工程人工劳务分包合同案例

合同编号：__________工程人工劳务分包合同案例一、工程概况1.1工程名称：_______1.2工程地点：_______1.3工程内容：_______1.4工程规模：_______1.5工程合同总价：_______元。二、分包范围及分包内容2.1分包范围：本工程的人工劳务作业。2.2分包内容：包括但不限于_______。三、分包价格及支付3.1分包价格：_______元（大写：_______________________________元整）。3.2支付方式：（1）承包人应在合同签订后_______日内，向分包人支付分包价款的_______%；（2）工程进度达到_______时，承包人应向分包人支付分包价款的_______%；（3）工程验收合格后，承包人应向分包人支付分包价款的_______%。3.3支付条件：分包人按合同约定完成分包范围内的工程，并经承包人验收合格。四、分包人的义务4.1分包人应按照承包人的要求，按时提供符合质量和数量要求的人工劳务。4.2分包人应遵守法律法规，严格按照施工图纸、技术规范和操作规程进行施工，确保工程质量、安全。4.3分包人应承担分包范围内工程的一切费用，包括但不限于人工费、材料费、设备费、交通费、住宿费等。4.4分包人应服从承包人的现场管理，遵守承包人的规章制度。五、承包人的义务5.1承包人应按照合同约定，向分包人支付分包价款。5.2承包人应提供施工场地、施工图纸、技术规范、操作规程等相关资料，并确保分包人能够正常进行施工。5.3承包人应负责工程的总协调、总管理，确保工程按期完成。5.4承包人应协助分包人办理工程验收手续。六、违约责任6.1双方应严格履行合同约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。6.2分包人未按约定时间完成分包工程的，应按照逾期天数向承包人支付逾期违约金，违约金计算方式为：逾期违约金=分包价款×逾期天数×1%。6.3承包人未按约定时间支付分包价的，应按照逾期天数向分包人支付逾期违约金，违约金计算方式为：逾期违约金=分包价款×逾期天数×1%。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且分包价款支付完毕之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________注意事项及解决办法：1.注意事项：（1）甲乙双方应严格遵循相关法律法规，确保合同的合法性、有效性。（2）明确工程范围、分包内容和分包价格，避免因模糊不清导致的争议。（3）注意合同中的付款条款，确保按时支付分包价款，避免逾期违约。（4）双方应遵守合同约定，履行各自义务，确保工程质量和进度。（5）在合同中明确违约责任及违约金计算方式，以维护双方合法权益。2.解决办法：（1）双方发生争议时，进行友好协商，以达成共识。（2）如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。关键词语的法律名词解释：1.合同法：是指调整合同当事人之间权利义务关系的法律规范总称，包括合同的订立、履行、变更、解除等法律行为。2.建筑法：是指调整建筑施工、工程质量、安全、环境保护等行为的法律规范总称。3.分包：是指总包单位将其所承包的工程中的部分工程或工作量转让给其他施工单位完成的行为。4.分包价款：是指总包单位支付给分包单位的工程款项，包括分包工程的人工费、材料费、设备费等。5.违约金：是指合同当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，按照合同约定向对方支付的金钱。6.诉讼：是指当事人依法向人民法院请求保护自己的合法权益，解决民事纠纷的一种司法途径。特殊应用场合及补充条款：1.特殊应用场合：工程延期补充条款：如因不可抗力因素（如自然灾害、政策调整等）导致工程延期，双方应友好协商，合理调整工程进度和付款计划。如非不可抗力因素导致工程延期，分包人应承担相应责任，按逾期天数向承包人支付逾期违约金。2.特殊应用场合：工程变更补充条款：如工程发生变更，导致分包范围和内容发生变化，双方应立即进行协商，根据实际情况调整分包价格和付款计划。3.特殊应用场合：工程质量问题补充条款：分包人应保证分包工程的质量，如出现质量问题，分包人应承担修复责任，并按照实际损失向承包人支付赔偿金。4.特殊应用场合：安全事故补充条款：分包人在施工过程中，如发生安全事故，应立即报告承包人，并按照相关法律法规承担相应责任。承包人