2024年度城市公共设施施工合同

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度城市公共设施施工合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1合同双方1.2合同标的1.3合同签订日期第二条工程范围及内容2.1工程概述2.2施工地点2.3施工内容第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3支付方式第四条施工期限4.1施工开始日期4.2施工结束日期4.3延期条款第五条工程质量标准5.1施工质量要求5.2验收标准5.3质量保证期第六条施工组织与管理6.1施工方案6.2安全管理6.3沟通协调第七条材料与设备7.1材料供应7.2设备使用7.3质量检验第八条施工变更8.1变更条件8.2变更程序8.3变更费用第九条合同的解除和终止9.1解除条件9.2终止条件9.3解除和终止后的处理第十条违约责任10.1违约行为10.2违约责任10.3违约赔偿第十一条争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3诉讼或仲裁地点第十二条法律适用及争议解决12.1法律适用12.2争议解决第十三条其他条款13.1合同的修改和补充13.2合同的传递13.3合同的有效期第十四条合同的签署14.1签署日期14.2签署地点14.3合同正本和副本第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1合同双方甲方：城市基础设施建设有限公司乙方：建筑工程有限公司1.2合同标的本合同标的为甲方所有的一座城市公共设施的施工工程，具体施工内容详见附件一。1.3合同签订日期本合同于2024年1月1日由甲乙双方签订。第二条工程范围及内容2.1工程概述本工程是一座规模的城市公共设施，包括建筑物、广场、停车场等设施。2.2施工地点施工地点位于城市区，具体位置详见附件二。2.3施工内容施工内容包括但不限于：土建工程、安装工程、装修工程、市政工程等，具体施工内容详见附件一。第三条合同价格3.1合同总价本合同总价为一亿人民币（￥100,000,000），具体价格分配详见附件三。3.2价格调整价格调整的条件和方式详见附件四。3.3支付方式甲方支付乙方工程款项的方式和时间详见附件五。第四条施工期限4.1施工开始日期本工程的施工开始日期为2024年3月1日。4.2施工结束日期本工程的施工结束日期为2025年2月28日。4.3延期条款如乙方因不可抗力等因素导致施工无法按期完成，延期条款详见附件六。第五条工程质量标准5.1施工质量要求乙方应按照国家标准和行业规范进行施工，确保工程质量。5.2验收标准工程验收的标准和程序详见附件七。5.3质量保证期工程质量保证期为验收合格之日起一年。第六条施工组织与管理6.1施工方案乙方应根据工程特点和施工进度，制定详细的施工方案，并报甲方审批。6.2安全管理乙方应严格遵守国家安全生产法律法规，确保施工过程中的安全生产。6.3沟通协调乙方应与甲方保持密切沟通，及时报告施工进展和遇到的问题，共同解决。第八条施工变更8.1变更条件在合同执行过程中，如因设计变更、工程量增减等原因导致合同总价或工程内容发生变化，需进行变更。8.2变更程序变更程序包括：乙方提出变更申请，甲方审批，双方签订变更协议，附件八。8.3变更费用变更费用的计算和承担方式详见附件九。第九条合同的解除和终止9.1解除条件合同解除的条件包括但不限于：甲方违约、乙方违约、不可抗力等。9.2终止条件合同终止的条件包括但不限于：工程完工、甲方支付完毕、双方另有约定等。9.3解除和终止后的处理解除和终止后，乙方应按照甲方要求完成工程收尾工作，并承担相应费用。详见附件十。第十条违约责任10.1违约行为违约行为包括但不限于：不履行合同义务、延迟履行、履行不符合约定等。10.2违约责任违约方应承担违约责任，包括但不限于：赔偿对方损失、支付违约金等。10.3违约赔偿违约赔偿的具体金额和计算方式详见附件十一。第十一条争议解决11.1争议解决方式争议解决方式包括：协商解决、调解、仲裁或诉讼。11.2争议解决机构如选择仲裁，仲裁机构为仲裁委员会；如选择诉讼，管辖法院为人民法院。11.3诉讼或仲裁地点诉讼或仲裁地点为城市。第十二条法律适用及争议解决12.1法律适用本合同的签订、效力、解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。12.2争议解决如双方在合同履行过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向调解机构申请调解；调解不成的，可以选择仲裁或诉讼解决。第十三条其他条款13.1合同的修改和补充合同的修改和补充必须采用书面形式，经甲乙双方签字盖章后生效。13.2合同的传递合同及其附件的传递方式为：电子版和纸质版。电子版合同与纸质版合同具有同等法律效力。13.3合同的有效期本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为一年。第十四条合同的签署14.1签署日期本合同于2024年1月1日签署。14.2签署地点本合同于城市签署。14.3合同正本和副本本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义和范围1.1第三方介入本合同所称第三方介入，是指在合同执行过程中，除甲乙双方外，涉及到的其他各方，包括但不限于中介方、监理方、设计方、材料供应商等。1.2第三方范围第三方范围包括但不限于：中介服务机构、监理机构、设计机构、材料供应商、设备供应商、施工分包商等。第二条第三方介入的程序和要求2.1第三方介入程序第三方介入应按照合同约定的程序进行，包括但不限于：提前通知、协商一致、签订补充协议等。2.2第三方介入要求第三方介入应符合国家法律法规和行业规范，不得违反甲乙双方的合法权益。第三条第三方责任限额3.1第三方责任第三方介入合同的责任限额应按照合同约定执行，如合同未约定，由甲乙双方协商确定。3.2第三方责任限制第三方对甲乙双方的损失赔偿责任，不得超过第三方介入合同约定的责任限额。第四条第三方与甲乙方的划分说明4.1第三方与甲乙方的关系第三方与甲乙方的关系是独立合同关系，第三方对甲乙双方的义务和责任，不因第三方与甲乙双方的其他合同关系而改变。4.2第三方与甲乙方的权益划分第三方在合同执行过程中产生的权益，归第三方所有；甲乙双方在合同执行过程中产生的权益，归甲乙双方所有。第五条第三方介入的额外条款及说明5.1额外条款甲乙双方与第三方签订的介入合同，应包含但不限于：合同金额、工期、质量标准、保密条款等。5.2额外说明甲乙双方与第三方签订的介入合同，应明确第三方在合同执行过程中的权利义务，以及与甲乙双方的责任划分。第六条第三方介入的变更和解除6.1变更第三方介入合同的变更，应遵循合同约定和法定程序，经甲乙双方协商一致后生效。6.2解除第三方介入合同的解除，应遵循合同约定和法定程序，经甲乙双方协商一致后生效。第七条第三方介入的违约责任7.1违约行为第三方的违约行为包括但不限于：不履行合同义务、延迟履行、履行不符合约定等。7.2违约责任第三方应承担违约责任，包括但不限于：赔偿甲乙双方损失、支付违约金等。第八条第三方介入的争议解决8.1争议解决方式第三方介入合同的争议解决方式包括但不限于：协商解决、调解、仲裁或诉讼。8.2争议解决机构如选择仲裁，仲裁机构为仲裁委员会；如选择诉讼，管辖法院为人民法院。第九条第三方介入的法律适用及争议解决9.1法律适用第三方介入合同的签订、效力、解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。9.2争议解决如双方在合同履行过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向调解机构申请调解；调解不成的，可以选择仲裁或诉讼解决。第十条第三方介入的其他条款10.1合同的修改和补充第三方介入合同的修改和补充必须采用书面形式，经甲乙双方和第三方签字盖章后生效。10.2合同的传递第三方介入合同及其附件的传递方式为：电子版和纸质版。电子版合同与纸质版合同具有同等法律效力。10.3合同的有效期第三方介入合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为合同约定期限。第十一条第三方介入的签署11.1签署日期第三方介入合同于2024年1月1日签署。11.2签署地点第三方介入合同于城市签署。11.3合同正本和副本第三方介入合同一式两份，甲乙双方和第三方各执一份，具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程设计图纸附件二：施工地点地理位置图附件三：合同总价明细表附件四：价格调整条款附件五：工程款项支付时间表附件六：施工延期条款附件七：工程质量标准附件八：工程验收程序附件九：变更费用计算方式附件十：解除和终止合同后的处理办法附件十一：违约赔偿计算方式附件十二：安全事故应急预案附件十三：沟通协调机制附件十四：合同修改和补充协议模板附件一：工程设计图纸本附件包含工程的设计图纸，包括建筑物的平面图、立面图、剖面图等，以及工程的其他设计文件。乙方应根据设计图纸进行施工，确保施工结果与设计相符。附件二：施工地点地理位置图本附件提供施工地点的地理位置图，包括施工地点的周边环境、交通状况等信息，以便乙方合理规划施工运输和人员流动。附件三：合同总价明细表本附件详细列出合同总价及其构成，包括工程量、材料费、人工费等各项费用的明细。附件四：价格调整条款本附件规定了价格调整的条件和方式，包括但不限于原材料价格波动、政策变化等因素。附件五：工程款项支付时间表本附件明确了甲方支付乙方工程款项的时间表，包括首付款、进度款、尾款等。附件六：施工延期条款本附件规定了施工延期的条件和程序，以及延期产生的费用承担方式。附件七：工程质量标准本附件详细规定了工程的施工质量标准，包括材料质量、施工工艺、验收标准等。附件八：工程验收程序本附件明确了工程验收的标准、程序和责任，以及验收不合格的处理方式。附件九：变更费用计算方式本附件规定了工程变更费用的计算方式，包括变更费用的确定和支付方式。附件十：解除和终止合同后的处理办法本附件明确了合同解除和终止后的处理方式，包括工程收尾、赔偿责任等。附件十一：违约赔偿计算方式本附件详细列出了违约行为的赔偿计算方式，包括赔偿金额的确定和支付方式。附件十二：安全事故应急预案本附件规定了在施工过程中发生安全事故时的应急处理程序和责任划分。附件十三：沟通协调机制本附件明确了甲乙双方在合同履行过程中的沟通协调机制，包括沟通方式、会议安排等。附件十四：合同修改和补充协议模板本附件提供合同修改和补充协议的模板，供甲乙双方在合同履行过程中使用。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为及责任认定甲方违约行为包括但不限于：未按约定时间支付工程款项、未提供施工场地、未履行合同约定的协调义务等。甲方违约的，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿乙方损失等。示例说明：如果甲方未按约定时间支付工程款项，甲方应支付迟延付款的违约金，违约金计算方式详见附件十一。2.乙方违约行为及责任认定乙方违约行为包括但不限于：未按设计图纸施工、施工质量不符合约定、未按约定时间完