版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME干砌石护坡施工通用协议书本合同目录一览1.协议范围1.1工程概述1.2施工地点1.3施工期限2.双方责任2.1承包商责任2.1.1施工质量2.1.2施工安全2.1.3材料供应2.2业主责任2.2.1支付款项2.2.2施工现场保障2.2.3协调相关单位3.施工要求3.1施工标准3.2施工工艺3.3施工进度4.质量控制4.1质量检验4.2质量整改4.3质量验收5.安全防护5.1安全措施5.2安全事故处理5.3安全生产培训6.材料供应6.1材料质量6.2材料供应时间6.3材料验收7.合同价款7.1合同总价7.2付款方式7.3价款调整8.工期延误8.1延误责任8.2延误赔偿9.合同变更9.1变更程序9.2变更费用10.违约责任10.1承包商违约10.2业主违约11.争议解决11.1协商解决11.2调解解决11.3诉讼解决12.解除合同12.1解除条件12.2解除后果13.一般条款13.1合同的生效13.2合同的终止13.3保密条款14.合同附件14.1工程图纸14.2技术规范14.3材料供应清单第一部分:合同如下:第一条协议范围1.1工程概述本协议书所述工程为干砌石护坡施工,工程地点位于________,工程内容包括但不限于________。1.2施工地点施工地点具体位于________________,详见工程图纸。1.3施工期限本工程的施工期限为________年________月________日至________年________月________日,共计________日。第二条双方责任2.1承包商责任2.1.1施工质量承包商应按照合同约定的施工标准、工艺和进度要求,完成本工程的施工,确保工程质量符合________标准。2.1.2施工安全承包商应制定并执行施工安全措施,确保施工过程中的安全,对于发生的安全事故应立即报告业主,并按照相关法律法规和合同约定承担责任。2.1.3材料供应承包商应按照合同约定的时间和质量要求,供应施工所需的材料,并对材料质量负责。2.2业主责任2.2.1支付款项业主应按照合同约定的付款方式和时间,向承包商支付合同价款。2.2.2施工现场保障业主应提供施工所需的现场条件,包括但不限于施工场地、临时设施、施工用水电等,并确保施工现场的畅通和安全。2.2.3协调相关单位业主应负责协调与工程相关的各单位,包括但不限于设计单位、监理单位、环保部门等,确保工程顺利实施。第三条施工要求3.1施工标准本工程应严格按照________标准进行施工,确保工程质量。3.2施工工艺承包商应采用________工艺进行施工,并确保施工过程中的工艺质量。3.3施工进度承包商应按照合同约定的施工进度计划进行施工,确保工程按时完成。第四条质量控制4.1质量检验承包商应按照合同约定的质量检验标准和方法,对施工过程和工程质量进行自检、互检和专检,确保工程质量符合要求。4.2质量整改对于验收不合格的部分,承包商应按照业主的要求及时进行整改,直至符合合同约定的质量要求。4.3质量验收工程完成后,由业主组织验收,承包商应按照合同约定的验收程序和标准,配合完成工程验收。第五条安全防护5.1安全措施承包商应制定并执行施工安全措施,包括施工现场的安全防护、施工设备的安全运行、施工人员的安全教育等。5.2安全事故处理发生安全事故时,承包商应立即采取措施防止事故扩大,并及时报告业主和相关部门,按照相关法律法规和合同约定承担责任。5.3安全生产培训承包商应定期对施工人员进行安全生产培训,提高施工人员的安全意识和技术水平。第六条材料供应6.1材料质量承包商应保证供应的材料质量符合合同约定的要求,并对材料质量负责。6.2材料供应时间承包商应按照合同约定的时间,供应所需的材料,确保施工进度不受影响。6.3材料验收业主或其委托的监理单位应对承包商供应的材料进行验收,不符合合同约定的材料应由承包商负责更换或处理。第八条合同价款8.1合同总价本工程的合同总价为人民币(大写):________元整(小写):________元,包括工程量清单中列明的所有工程内容。8.2付款方式(1)合同签订后________日内,业主支付合同总价款的________%;(2)工程进度达到________%时,业主支付合同总价款的________%;(3)工程验收合格后,业主支付合同总价款的________%。8.3价款调整(1)工程量清单中未列明的工程内容,经双方确认后增补;(2)工程变更导致的工程量增减,按实际变更的工程量计算;(3)材料价格变动,按双方确认的市场价格调整。第九条工期延误9.1延误责任如因承包商原因导致工程延期,承包商应承担相应的延误责任。9.2延误赔偿承包商应按照合同约定的违约金计算方式,向业主支付延误赔偿金。第十条合同变更10.1变更程序合同执行过程中,如需变更,应由双方协商一致,并签订书面变更协议。10.2变更费用合同变更导致的费用增减,按照双方确认的金额进行调整。第十一条违约责任11.1承包商违约如承包商未按照合同约定履行义务,业主有权解除合同,并要求承包商支付违约金。11.2业主违约如业主未按照合同约定支付价款,承包商有权暂停施工,并要求业主支付违约金。第十二条争议解决12.1协商解决双方应通过友好协商的方式解决合同执行过程中的争议。12.2调解解决如协商不成,双方可提交工程所在地的人民调解委员会进行调解。12.3诉讼解决如调解不成,任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。第十三条一般条款13.1合同的生效本合同自双方签字盖章之日起生效,一式两份,双方各执一份。13.2合同的终止本合同在工程验收合格,业主支付完毕合同总价款后终止。13.3保密条款双方应对合同内容和签订过程中的信息予以保密,未经对方同意不得向第三方披露。第十四条合同附件14.1工程图纸本合同附件中包含工程图纸,图纸作为合同的一部分,具有同等法律效力。14.2技术规范本合同附件中包含技术规范,规范作为合同的一部分,具有同等法律效力。14.3材料供应清单本合同附件中包含材料供应清单,清单作为合同的一部分,具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入1.1定义本合同所称第三方,是指除甲乙方之外的,与本合同有关联的个体或组织,包括但不限于中介方、监理方、验收方、材料供应方等。1.2第三方责任第三方应按照合同约定的职责和义务,独立承担与其行为相关的法律责任。第二条第三方介入程序2.1中介方介入中介方作为独立的第三方,负责协调甲乙方之间的关系,协助双方履行合同义务。中介方的介入不应影响甲乙双方的权益。2.2监理方介入监理方作为独立的第三方,负责对工程的施工过程进行监督管理,确保工程质量、安全、进度等符合合同约定。监理方的介入不应影响甲乙双方的权益。2.3验收方介入验收方作为独立的第三方,负责对工程的完成情况进行验收,确保工程质量符合合同约定。验收方的介入不应影响甲乙双方的权益。2.4材料供应方介入材料供应方作为独立的第三方,负责按照合同约定的时间和质量要求,供应所需的材料。材料供应方的介入不应影响甲乙双方的权益。第三条第三方责任限额3.1第三方责任第三方应对其提供的服务或供应的物品承担相应的责任。3.2责任限额第三方的责任限额应根据合同约定的金额或比例进行确定。第四条第三方与其他各方的关系4.1第三方与甲乙方第三方应独立于甲乙方,其行为不应影响甲乙双方的权益。4.2第三方与监理方、验收方等第三方与监理方、验收方等应保持独立关系,其行为不应受到监理方、验收方等的干预。第五条第三方违约处理5.1第三方违约如第三方未按照合同约定履行义务,甲乙方有权解除与第三方的合同,并要求第三方承担违约责任。5.2第三方违约责任第三方应按照合同约定的违约金计算方式,向甲乙方支付违约金。第六条第三方权益保护6.1第三方权益甲乙方应尊重第三方的合法权益,不得擅自变更、解除与第三方的合同。6.2第三方权益保护措施如甲乙方损害第三方的合法权益,第三方有权要求甲乙方承担相应的法律责任。第七条争议解决7.1第三方争议如第三方与甲乙方之间发生争议,双方应通过友好协商的方式解决。7.2调解解决如协商不成,双方可提交工程所在地的人民调解委员会进行调解。7.3诉讼解决如调解不成,任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。第八条一般条款8.1合同的生效本合同自双方签字盖章之日起生效,一式两份,双方各执一份。8.2合同的终止本合同在甲乙方与第三方之间的权利义务履行完毕后终止。8.3保密条款甲乙方与第三方应对合同内容和签订过程中的信息予以保密,未经对方同意不得向第三方披露。第九条附件9.1第三方合同本合同附件中包含与第三方签订的合同,合同作为本合同的一部分,具有同等法律效力。9.2其他文件本合同附件中还包含与第三方相关的其他文件,文件作为本合同的一部分,具有同等法律效力。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件1:工程图纸详细描述了工程的布局、结构、尺寸、材料等,是施工的依据。附件2:技术规范详细说明了施工过程中的技术要求、标准、工艺等,是施工的指导文件。附件3:材料供应清单列出了工程所需的所有材料名称、规格、数量、质量要求等,是材料供应的依据。附件4:施工进度计划详细描述了工程的施工进度安排,包括各阶段的开始时间、结束时间、施工内容等。附件5:质量检验标准和方法详细说明了工程质量的检验标准和方法,是质量控制的依据。附件6:安全防护措施详细说明了施工过程中的安全措施,包括安全防护设施、安全操作规程等。附件7:合同总价和付款方式说明详细说明了合同总价、付款方式、付款时间等,是财务管理的依据。附件8:工期延误处理办法详细说明了工期延误的处理办法,包括延误责任、延误赔偿等。附件9:合同变更程序详细说明了合同变更的程序,包括变更申请、变更批准等。附件10:违约行为及责任认定标准详细列出了各种违约行为,以及违约的责任认定标准,是违约处理的依据。说明二:违约行为及责任认定:1.承包商违约1.1未按合同约定施工示例:承包商未按照施工图纸和技术规范进行施工,导致工程质量不符合要求。1.2未按合同约定时间完成工程示例:承包商未在合同约定的时间内完成工程,导致工期延误。1.3未按合同约定提供材料示例:承包商未按照合同约定的时间和质量要求提供材料,导致施工进度受阻。2.业主违约2.1未按合同约定支付价款示例:业主未在合同约定的时间内支付合同价款,导致承包商施工进度受阻。2.2未按合同约定提供施工场地示例:业主未按照合同约定的时间提供完整的施工场地,导致工程无法正常进行。3.第三方违约3.1中介方未按合同约定协调双方关系示例:中介方未按照合同约
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 《直接能源ATP》课件
- 幼儿园工作总结笑容满园
- 探索学术之路
- 公司人员述职报告汇编9篇
- 幼儿园工作总结传递温暖收获微笑
- 2023-2024年项目部安全培训考试题含答案(培优B卷)
- 2023年项目管理人员安全培训考试题附答案(研优卷)
- 《电厂职业病防治》课件
- 激发学习动力教学策略报告
- 中医理疗师年度总结
- 内蒙古呼和浩特市2023-2024学年七年级上学期期末语文试题
- (2024年)消防安全知识培训
- 《胆碱能受体作用药》课件
- 浙江省杭州市余杭区2023-2024学年五年级上学期期末英语试卷
- 中医调节内分泌的方法
- 2020年山西省公务员录用考试《行测》真题及答案
- JTG 3441-2024公路工程无机结合料稳定材料试验规程
- JJF(新) 106-2023 微波消解仪温度、压力参数校准规范
- 《厨政管理说课》课件
- 安徽省合肥市包河区四十八中学2023-2024学年数学七年级第一学期期末学业质量监测试题含解析
- 春节家族祭祀活动策划方案
评论
0/150
提交评论