建设工程施工合同范本对外

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

建设工程施工合同范本对外本合同目录一览第一条合同主体1.1发包人1.2承包人第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三条合同金额3.1合同总价3.2付款方式3.3付款条件第四条工期4.1开工日期4.2竣工日期4.3工期延误第五条质量标准5.1工程质量5.2材料质量5.3施工标准第六条施工组织与管理6.1承包人责任6.2发包人责任6.3施工现场管理第七条变更与调整7.1工程变更7.2工程增减7.3价格调整第八条竣工验收8.1验收标准8.2验收程序8.3验收结果第九条保修9.1保修期限9.2保修范围9.3保修责任第十条违约责任10.1违约行为10.2违约责任10.3违约赔偿第十一条争议解决11.1争议方式11.2争议地点11.3适用法律第十二条合同的生效、变更和解除12.1合同生效12.2合同变更12.3合同解除第十三条其他约定13.1保密条款13.2知识产权保护13.3环境保护第十四条合同的份数和签字14.1合同份数14.2签字盖章14.3合同生效时间第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1发包人1.1.1发包人全称：____________1.1.2注册地址：____________1.1.3法定代表人：____________1.1.4联系人：____________1.1.5联系电话：____________1.2承包人1.2.1承包人全称：____________1.2.2注册地址：____________1.2.3法定代表人：____________1.2.4联系人：____________1.2.5联系电话：____________第二条工程概况2.1工程名称：____________2.2工程地点：____________2.3工程规模：____________2.4工程内容：____________第三条合同金额3.1合同总价：____________元整（大写：____________________________元整）3.2付款方式：____________3.2.1预付款：合同签订后____个工作日内，发包人向承包人支付合同总价____%的预付款。3.2.2进度款：工程进度达到合同约定的____%，发包人向承包人支付合同总价____%的进度款。3.2.3竣工款：工程验收合格后，发包人向承包人支付合同总价____%的竣工款。3.2.4质量保证金：发包人在支付竣工款时扣除合同总价____%作为质量保证金。3.3付款条件：付款条件按照双方约定的进度和质量要求执行。第四条工期4.1开工日期：____年__月__日4.2竣工日期：____年__月__日4.3工期延误：4.3.1因承包人原因导致工期延误的，承包人应向发包人支付合同总价____%的违约金。4.3.2因发包人原因导致工期延误的，发包人应向承包人支付合同总价____%的违约金。第五条质量标准5.1工程质量：工程质量应符合国家现行有关标准、规范、规定的要求。5.2材料质量：承包人应按照合同约定的标准提供材料，并对提供的材料质量负责。5.3施工标准：承包人应按照合同约定的标准进行施工，保证工程质量。第六条施工组织与管理6.1承包人责任：6.1.1承包人应按照合同约定的工程内容、规模、质量标准进行施工。6.1.2承包人应负责施工现场的安全、环保、文明施工等工作。6.1.3承包人应按照合同约定的时间节点完成工程。6.2发包人责任：6.2.1发包人应按照合同约定的时间向承包人支付相应的款项。6.2.2发包人应负责协调施工现场与相关部门的关系，保障施工顺利进行。6.2.3发包人应协助承包人办理工程验收等相关手续。6.3施工现场管理：承包人应按照合同约定的要求进行施工现场管理，确保施工现场的安全、整洁、有序。第八条竣工验收8.1验收标准：工程验收应符合国家现行有关标准、规范、规定的要求。8.2验收程序：8.2.1工程完成后，承包人应向发包人提交竣工报告，申请验收。8.2.2发包人应在收到竣工报告后____个工作日内组织验收。8.2.3验收组应由发包人、承包人、设计单位、监理单位等相关人员组成。8.2.4验收组对工程进行现场检查，对工程质量、进度、安全等方面进行评估。8.2.5验收组形成验收意见，发包人应在验收意见形成后____个工作日内签署验收合格证书。8.3验收结果：工程验收合格的，发包人应在验收合格证书签署后____个工作日内支付竣工款。工程验收不合格的，承包人应按照验收组提出的整改要求进行整改，并承担相应费用。第九条保修9.1保修期限：自工程验收合格之日起算，保修期限为____年。9.2保修范围：保修范围包括工程质量、材料质量、施工工艺等方面。9.3保修责任：9.3.1在保修期限内，因承包人原因导致工程质量问题的，承包人应负责维修或更换。9.3.2在保修期限内，因发包人原因导致工程质量问题的，发包人应承担维修或更换费用。第十条违约责任10.1违约行为：10.1.1承包人未按照合同约定的时间、质量、进度完成工程的，视为违约。10.1.2发包人未按照合同约定的时间支付款项的，视为违约。10.2违约责任：10.2.1承包人违约的，应向发包人支付合同总价____%的违约金。10.2.2发包人违约的，应向承包人支付合同总价____%的违约金。10.3违约赔偿：因违约行为给对方造成损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。第十一条争议解决11.1争议方式：双方发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。11.2争议地点：诉讼地点应位于合同签订地人民法院。11.3适用法律：本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。第十二条合同的生效、变更和解除12.1合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同变更：合同履行过程中，如需变更合同内容，应经双方协商一致，并签订书面变更协议。12.3合同解除：12.3.1双方协商一致解除合同的，应签订书面解除协议。12.3.2因不可抗力导致合同无法履行，双方协商一致解除合同的，应签订书面解除协议。第十三条其他约定13.1保密条款：双方应对合同内容、商务谈判、技术资料等保密信息予以保密，未经对方同意不得泄露给第三方。13.2知识产权保护：双方应尊重对方的知识产权，未经对方同意不得使用对方的商标、专利等技术成果。13.3环境保护：承包人应按照国家环保法规的要求，做好施工现场的环境保护工作。第十四条合同的份数和签字14.1合同份数：本合同一式两份，双方各执一份。14.2签字盖章：合同双方代表签字并加盖公章后生效。14.3合同生效时间：本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义与范围1.1第三方定义：本合同所称第三方，是指除甲乙方之外，参与或涉及本合同项目实施、监督、验收等环节的自然人、法人或其他组织。1.2第三方范围：第三方包括但不限于中介方、设计单位、监理单位、材料供应商、施工单位等。第二条第三方介入方式2.1中介方介入：中介方作为独立主体，协助甲乙方完成合同约定的工程实施、监督、验收等工作。2.2设计单位介入：设计单位根据合同约定，负责工程设计、变更、优化等工作。2.3监理单位介入：监理单位根据合同约定，对工程质量、进度、安全等方面进行监督管理。2.4材料供应商介入：材料供应商根据合同约定，提供符合质量标准的材料，并负责材料供应的及时性。2.5施工单位介入：施工单位根据合同约定，负责工程的施工、维修、保修等工作。第三条第三方责任3.1第三方责任界定：第三方应按照合同约定及国家相关法律法规的要求，履行各自职责，确保工程质量、进度、安全等方面的合规性。3.2第三方权利与义务：第三方在履行合同职责过程中，享有合同约定的权利，并承担相应的义务。3.3第三方责任限额：第三方对其在合同履行过程中的行为负责，对于因第三方原因导致工程质量问题、安全事故等，第三方应承担相应的赔偿责任。第四条第三方选择与委托4.1第三方选择：甲乙方应选择具有相应资质、实力和良好信誉的第三方，并签订相应的合同或协议。4.2第三方委托：甲乙方可根据合同约定，将部分工作委托给第三方完成。委托方应确保第三方具备完成委托工作的能力和条件。第五条第三方协调与管理5.2甲乙方应对第三方的工作进行监督和管理，确保第三方按照合同约定履行义务。第六条第三方支付与结算6.1甲乙方应按照合同约定，及时向第三方支付相应的款项。6.2第三方应在收到款项后，按照合同约定履行相应的义务。第七条第三方违约处理7.1第三方违约：第三方未按照合同约定履行义务的，甲乙方有权要求第三方承担违约责任。7.2违约处理：甲乙方可根据合同约定，要求第三方支付违约金或承担其他违约责任。第八条第三方争议解决8.1争议解决：第三方与甲乙方之间发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第九条第三方权益保护9.1甲乙方应尊重第三方的合法权益，不得擅自变更或解除与第三方的合同。9.2甲乙方应按照合同约定，及时支付第三方应得的款项。第十条合同的变更与解除10.1合同变更：合同履行过程中，如需变更合同内容，应经甲乙方协商一致，并签订书面变更协议。10.2合同解除：10.2.1甲乙方协商一致解除合同的，应签订书面解除协议。10.2.2因不可抗力导致合同无法履行，甲乙方协商一致解除合同的，应签订书面解除协议。第十一条合同的份数与签字11.1合同份数：本合同一式三份，甲乙双方各执一份，第三方执一份。11.2签字盖章：合同甲乙双方代表签字并加盖公章后生效。本合同的第三方介入修正条款自双方签字盖章之日起生效，与本合同具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：合同主体资质证明附件二：工程设计文件附件三：施工方案和施工组织设计附件四：材料供应合同附件五：施工合同附件六：监理合同附件七：保修条款附件八：工程验收标准附件九：安全文明施工标准附件十：付款凭证附件十一：进度报告附件十二：工程变更协议附件十三：违约金计算公式附件十四：争议解决方式说明附件一：合同主体资质证明详细要求：甲乙双方应提供合法有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证、开户许可证等资质证明文件。附件二：工程设计文件详细要求：设计文件应包括工程设计说明书、设计图纸、施工图等，并符合国家相关法规和标准。附件三：施工方案和施工组织设计详细要求：施工方案应包括施工工艺、施工进度计划、施工安全措施等，施工组织设计应明确施工管理和人员配置。附件四：材料供应合同详细要求：材料供应合同应明确材料种类、数量、质量标准、交货时间等内容。附件五：施工合同详细要求：施工合同应包括工程内容、工程量、工程进度、工程质量、安全文明施工等方面的条款。附件六：监理合同详细要求：监理合同应明确监理范围、监理职责、监理人员、监理费用等内容。附件七：保修条款详细要求：保修条款应明确保修期限、保修范围、保修责任等内容。附件八：工程验收标准详细要求：工程验收标准应包括国家相关法规、行业标准、合同约定等内容。附件九：安全文明施工标准详细要求：安全文明施工标准应包括施工现场安全管理、环境保护、文明施工等方面的规定。附件十：付款凭证详细要求：付款凭证应包括付款金额、付款时间、付款方式等记录。附件十一：进度报告详细要求：进度报告应包括工程进度、完成情况、存在的问题及解决措施等内容。附件十二：工程变更协议详细要求：工程变更协议应明确变更内容、变更原因、变更费用及承担方等内容。附件十三：违约金计算公式详细要求：违约金计算公式应明确违约行为的计算方式和方法。附件十四：争议解决方式说明详细要求：争议解决方式说明应明确争议解决的途径、程序、适用法律等内容。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.甲乙双方未按照合同约定履行义务的。2.甲乙双方未按照设计文件、施工方案等要求进行施工的。3.甲乙双方未按照约定的时间节点完成工程的。4.甲乙双方未按照约定的质量标准完成工程的。5.甲乙双方未按照约定的安全标准进行施工的。6.甲乙双方未按照约定支付款项的。7.甲乙双方未按照约定提供材料的。8.甲乙双方未按照约定进行工程变更的。9.甲乙双方未按照约定解决争议的。违约责任认定标准：1.甲乙双方未按照合同约定履行义务的，应承担合同总价____%的违约金。2.甲乙双方未按照设计文件、施工方案等要求进行施工的，应承担合同总价____%的违约金。3.甲乙双方未按照约定的时间节点完成工程的，应承担合同总价____%的违约金。4.甲乙双方未按照约定的质量标准完成