因不可抗力导致合同无法履行；（3）法律、法规规定的其他解除或终止条件。第四条合同的履行4.1承包人的义务与责任承包人应按照合同约定，完成工程的设计、施工、验收、保修等工作。4.2发包人的义务与责任发包人应按照合同约定，提供施工场地、办理相关手续、支付合同价款等。4.3工程质量与标准工程质量应符合国家现行标准和技术规范的要求。工程质量标准详见合同协议书。4.4工程进度与工期承包人应按照合同约定的工期完成工程。如因承包人原因导致工期延误，应按照合同约定承担违约责任。4.5工程变更与调整工程变更与调整应按照合同约定的程序进行。发包人提出变更需求的，应向承包人发出变更通知。承包人提出变更需求的，应向发包人提交变更申请。第五条合同价款与支付5.1合同价款的确定合同价款根据工程量清单、工程概算、招标文件等确定。合同价款详见合同协议书。5.2预付款发包人应在合同签订后支付预付款。预付款的金额、支付时间等，详见合同协议书。5.3进度付款承包人完成合同约定的工程进度后，第八条违约责任与争议解决6.1承包人的违约行为承包人违反合同约定，导致工程质量、进度、安全等方面出现问题，应承担违约责任。具体违约责任如下：（1）质量问题：按照合同约定支付质量违约金；（2）进度问题：按照合同约定支付进度违约金；（3）安全问题：按照合同约定支付安全违约金。6.2发包人的违约行为发包人违反合同约定，导致工程无法正常进行，应承担违约责任。具体违约责任如下：（1）提供施工场地：如未能按照合同约定提供施工场地，应支付违约金；（2）支付合同价款：如未能按照合同约定支付合同价款，应支付违约金；（3）其他违约行为：按照合同约定承担相应违约责任。6.3违约责任的具体规定违约责任的具体规定详见合同协议书。6.4争议的解决方式合同争议的解决方式如下：（1）双方协商解决；（2）调解：如协商不成，可向合同约定的调解组织申请调解；（3）仲裁：如调解不成，可向合同约定的仲裁委员会申请仲裁；（4）诉讼：如仲裁不成，可向合同约定的人民法院提起诉讼。第九条合同的转让与分包7.1合同的转让未经发包人同意，承包人不得将合同权利义务全部或部分转让给第三方。7.2禁止分包与规定承包人不得将工程主体部分分包给第三方。如确需分包非主体部分，应事先征得发包人同意，并按照合同约定承担连带责任。7.3分包合同的管理承包人与分包商签订的分包合同，应报发包人备案。分包商的行为应视为承包人的行为，承包人应对分包商的行为承担责任。第十条保险与保证8.1工程保险承包人应按照合同约定，办理工程保险。工程保险包括但不限于：建筑工程一切险、安装工程一切险。8.2第三方责任保险承包人应按照合同约定，办理第三方责任保险。第三方责任保险的保险金额、保险范围等，详见合同协议书。8.3承包人的履约保证承包人应向发包人提供履约保证金。履约保证金的金额、退还条件等，详见合同协议书。第十一条税务与审计9.1税务责任与义务承包人应按照法律法规的规定，依法纳税，缴纳各项税费。9.2审计与检查发包人有权对承包人的财务、工程质量、进度等进行审计与检查。承包人应予以配合。第十二条环境保护与安全10.1环境保护要求承包人应按照法律法规的规定，采取措施保护环境，防止污染。10.2安全管理制度承包人应建立健全安全生产管理制度，确保工程施工安全。第十三条信息安全与保密11.1信息安全义务承包人应对发包人的商业秘密、技术秘密等予以保密，不得泄露给第三方。11.2保密条款保密条款的具体内容详见合同协议书。第十四条不可抗力与风险承担12.1不可抗力的定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、社会事件等。12.2不可抗力的后果处理因不可抗力导致合同无法履行或造成损失的，双方互不承担责任。如不可抗力持续时间超过一定期限，双方可协商解除或终止合同。第十五条合同的终止与解除13.1合同终止的条件合同终止的条件如下：（1）双方协商一致终止合同；（2）因不可抗力导致合同无法履行；（3）法律、法规规定的其他终止条件。13.2合同解除的程序合同解除的程序如下：（1）双方协商确定解除事项；（2）签订解除协议，明确解除后的权利义务；（3）按照合同约定办理相关手续。第十六条违约金与赔偿14.1违约金的计算方式违约金的计算方式详见合同协议书。14.2赔偿责任的具体规定第二部分：第三方介入后的修正1.第三方概念界定本合同所称第三方，是指除甲乙方之外的合同当事人之外的个体或组织，包括但不限于中介方、监理方、审计方、保险公司等。第三方介入是指在合同履行过程中，甲乙方根据合同约定或法律法规的规定，邀请第三方参与合同的某些环节，以保证合同的顺利履行和双方权益的实现。2.第三方介入的情形第三方介入的情形包括但不限于：（1）中介方协助甲乙方进行合同谈判、签订合同；（2）监理方对工程施工过程进行监督管理，确保工程质量、进度和安全；（3）审计方对甲乙双方的财务报告、工程量清单等进行审计；（4）保险公司对工程进行保险，承担合同约定的保险责任；（5）其他法律法规或合同约定的第三方介入情形。3.第三方责任限额甲乙双方根据本合同有第三方介入时，需明确第三方的责任限额。第三方责任限额是指第三方在合同履行过程中，因其违约、过失或其他原因导致合同损失时，第三方应承担的最高赔偿责任。第三方责任限额的具体规定如下：（1）第三方介入的各个环节，甲乙方应与第三方签订书面协议，明确第三方的责任范围、责任限额等；（2）第三方责任限额应根据合同金额、工程风险等因素进行合理确定；（3）甲乙方应要求第三方提供担保，以确保第三方履行合同义务；（4）第三方责任限额的确定，应符合法律法规的规定，不得低于法定责任限额；（5）甲乙方应监督第三方履行合同义务，确保第三方不超出责任限额。4.第三方与其他各方的关系第三方介入合同后，其与甲乙方、其他合同当事人之间的关系如下：（1）第三方与甲乙方：第三方接受甲乙方的委托，按照合同约定履行相关义务，甲乙方应支付第三方相应的报酬；（2）第三方与合同其他当事人：第三方仅与甲乙方建立合同关系，与合同其他当事人之间无直接合同关系；（3）第三方与工程：第三方应按照合同约定，对工程的质量、进度、安全等方面承担相应责任；（4）第三方与报酬：第三方完成合同约定的义务后，有权按照合同约定获得报酬。5.第三方介入的额外条款及说明根据本合同，甲乙方有第三方介入时，需增加的额外条款及说明如下：（1）第三方选择：甲乙方应选择具有相应资质、信誉和能力的第三方介入；（2）第三方报酬：甲乙方应按照合同约定，支付第三方的报酬；（3）第三方违约：第三方未按照合同约定履行义务的，甲乙方有权要求第三方承担违约责任；（4）第三方解除：甲乙方有权解除与第三方的合同，如第三方未能履行合同义务、严重违约等；（5）第三方责任：第三方因违约、过失或其他原因导致合同损失的，应承担相应的赔偿责任；（6）第三方资料：第三方应向甲乙方提供其有效证件、资质证书等相关资料；（7）第三方保密：第三方应对甲乙方的商业秘密、技术秘密等予以保密，不得泄露给第三方。6.第三方介入的变更与解除（1）甲乙方与第三方协商一致，签订变更或解除协议；（2）甲乙方应向合同其他当事人通知变更或解除事项；（3）变更或解除协议应符合法律法规的规定，不得损害合同其他当事人的权益。7.第三方介入的违约金与赔偿第三方未按照合同约定履行义务，导致合同损失的，应按照合同约定承担违约责任。违约金的计算方式、赔偿责任的具体规定等，详见合同协议书。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.招标公告2.资格预审文件3.招标文件4.投标文件5.中标通知书6.合同协议书7.工程量清单8.施工图纸9.技术标准和要求10.安全生产管理制度11.环境保护措施12.质量保证体系13.履约保证金银行保函14.工程保险单15.分包合同16.第三方责任保险单17.工程竣工验收报告18.财务报告19.审计报告20.其他甲乙方约定的附件说明二：违约行为及责任认定：1.承包人违约行为：（1）未按期完成工程：承包人未能按照合同约定的工期完成工程，应承担违约责任。（2）工程质量不符合标准：承包人未按照技术标准和要求施工，导致工程质量不符合约定标准，应承担违约责任。（3）未按约定提供施工场地：发包人未能按照合同约定提供施工场地，应承担违约责任。（4）未按约定支付合同价款：发包人未按照合同约定的付款期限和金额支付合同价款，应承担违约责任。2.发包人违约行为：（1）未按期提供施工场地：发包人未能按照合同约定的时间提供施工场地，应承担违约责任。（2）未按约定支付合同价款：发包人未按照合同约定的付款期限和金额支付合同价款，应承担违约责任。（3）未按约定提供设计资料：发包人未能按照合同约定的时间提供设计资料，应承担违约责任。（4）未按约定办