矿山合同范文

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME矿山合同范文本合同目录一览1.矿山工程概述1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程性质2.合同主体2.1发包人2.2承包人3.工程范围和内容3.1工程范围3.2工程内容4.合同价格4.1合同总价4.2价格调整4.3支付方式5.工程进度与交付5.1工程进度计划5.2工程交付时间5.3工程延期交付6.质量与标准6.1质量要求6.2质量保证6.3质量验收7.安全生产与环保7.1安全生产要求7.2环保要求8.合同的变更与解除8.1合同变更8.2合同解除9.违约责任9.1发包人违约9.2承包人违约10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构11.合同的生效、终止与解除11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同解除条件12.合同的附件12.1附件一：工程设计文件12.2附件二：合同技术参数12.3附件三：付款凭证13.其他条款13.1保密条款13.2法律适用条款13.3不可抗力条款14.合同的签署14.1签署日期14.2签署地点14.3签署人第一部分：合同如下：第一条矿山工程概述1.1工程名称：矿区矿产资源开发利用项目1.2工程地点：位于省市县境内1.3工程规模：矿山面积、开采深度、年产量等1.4工程性质：露天开采、井下开采、矿井建设等第二条合同主体2.1发包人：矿业有限责任公司2.2承包人：建筑工程有限公司第三条工程范围和内容3.1工程范围：矿山地质勘查、矿山设计、矿山建设、矿山生产运营等3.2工程内容：地质勘查报告、矿山设计方案、矿山建设施工、矿山生产设备采购与安装、矿山运营管理等第四条合同价格4.1合同总价：人民币亿元（大写：亿元整）4.2价格调整：根据市场行情变化和政策调整，双方协商确定4.3支付方式：分期支付，具体支付时间及比例由双方协商确定第五条工程进度与交付5.1工程进度计划：按照双方协商确定的工程进度计划执行5.2工程交付时间：矿山工程全部建设完成，并通过验收合格后交付给发包人使用5.3工程延期交付：因不可抗力等特殊情况导致工程延期交付的，双方协商解决第六条质量与标准6.1质量要求：符合国家相关法律法规、行业标准和发包人要求6.2质量保证：承包人应建立健全质量管理体系，对工程质量进行全过程控制6.3质量验收：工程验收合格后，发包人应按照约定时间向承包人支付工程款第七条安全生产与环保7.1安全生产要求：承包人应严格按照国家安全生产法律法规和标准要求，做好矿山工程的安全生产管理工作7.2环保要求：承包人应遵守国家环保法律法规，做好矿山工程的环境保护工作第八条合同的变更与解除8.1合同变更：合同履行过程中，因特殊情况或双方协商一致，可以对合同内容进行变更。变更内容应签订书面协议，并经双方盖章确认。8.2合同解除：在合同履行过程中，如发生不可抗力等特殊情况，导致合同无法履行，双方协商一致可以解除合同。合同解除后，双方应按照约定处理合同终止后的相关事宜。第九条违约责任9.1发包人违约：发包人未按照合同约定履行义务的，应承担相应的违约责任。具体违约责任双方协商确定。9.2承包人违约：承包人未按照合同约定履行义务的，应承担相应的违约责任。具体违约责任双方协商确定。第十条争议解决10.2争议解决机构：如选择仲裁，双方约定仲裁委员会为仲裁委员会；如选择诉讼，双方约定管辖法院为合同签订地人民法院。第十一条合同的生效、终止与解除11.1合同生效条件：合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同终止条件：合同履行完毕，双方权益得到保障，合同自然终止。11.3合同解除条件：如发生不可抗力等特殊情况，导致合同无法履行，双方协商一致可以解除合同。第十二条合同的附件12.1附件一：工程设计文件12.2附件二：合同技术参数12.3附件三：付款凭证第十三条其他条款13.1保密条款：双方在合同履行过程中获得的商业秘密、技术秘密等，应予以保密。泄露秘密给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。13.2法律适用条款：本合同适用中华人民共和国法律。13.3不可抗力条款：因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方应按照约定处理合同终止后的相关事宜。第十四条合同的签署14.1签署日期：____年____月____日14.2签署地点：____省____市____县14.3签署人：（发包人代表签名）（承包人代表签名）第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1定义：第三方介入是指在合同履行过程中，除甲乙方之外的其他方参与合同的履行或对合同的履行产生影响的行为。第三方可以是中介方、监管方、协助方等。15.2第三方责任：第三方介入并不免除甲乙双方的合同责任。第三方在合同履行过程中的行为，应当符合合同约定和相关法律法规的要求。若第三方未能履行其职责或违反了法律法规，导致合同无法履行或产生损失，由第三方承担相应责任。15.3第三方权益：第三方根据本合同介入时，享有合同约定的权益。第三方介入合同的履行，不得损害甲乙双方的合法权益。16.第三方介入的额外条款及说明16.1第三方选择：甲乙方根据合同履行需要，可以选择合适的第三方介入。选择第三方时，应充分考虑第三方的资质、信誉和能力等因素。16.2第三方委托：甲乙方可以委托第三方代表其履行合同的一部分或全部义务。委托第三方时，甲乙方应向第三方明确委托的事项、权限和责任。16.4第三方责任限额：若第三方介入导致合同纠纷或损失，甲乙方有权要求第三方承担相应的责任。第三方的责任限额由甲乙方根据合同履行情况协商确定。17.第三方与其他各方的关系17.1第三方与甲乙方：第三方介入合同履行，并不改变甲乙方之间的合同关系。甲乙方应按照合同约定履行各自的义务。17.2第三方与合同：第三方介入合同，应遵守合同约定，不得违反合同条款。第三方未按合同约定履行义务的，应承担相应责任。18.第三方责任的具体界定18.1第三方责任的确定：第三方介入合同履行，其责任由甲乙方根据合同履行情况协商确定。第三方应按照甲乙方的要求履行义务，并承担相应责任。18.2第三方责任的限制：第三方介入合同，其责任限额由甲乙方协商确定。甲乙方有权根据合同履行情况要求第三方承担相应责任，但第三方责任限额不得超出甲乙方的损失范围。18.3第三方责任的履行：第三方应按照甲乙方的要求履行合同义务，并承担相应责任。第三方未能履行义务或违反法律法规的，应承担相应责任。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程设计文件详细要求和说明：包括但不限于矿山工程设计说明书、图纸、技术规格书等，应符合国家相关标准和发包人要求。附件二：合同技术参数详细要求和说明：包括矿山工程的技术参数、性能指标、设备配置等，应详细列出各项技术参数及其要求。附件三：付款凭证详细要求和说明：包括付款申请、付款确认、发票、收据等，应真实、完整地记录付款过程。附件四：工程进度计划详细要求和说明：包括矿山工程各阶段施工计划、时间表等，应明确工程进度和完成时间。附件五：质量保证书详细要求和说明：承包人应向发包人提供质量保证书，承诺工程质量符合合同约定和国家相关标准。附件六：安全生产与环保措施方案详细要求和说明：包括矿山工程的安全生产措施、环保措施方案等，应符合国家相关法律法规要求。附件七：合同变更协议详细要求和说明：如合同履行过程中发生变更，双方应签订书面变更协议，明确变更内容及其影响。附件八：争议解决协议详细要求和说明：双方应签订书面争议解决协议，明确争议解决方式、机构及其他相关事项。附件九：合同解除协议详细要求和说明：如发生不可抗力等特殊情况导致合同解除，双方应签订书面解除协议，明确解除条件及后续处理事项。说明二：违约行为及责任认定：1.发包人违约行为及责任认定：示例：发包人未按照合同约定支付工程款，导致工程进度受到影响。违约责任认定：发包人应承担迟延付款的违约金，并赔偿因此给承包人造成的损失。2.承包人违约行为及责任认定：示例：承包人未按照合同约定完成工程，导致工程延期交付。违约责任认定：承包人应承担迟延交付的违约金，并赔偿因此给发包人造成的损失。3.第三方违约行为及责任认定：示例：第三方（如中介方）未按照合同