2024版文化旅游项目施工合同

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版文化旅游项目施工合同2本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包人1.2承包人1.3文化旅游项目1.4施工合同第二条合同范围及内容2.1工程概况2.2施工图纸及技术规范2.3施工标准及质量要求2.4施工期限第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3支付方式及进度3.4工程变更价款第四条合同履行4.1承包人责任4.2发包人责任4.3工程进度计划4.4工程验收及保修第五条合同变更与解除5.1合同变更5.2合同解除第六条违约责任6.1承包人违约6.2发包人违约第七条争议解决7.1争议解决方式7.2仲裁或诉讼第八条合同的生效、终止与解除8.1合同生效条件8.2合同终止条件8.3合同解除条件第九条合同的附件9.1施工图纸9.2技术规范9.3合同价款明细表第十条合同的保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3违约责任第十一条合同的转让11.1权利与义务的转让11.2转让的条件第十二条不可抗力12.1不可抗力的定义12.2不可抗力的后果第十三条税收政策13.1税收计算及支付13.2税收优惠政策第十四条其他条款14.1法律适用14.2合同修改与补充14.3合同解除后的处理14.4合同争议的外国法律适用第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包人1.2承包人1.3文化旅游项目1.4施工合同本合同是指乙方根据甲方的要求，承担本项目的施工任务，并按照约定的标准和质量完成施工，甲方支付合同价款的双务、有偿、诺成性合同。第二条合同范围及内容2.1工程概况本项目的工程概况如下：（1）工程名称：____________（2）工程地点：____________（3）工程规模：____________（4）工程投资估算：____________2.2施工图纸及技术规范乙方应按照甲乙双方确认的施工图纸及技术规范进行施工。2.3施工标准及质量要求乙方应按照国家和行业的施工标准及质量要求进行施工，确保本项目达到约定的质量标准。2.4施工期限乙方的施工期限为：____________，自合同签订之日起计算。第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整（1）工程变更导致的费用变化；（2）不可抗力因素导致的费用变化；（3）政策性调整导致的费用变化。3.3支付方式及进度甲方按照乙方完成的工程进度，分期支付合同价款。具体的支付方式及进度如下：（1）合同签订后支付合同总价的30%；（2）工程进度达到50%时支付合同总价的30%；（3）工程进度达到100%时支付合同总价的40%。3.4工程变更价款工程变更导致的价款变化，按照双方确认的变更工程量及单价进行计算。第四条合同履行4.1承包人责任乙方应按照本合同的约定，完成本项目的施工，并保证施工质量和安全。4.2发包人责任甲方应按照本合同的约定，支付合同价款，并提供施工所需的条件。4.3工程进度计划乙方应制定合理的工程进度计划，并报甲方审批。甲方应按照乙方的工程进度计划提供施工所需的条件。4.4工程验收及保修本项目完成后，乙方应按照甲乙双方确认的验收标准进行验收。验收合格后，乙方应承担保修责任，保修期限为：____________。第五条合同变更与解除5.1合同变更合同变更应由甲乙双方协商一致，并签订书面变更协议。5.2合同解除合同解除应由甲乙双方协商一致，并签订书面解除协议。第六条违约责任6.1承包人违约乙方违反本合同的约定，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为本合同总价款的____________%。6.2发包人违约甲方违反本合同的约定，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金为本合同总价款的____________%。第七条争议解决7.1争议解决方式甲乙双方应通过友好协商解决合同争议。协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。7.2仲裁或诉讼如甲乙双方约定仲裁，应提交至____________仲裁委员会进行仲裁。如未约定仲裁，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条合同的生效、终止与解除8.1合同生效条件本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。8.2合同终止条件（1）乙方完成本项目施工，并经验收合格；（2）甲乙双方协商一致解除合同；（3）依法应当终止的其他情形。8.3合同解除条件（1）甲乙双方协商一致解除合同；（2）乙方严重违反本合同的约定，甲方有权解除合同；（3）甲方严重违反本合同的约定，乙方有权解除合同；（4）依法应当解除的其他情形。第九条合同的附件9.1施工图纸本合同的施工图纸作为合同的附件，甲乙双方应予以妥善保管。9.2技术规范本合同的技术规范作为合同的附件，甲乙双方应予以妥善保管。9.3合同价款明细表本合同的价款明细表作为合同的附件，甲乙双方应予以妥善保管。第十条合同的保密条款10.1保密内容甲乙双方在合同履行过程中知悉的对方的商业秘密、技术秘密、运营秘密等，应予以保密。10.2保密期限甲乙双方的保密义务自本合同签订之日起生效，至合同终止或解除之日起____________年止。10.3违约责任甲乙双方违反保密义务的，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。第十一条合同的转让11.1权利与义务的转让甲乙双方经协商一致，可以转让本合同的权利与义务。转让应签订书面转让协议，并报对方审批。11.2转让的条件（1）转让不得损害对方的合法权益；（2）转让不得违反本合同的约定；（3）转让应经对方同意。第十二条不可抗力12.1不可抗力的定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、社会事件等。12.2不可抗力的后果由于不可抗力导致合同不能履行或部分履行，甲乙双方应立即通知对方，并采取合理的措施减少损失。合同履行期限相应顺延。第十三条税收政策13.1税收计算及支付乙方应按照国家和地方的税收政策，计算应纳税额，并按时支付税款。13.2税收优惠政策甲乙双方应依法享受税收优惠政策。如有税收优惠政策，应予以充分利用。第十四条其他条款14.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。14.2合同修改与补充本合同的修改与补充应由甲乙双方协商一致，并签订书面修改与补充协议。14.3合同争议的外国法律适用如本合同涉及外国法律适用，甲乙双方应按照中华人民共和国法律办理。14.4合同争议的外国法律适用如本合同涉及外国法律适用，甲乙双方应按照中华人民共和国法律办理。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念和界定1.1第三方介入本合同所称的第三方介入，是指在本合同履行过程中，除甲乙双方外，涉及到的其他主体，包括但不限于中介方、监理方、政府监管机构等。1.2第三方界定第三方是指非甲乙双方的自然人、法人或其他组织，与甲乙双方无直接合同关系，但参与本合同的履行、监督或管理。第二条第三方介入的责任限额2.1第三方责任第三方介入本合同并不意味着免除甲乙双方的合同责任。第三方仅承担其职责范围内的责任，对于因其故意或过失导致的损失，应由第三方依法承担相应的赔偿责任。2.2第三方责任限额甲乙双方应与第三方约定明确的责任限额，包括但不限于赔偿范围、赔偿限额等。第三方在责任限额内的行为，视为其对甲乙双方的授权。第三条第三方介入的义务和权利3.1第三方义务第三方应按照甲乙双方的约定，履行其职责，确保本合同的顺利履行。第三方应遵守国家法律法规，不得擅自变更合同内容，不得损害甲乙双方的合法权益。3.2第三方权利第三方在履行其职责过程中，有权要求甲乙双方提供必要的资料、文件和协助。第三方有权对甲乙双方的履行情况进行监督，提出意见和建议。第四条第三方介入的管理和协调4.2甲乙双方应协助第三方解决其在履行职责过程中遇到的问题，提供必要的支持和服务。4.3甲乙双方应监督第三方按照约定履行其职责，确保合同的顺利实施。第五条第三方介入的变更和解除5.1第三方变更如第三方发生变更，甲乙双方应签订书面变更协议，明确变更后的第三方权利和义务。5.2第三方解除如甲乙双方协商一致，可以解除第三方介入。解除第三方介入应签订书面解除协议，并报相关监管机构备案。第六条第三方介入的违约责任6.1第三方违约第三方未按照本合同约定履行其职责，或因其故意或过失导致损失的，应承担违约责任。6.2第三方违约责任限额甲乙双方与第三方约定的违约责任限额，应符合国家法律法规的规定。第三方在责任限额内的违约行为，由甲乙双方依法承担相应的损失。第七条第三方介入的争议解决7.1争议解决方式甲乙双方与第三方发生的争议，应通过友好协商解决。协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。7.2仲裁或诉讼如甲乙双方与第三方约定仲裁，应提交至____________仲裁委员会进行仲裁。如未约定仲裁，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条第三方介入的附件8.1第三方资格证明第三方应提供其资格证明文件，以证明其具备履行本合同职责的能力。8.2第三方授权文件如第三方介入涉及授权，甲乙双方应与第三方签订书面授权文件。第九条第三方介入的保密条款9.1保密内容第三方在履行其职责过程中知悉的甲乙双方的商业秘密、技术秘密、运营秘密等，应予以保密。9.2保密期限甲乙双方的保密义务自本合同签订之日起生效，至合同终止或解除之日起____________年止。9.3违约责任第三方违反保密义务的，应承担违约责任，赔偿甲乙双方因此遭受的损失。第十条第三方介入的转让10.1权利与义务的转让甲乙双方与第三方协商一致，可以转让本合同的权利与义务。转让应签订书面转让协议，并报对方审批。10.2转让的条件（1）转让不得损害甲乙双方的合法权益；（2）转让不得违反本合同的约定；（3）转让应经甲乙双方同意。第十一条第三方介入的不可抗力11.1不可抗力的定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、社会事件等。11.2不可抗力的后果由于不可抗力导致合同不能履行或部分履行，甲乙双方应立即通知第三方，并采取第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.施工图纸附件说明：施工图纸是本合同的重要组成部分，应包括项目的详细设计、构造、安装、布局、材料要求等详细信息。图纸应由乙方提供，并应符合国家及行业标准。2.技术规范附件说明：技术规范是指对施工过程中应遵循的技术要求、质量标准、施工方法、验收标准等进行详细规定的文件。技术规范应由乙方提供，并应符合国家及行业标准。3.合同价款明细表附件说明：合同价款明细表应详细列出合同中包括的所有工程量、工程内容、工程单价、总价等详细信息，以便双方清晰了解合同价款的构成。4.工程变更价款计算公式附件说明：工程变更价款计算公式是指用于计算因工程变更导致的额外费用或减少费用的详细公式或方法。5.施工进度计划附件说明：施工进度计划是乙方制定的关于工程进度的时间表，包括各阶段的开始和结束时间，以及关键节点。6.工程验收标准及程序附件说明：工程验收标准及程序详细规定了工程验收的标准、方法、流程和要求，包括验收的组织、时间、地点、程序、方法等。7.保修条款附件说明：保修条款详细规定了乙方在工程验收合格后应承担的保修责任、保修期限、保修范围和保修程序等。8.违约责任认定及计算公式附件说明：违约责任认定及计算公式详细规定了违约行为的认定标准和计算违约金的方法，用于明确违约责任的具体承担。9.争议解决方式及程序附件说明：争议解决方式及程序详细规定了双方在发生争议时应采取的解决方式、程序和时效等。10.合同转让、解除及终止条件附件说明：合同转让、解除及终止条件详细规定了合同权利义务的转让、解除和终止的条件、程序和后果等。说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未按合同约定时间完成施工违约责任：乙方应按照合同约定的时间完成施工。若乙方未能按时完成施工，应按照违约行为造成的损失金额支付违约金。2.乙方施工质量不符合约定标准违约责任：乙方应保证施工质量符合合同约定的标准。若乙方施工质量不符合标准，甲方有权要求乙方重新施工或支付违约金。3.乙方使用不符合合同约定的材料或设备违约责任：乙方应使用符合合同约定的材料和设备。若乙方使用不符合要求的材料或设备，甲方有权要求乙方更换或支付违约金。4.乙方未按合同约定支付价款或费用违约责任