铝单板滑雪场设施施工合同（二零二四版）

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

铝单板滑雪场设施施工合同（二零二四版）本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址1.3甲方乙方对铝单板滑雪场设施的理解和定义第二条施工范围及内容2.1施工项目的具体范围2.2施工内容的详细描述2.3施工工艺和标准第三条合同价格及支付方式3.1合同总金额3.2支付方式及支付时间表3.3价款调整的条件和方式第四条施工期限及延期4.1合同约定的施工期限4.2延期申请及批准程序4.3延期导致的费用调整第五条材料供应及质量保证5.1甲方提供的材料及设备5.2乙方提供的材料及设备5.3质量检验和验收标准第六条施工质量及保修6.1施工质量标准6.2保修期限和保修范围6.3保修责任的承担方式第七条安全生产及环保要求7.1安全生产措施和要求7.2环保措施和要求7.3事故应急预案第八条合同的变更和解除8.1合同变更的条件和程序8.2合同解除的条件和程序8.3变更和解除导致的费用处理第九条违约责任及赔偿9.1违约行为的认定9.2违约责任的表现形式9.3赔偿金额的计算方法和支付方式第十条争议解决方式10.1双方协商解决10.2提交仲裁机构仲裁10.3向人民法院提起诉讼第十一条合同的生效、变更和终止11.1合同的生效条件11.2合同的变更程序11.3合同的终止条件第十二条保密条款12.1保密信息的定义和范围12.2保密义务和保密期限12.3泄露保密信息的处理第十三条法律适用及争议解决13.1合同适用的法律法规13.2争议解决的方式和地点第十四条其他条款14.1双方约定的其他事项14.2附件列表及说明第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方名称：×××滑雪场管理有限公司，地址：××省××市××区××路××号。1.2乙方名称：×××建筑装饰工程有限公司，地址：××省××市××区××路××号。1.3甲方乙方约定的铝单板滑雪场设施，是指由乙方按照本合同约定进行施工的滑雪场设施，包括但不限于滑雪道、观众席、缆车等设施的铝单板装饰工程。第二条施工范围及内容2.1施工项目的具体范围包括但不限于：铝单板的采购、设计、制作、运输、安装、调试及验收等。2.2施工内容详细描述：乙方应按照甲方提供的施工图纸和规范要求，完成铝单板滑雪场设施的施工，确保设施的安全性、稳定性和美观性。2.3施工工艺和标准：乙方应严格按照国家相关法律法规、行业标准和甲方提供的施工图纸进行施工，确保施工质量符合相关要求。第三条合同价格及支付方式3.1合同总金额：人民币××万元整（大写：人民币玖佰玖拾玖万元整）。3.2支付方式：甲方分期支付，具体支付时间表如下：（1）合同签订后7个工作日内，支付合同总金额的30%；（2）施工进度达到50%时，支付合同总金额的30%；（3）施工完成后，经甲方验收合格，支付合同总金额的20%；（4）剩余的20%作为质保金，质保期满后无质量问题，甲方支付给乙方。3.3价款调整的条件和方式：如遇不可抗力等因素导致合同价款发生变动，双方可协商调整合同价款。第四条施工期限及延期4.1合同约定的施工期限为××个月，自合同签订之日起计算。4.2延期申请及批准程序：如乙方因特殊情况需延长施工期限，应提前15天向甲方提出书面延期申请，经甲方批准后方可延期。4.3延期导致的费用调整：延期导致的费用增加由乙方承担，甲方有权根据实际情况要求乙方支付逾期违约金。第五条材料供应及质量保证5.1甲方提供的材料及设备：甲方应按照合同约定提供施工所需的原材料、设备等，确保材料及设备的质量符合国家相关法律法规和行业标准。5.2乙方提供的材料及设备：乙方应按照合同约定提供施工所需的铝单板、配件等，确保材料及设备的质量符合国家相关法律法规和行业标准。5.3质量检验和验收标准：双方应共同参与工程质量的检验和验收，验收不合格的工程，乙方应按照甲方的要求进行整改，直到达到合同约定的质量标准。第六条施工质量及保修6.1施工质量标准：乙方应保证施工质量符合国家相关法律法规、行业标准和甲方提供的施工图纸要求。6.2保修期限和保修范围：乙方对施工的铝单板滑雪场设施提供×年的质保期，质保期内出现的质量问题，乙方负责免费维修或更换。6.3保修责任的承担方式：乙方在保修期内对施工的铝单板滑雪场设施进行维修或更换，确保设施的正常使用。如因乙方施工原因导致设施损坏，乙方应承担相应的赔偿责任。第八条合同的变更和解除8.1合同变更的条件和程序：合同履行过程中，如因不可抗力等因素导致合同内容需要变更，双方可协商一致后签订书面变更协议，作为本合同的附件。8.2合同解除的条件和程序：合同履行过程中，如因不可抗力等因素导致合同无法履行，双方可协商一致后签订书面解除协议，作为本合同的附件。8.3变更和解除导致的费用处理：合同变更或解除导致的费用增加或减少，由双方协商解决。第九条违约责任及赔偿9.1违约行为的认定：双方违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，视为违约行为。9.2违约责任的表现形式：违约方应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。9.3赔偿金额的计算方法和支付方式：赔偿金额根据双方协商确定，赔偿金额的支付方式为转账支付。第十条争议解决方式10.1双方协商解决：双方在合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决。10.2提交仲裁机构仲裁：如双方协商不成，任何一方均有权将争议提交至合同约定的仲裁机构进行仲裁。10.3向人民法院提起诉讼：如仲裁不成，任何一方均有权向合同履行地的人民法院提起诉讼。第十一条合同的生效、变更和终止11.1合同的生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同的变更程序：合同变更应经双方协商一致，并以书面形式签订变更协议。11.3合同的终止条件：本合同在下列情况下终止：（1）合同约定的施工期限届满；（2）双方协商一致解除合同；（3）依法应当终止的其他情形。第十二条保密条款12.1保密信息的定义和范围：保密信息是指本合同的签订、履行过程中双方泄露的、未公开的、具有商业价值的信息。12.2保密义务和保密期限：双方对保密信息承担保密义务，保密期限自本合同签订之日起计算，至保密信息成为公开信息之日止。12.3泄露保密信息的处理：如任何一方泄露了保密信息，泄露方应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。第十三条法律适用及争议解决13.1合同适用的法律法规：本合同的签订、履行、变更、解除和终止等事项，适用中华人民共和国的法律法规。13.2争议解决的方式和地点：如双方发生争议，应通过协商解决；协商不成时，任何一方均有权将争议提交至合同约定的仲裁机构进行仲裁，仲裁地点为合同履行地。第十四条其他条款14.1双方约定的其他事项：本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。14.2附件列表及说明：本合同附件包括施工图纸、技术规范、材料清单等，附件与本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第十五条第三方介入的定义和范围15.1第三方介入是指在本合同履行过程中，除甲乙方之外的单位或个人参与到合同的履行、监督、检验等环节。15.2第三方介入包括但不限于：中介方、监理方、设计方、材料供应商、施工分包商等。第十六条第三方介入的职责和权利16.1第三方介入的职责：第三方应按照合同约定及国家相关法律法规的要求，履行其职责，确保合同的顺利履行。16.2第三方介入的权利：第三方有权根据合同约定及国家相关法律法规的要求，对甲乙双方的履行行为进行监督、检验，并提出意见和建议。第十七条第三方介入的额外条款及说明17.1甲乙方应与第三方签订书面协议，明确双方的权利、义务和责任。17.2甲乙方应确保第三方具备相应的资质和能力，能够履行其职责。17.3甲乙方应承担第三方介入所产生的费用，具体费用根据双方协商确定。第十八条第三方责任限额18.1第三方对甲乙双方的损失承担有限责任，赔偿金额不超过甲方支付给乙方的合同总价款的10%。18.2第三方如因故意或重大过失导致甲乙双方损失的，应承担无限责任。18.3第三方对甲乙双方的赔偿责任，应以第三方自身的财产为限。如第三方财产不足以赔偿，第三方应承担相应的责任。第十九条第三方与甲乙方的关系19.1第三方与甲方乙方的关系为合同履行过程中的协作关系，第三方并非甲乙方的雇员或代理人。19.2第三方在履行合同过程中造成甲乙方损失的，由第三方承担责任，甲方乙方不承担连带责任。第二十条第三方介入的变更和解除20.1第三方介入的变更：如合同履行过程中需要变更第三方，甲乙双方应协商一致，并签订书面变更协议。20.2第三方介入的解除：如合同履行完毕，或第三方未能按照约定履行其职责，甲乙双方均有权解除与第三方的合同。第二十一条第三方介入的保密义务21.1第三方对在合同履行过程中获得的甲乙方商业秘密承担保密义务，保密期限自合同履行完毕之日起计算，至保密信息成为公开信息之日止。21.2第三方如泄露甲乙方商业秘密，应承担违约责任，赔偿甲乙方因此造成的损失。第二十二条第三方介入的争议解决22.1第三方与甲方乙方的争议，应通过友好协商解决。22.2如协商不成，任何一方均有权将争议提交至合同约定的仲裁机构进行仲裁。22.3如仲裁不成，任何一方均有权向合同履行地的人民法院提起诉讼。第二十三条本合同的未尽事宜，甲乙双方可与第三方协商确定，并以书面形式签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：施工图纸详细描述：包含滑雪场设施的所有设计图纸，包括铝单板的尺寸、形状、颜色、安装位置等。附件二：技术规范详细描述：包含施工过程中应遵守的技术规范和标准，包括材料选择、施工工艺、验收标准等。附件三：材料清单详细描述：列出施工过程中所需的所有材料，包括铝单板、配件、密封胶等，并注明材料的品牌、型号、数量等信息。附件四：施工进度计划详细描述：详细的施工进度计划，包括施工的起始日期、预计完成日期、各阶段的完成时间等。附件五：安全生产措施及环保要求详细描述：包含施工过程中的安全生产措施和环保要求，包括工人安全培训、施工现场卫生、废弃物处理等。附件六：质量保证书详细描述：第三方出具的质量保证书，承诺施工质量符合国家相关法律法规和甲方要求。附件七：保修条款详细描述：保修条款的详细描述，包括保修期限、保修范围、保修责任的承担方式等。附件八：变更协议详细描述：如合同履行过程中需要变更第三方，甲乙双方应签订的书面变更协议。附件九：验收报告详细描述：施工完成后，第三方出具的验收报告，包含施工质量的评估和验收结果。附件十：保密协议详细描述：甲乙双方与第三方签订的保密协议，包含保密信息的定义、保密期限、泄露保密信息的处理等。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方未按照约定时间支付合同价款，乙方未按照约定时间完成施工。2.甲方提供的材料或设备不符合合同约定，导致施工进度延误或质量问题。3.乙方施工过程中未按照施工图纸或技术规范进行，导致设施质量问题。4.乙方未能在约定时间内完成施工，导致甲方损失。5.第三方未能按照约定履行其职责，导致合同无法按时完成或质量问题。违约责任认定标准：1.甲方未按照约定时间支付合同价款的，应支付逾期违约金，违约金金额为合同总价款的1%。2.甲方提供的材料或