2024年建设工程施工全包合同正规范本_第1页
2024年建设工程施工全包合同正规范本_第2页
2024年建设工程施工全包合同正规范本_第3页
2024年建设工程施工全包合同正规范本_第4页
2024年建设工程施工全包合同正规范本_第5页
已阅读5页,还剩1页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

合同编号:__________合同签订日期:____年____月____日一、工程内容1.1乙方应按照甲方的要求,完成项目的施工,包括但不限于:____、____、____等。1.2乙方应保证施工质量符合国家相关法律法规、行业标准及甲方的要求。1.3乙方应按照合同约定的时间、质量、安全等要求完成施工。二、工程价款2.1本工程总价款为人民币____元(大写:____元整),乙方应按照合同约定的付款节点和金额向甲方支付。2.2甲方应按照合同约定的时间向乙方支付工程进度款和验收合格后的尾款。2.3工程款支付方式:____、____、____等。三、合同履行期限3.1合同约定的工期为____天,自合同签订之日起计算。3.2乙方应按照约定的工期完成施工,如因乙方原因导致工期延误,乙方应承担相应的违约责任。3.3甲方应按照约定的时间提供施工场地、施工条件等,如因甲方原因导致工期延误,甲方应承担相应的违约责任。四、质量及验收4.1乙方应保证施工质量,按照国家标准、行业标准和甲方的要求进行施工。4.2工程验收不合格的,乙方应按照甲方的要求进行整改,直至达到验收标准。4.3工程验收合格的,甲方应按照合同约定支付尾款。五、保密条款5.1双方在合同履行过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密等,应予以严格保密。5.2保密期限自合同签订之日起算,至合同终止或履行完毕之日止。六、违约责任6.1乙方未按照约定时间、质量、安全要求完成施工的,应承担违约责任,向甲方支付违约金,违约金为合同总价款的____%。6.2甲方未按照约定时间支付工程进度款和尾款的,应承担违约责任,向乙方支付违约金,违约金为应付款项的____%。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1双方应遵守国家相关法律法规,不得违法经营。8.2双方应共同维护合同的履行,不得恶意串通、损害国家、集体或第三方的利益。8.3合同的修改、补充必须采用书面形式,经双方签字盖章后生效。九、合同的生效、变更和解除9.1本合同自双方签字盖章之日起生效。9.2合同的变更或解除必须经双方协商一致,并以书面形式确认。9.3合同终止后,乙方应按照甲方的要求交付所有与工程有关的资料、设备等,并办理相关手续。十、合同附件10.1本合同附件包括:____、____、____等。10.2附件与本合同具有同等法律效力。甲方(盖章):乙方(盖章):甲方代表(签字):乙方代表(签字):签订日期:____年____月____日注意事项:1.合同的签订:双方在签订合同时,应仔细阅读合同条款,确保合同内容真实、完整、明确,避免因模糊不清而导致的争议。2.工程质量:乙方应严格按照国家标准、行业标准和甲方要求进行施工,确保工程质量。3.保密义务:双方在合同履行过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密等,应予以严格保密,违反保密义务的一方应承担违约责任。4.违约责任:双方应严格按照合同约定履行义务,如发生违约行为,应承担相应的违约责任。5.争议解决:双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。解决办法:1.协商解决:双方在发生争议时,可以先进行友好协商,以达成一致的解决方案。2.调解解决:如果协商不成,可以寻求第三方调解,例如行业协会或者专业调解机构,以达成调解协议。3.仲裁解决:如果调解不成,双方可以约定仲裁,将争议提交给仲裁委员会进行审理,仲裁裁决具有法律效力。4.诉讼解决:如果仲裁不成,可以向合同签订地的人民法院提起诉讼,通过司法程序解决争议。法律名词解释:1.合同法:是指调整平等主体之间合同关系的法律规范总称,包括合同的签订、履行、变更、解除等法律行为。2.违约金:是一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定时,应向对方支付的金钱。3.保密义务:是指合同双方在合同履行过程中对获悉的对方的商业秘密、技术秘密等予以保密的义务。4.仲裁:是指合同双方在发生争议时,约定将争议提交给仲裁委员会进行审理,仲裁裁决具有法律效力的一种争议解决方式。5.诉讼:是指合同双方在发生争议时,向人民法院提起诉讼,通过司法程序解决争议的一种方式。特殊应用场合:1.建筑工程项目中,甲方为政府部门,乙方为中标的建筑公司。2.甲方为大型企业,乙方为指定的分包商。3.甲方为房地产开发商,乙方为施工总包单位。4.甲方为个人业主,乙方为家庭装修公司。5.甲方为外国企业,乙方为中国的施工单位,涉及跨国合作和支付。针对每个特殊场合的补充条款:1.政府部门作为甲方时,补充条款可以包括政府项目的特殊审批流程、资金拨付程序以及政府监督和审计的要求。2.大型企业作为甲方时,补充条款可以包括企业内部的项目审批流程、甲方代表的授权范围以及企业内部的质量管理体系要求。3.房地产开发商作为甲方时,补充条款可以包括房产项目的销售和交付时间节点、甲方对乙方施工进度的要求以及房产项目的质量标准。4.个人业主作为甲方时,补充条款可以包括个人业主对工程质量的特别要求、家庭装修的环保标准以及个人业主对工程进度的关注点。5.外国企业作为甲方时,补充条款可以包括跨国支付的法律要求、国际仲裁的选择、语言翻译服务等。附件列表:1.工程设计图纸和技术规范2.施工方案和施工组织设计3.工程量清单和材料设备明

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论