2024版建筑外架结构设计与施工合同2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版建筑外架结构设计与施工合同本合同目录一览第一条合同主体1.1发包方信息1.2承包方信息1.3合同签订地点和日期第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程用途第三条设计与施工内容3.1设计内容3.2施工内容3.3设计深度和施工标准第四条合同金额4.1合同总价4.2付款方式4.3付款条件4.4价格调整第五条设计与施工期限5.1设计期限5.2施工期限5.3延期及违约责任第六条质量标准与保修6.1设计质量标准6.2施工质量标准6.3保修期限及保修范围第七条技术与资料交付7.1设计技术与资料7.2施工技术与资料7.3资料交付时间及方式第八条变更与调整8.1设计变更8.2施工变更8.3变更的费用及时间调整第九条合同的解除与终止9.1合同解除的条件9.2合同终止的条件9.3解除或终止合同后的责任处理第十条违约责任10.1发包方的违约责任10.2承包方的违约责任10.3违约赔偿金额及方式第十一条争议解决11.1争议解决方式11.2仲裁地点及机构11.3仲裁费用承担第十二条合同的生效、修改与解除12.1合同生效条件12.2合同修改程序12.3合同解除程序第十三条其他约定13.1保密条款13.2知识产权保护13.3不可抗力13.4法律适用及争议解决第十四条合同附件14.1设计方案及图纸14.2施工方案及施工图纸14.3相关资质证明文件14.4其他重要文件第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1发包方信息（1）名称：____________（2）地址：____________（3）联系人：____________（4）联系电话：____________1.2承包方信息（1）名称：____________（2）地址：____________（3）联系人：____________（4）联系电话：____________1.3合同签订地点和日期（1）签订地点：____________（2）签订日期：____________第二条工程概况2.1工程名称：____________2.2工程地点：____________2.3工程规模：____________2.4工程用途：____________第三条设计与施工内容3.1设计内容：____________3.2施工内容：____________3.3设计深度和施工标准：____________第四条合同金额4.1合同总价：____________4.2付款方式：____________（1）预付款：____________（2）进度付款：____________（3）竣工结算：____________4.3付款条件：____________4.4价格调整：____________（1）调整条件：____________（2）调整方式：____________第五条设计与施工期限5.1设计期限：____________5.2施工期限：____________5.3延期及违约责任：____________（1）延期条件：____________（2）违约责任：____________第六条质量标准与保修6.1设计质量标准：____________6.2施工质量标准：____________6.3保修期限及保修范围：____________（1）保修期限：____________（2）保修范围：____________第七条技术与资料交付7.1设计技术与资料：____________（1）设计图纸：____________（2）设计说明书：____________（3）设计变更通知：____________7.2施工技术与资料：____________（1）施工图纸：____________（2）施工方案：____________（3）施工进度报告：____________7.3资料交付时间及方式：____________（1）交付时间：____________（2）交付方式：____________第八条变更与调整8.1设计变更（1）变更条件：____________（2）变更程序：____________（3）变更费用：____________8.2施工变更（1）变更条件：____________（2）变更程序：____________（3）变更费用：____________8.3变更的费用及时间调整：____________（1）费用调整：____________（2）时间调整：____________第九条合同的解除与终止9.1合同解除的条件：____________（1）发包方解除：____________（2）承包方解除：____________（3）不可抗力因素：____________9.2合同终止的条件：____________（1）工程完成：____________（2）双方协商一致：____________（3）法律规定：____________9.3解除或终止合同后的责任处理：____________（2）已支付费用：____________（3）违约责任：____________第十条违约责任10.1发包方的违约责任：____________（1）未按约定支付款项：____________（2）未提供必要的施工条件：____________（3）其他违约行为：____________10.2承包方的违约责任：____________（1）未按约定完成工程：____________（2）工程质量不符合约定：____________（3）其他违约行为：____________10.3违约赔偿金额及方式：____________（1）赔偿金额：____________（2）赔偿方式：____________第十一条争议解决11.1争议解决方式：____________（1）友好协商：____________（2）调解：____________（3）仲裁：____________11.2仲裁地点及机构：____________（1）仲裁地点：____________（2）仲裁机构：____________11.3仲裁费用承担：____________（1）仲裁费用：____________（2）承担方式：____________第十二条合同的生效、修改与解除12.1合同生效条件：____________（1）签订合同：____________（2）履行担保：____________（3）其他生效条件：____________12.2合同修改程序：____________（1）修改提议：____________（2）修改协商：____________（3）修改书面确认：____________12.3合同解除程序：____________（1）解除提议：____________（2）解除协商：____________（3）解除书面确认：____________第十三条其他约定13.1保密条款：____________（1）保密内容：____________（2）保密期限：____________（3）违约责任：____________13.2知识产权保护：____________（1）知识产权归属：____________（2）使用限制：____________（3）侵权责任：____________13.3不可抗力：____________（1）不可抗力事件：____________（2）不可抗力后果：____________（3）不可抗力责任：____________13.4法律适用及争议解决：____________（1）法律适用：____________（2）争议解决：____________第十四条合同附件14.1设计方案及图纸：____________14.2施工方案及施工图纸：____________14.3相关资质证明文件：____________14.4其他重要文件：____________第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念界定1.1第三方定义：在本合同中，第三方是指除甲乙方以外的其他自然人、法人或其他组织，包括但不限于中介方、监理方、审计方、检测方等。1.2第三方介入的情形：第三方介入是指在合同履行过程中，甲乙方根据合同约定或法律规定，需要第三方的参与或协助，以保证合同的顺利实施和履行。第二条第三方介入的程序与条件2.1第三方介入的程序：甲乙方如需第三方介入，应提前书面通知对方，并说明介入的原因、范围和期限。2.2第三方介入的条件：第三方介入需符合合同约定或法律规定，且不得违反甲乙双方的合法权益。第三条第三方介入的责任与权益3.1第三方责任：第三方介入后，应按照甲乙双方的约定和合同要求，履行相应的义务，并对其行为承担责任。3.2第三方权益：第三方有权按照合同约定，获得相应的报酬和保护其合法权益。第四条第三方介入的额外条款及说明4.1额外条款：甲乙方在合同中应明确第三方的权利、义务和责任，以及第三方介入的具体条款和条件。4.2说明：甲乙方应充分了解第三方的资质、能力和信誉，并对其进行合理的审查和选择。第五条第三方责任限额5.1责任限额：甲乙方应根据合同约定，明确第三方的责任限额，以防止第三方滥用权利和逃避责任。5.2责任限额的确定：责任限额可根据合同金额、工程风险等因素进行确定，并由甲乙方在合同中予以明确。第六条第三方与其他各方的关系6.1第三方与甲乙方：第三方介入后，仍应遵循甲乙双方的合同约定，履行相应的义务和责任。6.2第三方与监理方、审计方等：第三方与其他各方应保持独立关系，各自承担相应的职责和责任。6.3划分说明：甲乙方应明确第三方的职责和权利，以及其他各方的责任和义务，以防止合同履行过程中的纠纷和矛盾。第七条第三方介入的变更与解除7.1变更：如需变更第三方介入的范围、期限或条件，甲乙方应提前书面协商一致，并修改合同相关条款。7.2解除：如需解除第三方介入，甲乙方应提前书面通知对方，并说明解除的原因和依据。第八条第三方介入的违约责任8.1第三方违约：第三方未按照合同约定履行义务或违反合同约定，应承担违约责任。8.2甲乙方违约：甲乙方未按照合同约定履行义务或违反合同约定，导致第三方不能正常介入，应承担违约责任。第九条争议解决9.1争议解决方式：甲乙方与第三方之间的争议，可采取友好协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。9.2仲裁地点及机构：仲裁地点和机构可根据甲乙双方的约定选择，或根据法律规定确定。第十条合同的生效、修改与解除10.1生效条件：本第三方介入条款自甲乙方签字盖章之日起生效。10.2修改程序：如需修改本第三方介入条款，甲乙方应提前书面协商一致，并修改合同相关条款。10.3解除程序：如需解除本第三方介入条款，甲乙方应提前书面通知对方，并说明解除的原因和依据。第十一条其他约定11.1保密条款：甲乙方与第三方之间应保守合同和商业秘密，未经对方同意，不得向第三方泄露。11.2知识产权保护：甲乙方与第三方应尊重彼此的知识产权，未经对方同意，不得使用对方的商标、专利等技术成果。11.3不可抗力：甲乙方与第三方应共同承担不可抗力事件带来的后果，并按照合同约定或法律规定处理。11.4法律适用及争议解决：本第三方介入条款的适用法律、争议解决方式等，应按照合同约定或法律规定执行。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：设计方案及图纸详细要求和说明：设计方案应包括建筑外架结构的设计理念、设计图纸、设计计算书等，图纸应详细表达建筑外架结构的各个部分，包括材料、尺寸、连接方式等。附件2：施工方案及施工图纸详细要求和说明：施工方案应包括施工流程、施工方法、施工工艺等，图纸应详细表达建筑外架结构的施工细节，包括施工步骤、施工要求等。附件3：相关资质证明文件详细要求和说明：包括甲乙双方的营业执照、资质证书、专业技术人员资格证书等，以证明双方的合法经营资格和专业技术能力。附件4：合同履行过程中的其他重要文件详细要求和说明：包括合同变更协议、的设计变更通知、施工进度报告、付款凭证等，以记录合同履行过程中的重要信息。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.发包方未按约定支付款项2.发包方未提供必要的施工条件3.承包方未按约定完成工程4.承包方工程质量不符合约定5.第三方未按照合同约定履行义务责任认定标准：1.违约金：按照合同金额的一定比例计算违约金，具体比例在合同中约定。2.损害赔偿：根据违约行为造成的实际损失金额计算损害赔偿，包括直接损失和间接损失。3.延长工期：根据违约行为导致的工期延误天数，按照合同约定的工期利率计算违约金。示例说明：1.如果发包方未按约定支付款项，导致承包方无法正常施工，承包方有权要求发包方支付违约金，并赔偿因工期延误导致的损失。2.如果承包方未按约定完成工程，导致工程质量不符合约定，发包方有权要求承包方支付违约金，并承担修复费用。3.如果第三方未按照合同约定履行义务，导致工程进度受到影响，甲乙方有权要求第三方支付违约金，并赔偿因工期延误导致的损失。全文完。2024版建筑外架结构设计与施工合同2本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及资质1.2乙方名称及资质1.3甲方与乙方的权利义务第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程预期完成时间第三条设计与施工要求3.1设计要求3.2施工要求3.3质量标准第四条合同价款4.1合同总价4.2付款方式4.3付款时间第五条工期延误5.1工期延误的定义5.2工期延误的责任及赔偿第六条材料与设备6.1甲方提供的材料与设备6.2乙方提供的材料与设备6.3材料与设备质量标准第七条施工安全7.1乙方施工安全责任7.2安全事故处理第八条知识产权8.1设计与施工过程中涉及的知识产权8.2知识产权的保护第九条保密条款9.1保密信息的定义9.2保密信息的披露与保护第十条争议解决10.1争议解决方式10.2诉讼地点及法院第十一条合同的变更与解除11.1合同变更的条件11.2合同解除的条件第十二条违约责任12.1甲方违约责任12.2乙方违约责任第十三条不可抗力13.1不可抗力的定义13.2不可抗力的处理第十四条其他条款14.1通知与送达14.2合同的生效与终止14.3合同附件第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方名称及资质甲方全称为：×××建筑公司，具备建筑工程施工总承包一级资质，具备建筑外架结构设计及施工能力。1.2乙方名称及资质乙方全称为：×××建筑外架结构设计公司，具备建筑外架结构设计二级资质，具备相关施工能力。1.3甲方与乙方的权利义务甲方负责提供工程相关的资料、场地、资金等，并按照合同约定支付合同价款。乙方负责按照合同约定的设计和施工要求完成工程，并保证工程质量。第二条工程概况2.1工程名称工程名称为：×××建筑工程外架结构工程。2.2工程地点工程地点位于：×××省×××市×××区×××路×××号。2.3工程规模工程规模为：建筑总面积×××平方米，建筑高度×××米。2.4工程预期完成时间工程预期完成时间为：×××年×××月×××日。第三条设计与施工要求3.1设计要求乙方应根据甲方提供的工程相关资料，按照相关规范和标准，进行建筑外架结构设计，并提交设计图纸和设计说明。3.2施工要求乙方应按照设计图纸和设计说明进行施工，确保施工质量和安全。3.3质量标准工程质量应符合国家相关规范和标准，包括但不限于《建筑工程质量验收统一标准》（GB503002013）等。第四条合同价款4.1合同总价合同总价为：×××万元人民币，大写：人民币玖佰玖拾玖万元整。4.2付款方式合同价款支付方式为：合同签订后七个工作日内，甲方支付乙方合同总价款的50%；工程进度达到设计要求的80%时，甲方支付乙方合同总价款的30%；工程验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的20%。4.3付款时间付款时间为：按照上述付款方式约定的时间进行支付。第五条工期延误5.1工期延误的定义工期延误是指由于乙方原因导致工程未能按照合同约定的时间完成。5.2工期延误的责任及赔偿如乙方原因导致工期延误，乙方应按照延误天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：每日违约金为合同总价款的0.5%。如乙方原因导致工期延误超过合同约定的工期，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金，违约金计算方式为：合同总价款的10%。第六条材料与设备6.1甲方提供的材料与设备（1）工程所需的钢材、木材、塑料等原材料；（2）工程所需的施工设备，包括但不限于吊车、搅拌机等；（3）其他与工程相关的材料与设备。6.2乙方提供的材料与设备（1）设计所需的设计软件和相关设备；（2）施工所需的施工工具和检测设备；（3）其他与工程相关的材料与设备。6.3材料与设备质量标准甲方提供的材料与设备应符合国家相关规范和标准，产品质量应符合相关认证要求。乙方提供的材料与设备应符合设计要求，并具备相关认证证书。第七条施工安全7.1乙方施工安全责任乙方应严格按照国家相关安全生产法律法规和甲方制定的安全生产规章制度进行施工，确保施工现场安全。7.2安全事故处理如发生安全事故，乙方应立即报告甲方，并按照相关法律法规和甲方要求进行处理。如安全事故由乙方原因导致，乙方应承担全部责任和赔偿责任。第八条知识产权8.1设计与施工过程中涉及的知识产权设计与施工过程中涉及的知识产权包括但不限于专利权、著作权、商标权等，如涉及第三方知识产权，乙方应事先获得甲方书面同意，并承担相应法律责任。8.2知识产权的保护乙方应保护甲方的知识产权，不得侵犯甲方的知识产权，如乙方违反此条款，乙方应承担相应的法律责任。第九条保密条款9.1保密信息的定义保密信息是指合同签订过程中以及合同履行过程中双方交换的包括但不限于技术秘密、商业秘密、运营秘密等敏感信息。9.2保密信息的披露与保护乙方应对甲方提供的保密信息予以保密，未经甲方书面同意，不得向任何第三方披露。如乙方违反此条款，乙方应承担相应的法律责任。第十条争议解决10.1争议解决方式如合同履行过程中发生争议，双方应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2诉讼地点及法院诉讼地点为合同签订地人民法院，法院级别为基层人民法院。第十一条合同的变更与解除11.1合同变更的条件合同变更需双方协商一致，并签订书面变更协议。11.2合同解除的条件合同解除需双方协商一致，并签订书面解除协议。第十二条违约责任12.1甲方违约责任如甲方违反合同约定，甲方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。12.2乙方违约责任如乙方违反合同约定，乙方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。第十三条不可抗力13.1不可抗力的定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。13.2不可抗力的处理如发生不可抗力事件，受影响方应立即通知对方，并提供相关证明文件。双方根据不可抗力事件的影响，协商决定是否终止或继续履行合同。第十四条其他条款14.1通知与送达任何一方通过书面形式向对方发出的通知，送达对方一个通讯地址，即视为有效送达。14.2合同的生效与终止合同自双方签字盖章之日起生效，至合同约定的工程验收合格之日终止。14.3合同附件合同附件包括合同履行过程中双方约定的相关文件，如设计图纸、施工方案等。附件与合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入定义1.1第三方定义第三方是指非甲乙方合同当事人，但参与合同履行过程的个体或实体，包括但不限于中介方、监理方、政府监管机构等。第二条第三方介入条件2.1第三方介入的条件第三方介入需在甲乙方同意的情况下进行，且第三方介入不得违反国家相关法律法规。第三条第三方职责3.1第三方职责第三方应按照甲乙方的约定，履行合同约定的职责，确保合同的顺利履行。第四条第三方权利与义务4.1第三方权利第三方有权根据合同约定，获取相应的报酬和服务。4.2第三方义务第三方应遵守国家相关法律法规，不得滥用权力，损害甲乙方的合法权益。第五条第三方责任限额5.1第三方责任限额第三方对于因履行合同而产生的损失，承担有限责任。第三方承担的责任限额不超过其合同报酬的金额。第六条第三方与甲乙方的关系6.1第三方与甲乙方的关系第三方与甲乙方为合同关系，第三方并非甲乙方合同当事人，但第三方需按照甲乙方约定履行合同义务。第七条第三方违约处理7.1第三方违约处理如第三方违反合同约定，甲乙方有权要求第三方承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。第八条第三方解除合同8.1第三方解除合同如第三方提前解除合同，需书面通知甲乙方，并承担因解除合同而产生的损失。第九条第三方与甲乙方沟通9.1第三方与甲乙方沟通第三方在履行合同过程中，应保持与甲乙方的良好沟通，确保合同顺利履行。第十条第三方合规性要求10.1第三方合规性要求第三方在履行合同过程中，应遵守国家相关法律法规，不得从事违法活动。第十一条第三方信息披露11.1第三方信息披露第三方应按照甲乙方的要求，披露相关信息，包括但不限于第三方资质、履历等。第十二条第三方介入的变更与解除12.1第三方介入的变更与解除如甲乙方同意变更或解除第三方介入，需签订书面协议，并通知第三方。第十三条第三方介入的争议解决13.1第三方介入的争议解决如发生第三方介入的争议，甲乙方应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十四条第三方介入的违约责任14.1第三方介入的违约责任如第三方违反合同约定，甲方有权要求第三方承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。第十五条第三方介入的其他条款15.1第三方介入的其他条款如甲乙方在合同履行过程中，有其他关于第三方介入的约定，需书面签订附件，作为本合同的组成部分。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：建筑外架结构设计图纸附件二：建筑外架结构施工方案附件三：建筑外架结构施工安全措施附件四：建筑外架结构施工进度计划附件五：建筑外架结构材料与设备清单附件六：建筑外架结构质量检测报告附件七：建