环保工程商务标文件范本

环保工程商务标文件范本合同编号：__________环境保护工程合同协议书地址：联系电话：地址：联系电话：鉴于：2.承包商具备环境保护工程的专业技术能力和经验，愿意承担本项目的施工任务；3.双方本着平等互利的原则，经充分协商，达成一致，签订本合同。第一条工程内容1.1本项目的工程内容主要包括：（1）废水处理设施的建设和改造；（2）废气处理设施的建设和改造；（3）固体废物处理设施的建设和改造；（4）环境监测设施的建设和改造；（5）其他与环境保护相关的工作。1.2乙方应根据业主提供的工程设计图纸和技术要求，按照本合同约定的质量标准完成施工任务。第二条合同价格2.1本项目的合同总价为人民币____元（大写：____________________元整），包括但不限于工程设计费、施工费、材料费、设备费、调试费、验收费、质保期服务费等。2.2乙方应在合同签订后____个工作日内向业主提交详细的工程预算，经双方确认后作为本合同的附件。2.3合同价款支付方式如下：（1）合同签订后____个工作日内，业主支付乙方合同总价款的____%；（2）工程进度达到____%时，业主支付乙方合同总价款的____%；（3）工程验收合格后，业主支付乙方合同总价款的____%；（4）质保期内，如无质量问题，业主支付乙方质保期服务费的____%。第三条工程质量3.1乙方应按照业主提供的工程设计图纸和技术要求进行施工，确保工程质量符合国家相关法律法规、标准和规范要求。3.2乙方应保证所使用的材料、设备等产品质量合格，并承担相应产品质量责任。3.3工程验收合格标准如下：（1）工程质量符合国家相关法律法规、标准和规范要求；（2）工程功能齐全，运行稳定；（3）环境保护设施达到设计处理效果；（4）业主及其委托的第三方验收机构验收合格。第四条工期4.1本项目的合同工期为____个月，自双方签订合同之日起计算。4.2乙方应按照约定的工期完成施工任务，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。第五条技术支持和售后服务5.1乙方应对业主进行技术培训，确保业主能正确操作和维护环境保护设施。5.2乙方应在合同签订后____个工作日内向业主提供完整的技术资料和操作手册。5.3乙方应提供____年的质保期服务，质保期内免费提供维修、保养和更换损坏零部件等服务。第六条违约责任6.1乙方未按照约定时间完成施工任务的，应按照逾期天数向业主支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同总价款×逾期天数×____%。6.2乙方所提供的材料、设备等产品质量不合格的，乙方应承担相应的更换、维修、赔偿等责任。6.3业主未按照约定时间支付合同价款的，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=应付款项×逾期天数×____%。第七条争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。8.3本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：一、附件列表：1.工程设计图纸和技术要求2.工程预算3.材料和设备清单4.技术资料和操作手册5.验收报告6.补充协议二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定时间完成施工任务：逾期天数超过合同约定的期限。2.乙方所提供的材料、设备等产品质量不合格：未达到国家相关法律法规、标准和规范要求。3.业主未按照约定时间支付合同价款：逾期天数超过合同约定的期限。三、法律名词及解释：1.环境保护工程：指为改善环境质量、保护生态环境而进行的工程活动。2.质保期：指合同约定的乙方对工程质量承担责任的期限。3.违约金：指因违约行为而需要支付的违约责任金额。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法：双方协商调整工期，必要时签订补充协议。2.质量问题：解决办法：乙方负责修复或更换不合格产品，承担相应责任。3.支付问题：解决办法：双方协商支付事宜，必要时签订补充协议。五、所有应用场景：1.环保设施建设：适用于新建或改建环