建筑工程项目招标投标合同样本_第1页
建筑工程项目招标投标合同样本_第2页
建筑工程项目招标投标合同样本_第3页
建筑工程项目招标投标合同样本_第4页
建筑工程项目招标投标合同样本_第5页
已阅读5页,还剩1页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

合同编号:__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方建筑工程项目的施工事宜,经友好协商,达成如下协议:一、工程概况1.1工程名称:_______1.2工程地点:_______1.3工程规模:_______1.4工程内容:_______1.5工程预算:_______二、合同价格2.1本工程的合同总价为人民币(大写):_______元整(小写):_______元。2.2乙方在合同签订后_______日内,向甲方提交工程预付款的正式发票,甲方在收到发票后_______日内支付工程预付款,预付款比例为合同总价的_______%。2.3乙方在工程进度达到_______%时,向甲方提交进度款的正式发票,甲方在收到发票后_______日内支付进度款,进度款比例为合同总价的_______%。2.4工程竣工后,乙方按照合同约定的质量保证期进行保修,保修期结束后,甲方支付剩余的合同价款。三、工程质量3.1乙方应按照甲方的要求和国家相关标准进行施工,保证工程质量。3.2工程质量保证期为_______个月,自工程竣工验收合格之日起计算。3.3工程竣工验收不合格的,乙方应按照甲方的要求及时整改,直至达到合同约定的质量标准。四、工程进度4.1乙方应按照合同约定的工期进行施工,确保工程按时完成。4.2乙方如因自身原因导致工程进度延误的,应按照合同约定的违约金比例向甲方支付违约金。五、材料和设备5.1乙方应按照甲方的要求采购施工所需的材料和设备。5.2乙方提供的材料和设备应符合国家相关质量标准,并具备合法的检验报告。5.3乙方在施工过程中,如需更换材料和设备供应商的,应事先征得甲方的同意。六、安全文明施工6.1乙方应严格按照国家有关安全文明施工的规定进行施工,确保施工安全。6.2乙方应承担因施工造成的环境污染、损害等相关责任。七、合同的变更和解除7.1合同履行过程中,如发生不可抗力等特殊情况,导致合同无法继续履行的,双方可协商变更或解除合同。7.2合同变更或解除的,双方应按照合同约定的方式办理手续,并互相承担因变更或解除合同而产生的损失。八、争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决。8.2如协商不成,任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1双方应遵守国家相关法律法规,不得擅自转让或放弃合同权利和义务。9.2合同自双方签字(或盖章)之日起生效,至合同约定的工程竣工验收合格之日终止。9.3合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。甲方(盖章):__________乙方(盖章):__________代表(签名):__________代表(签名):__________签订日期:_______年_______月_______日注意事项:1.合同的签订应严格遵守《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规。2.双方在签订合同时,应确保合同内容完整、明确,避免出现模糊不清或容易产生歧义的内容。3.合同中涉及的工程质量、进度、材料和设备等关键条款,应详细描述,确保双方的权利和义务明确。4.双方在履行合同过程中,应严格遵守国家相关安全文明施工的规定,确保施工安全。5.合同的变更和解除应严格按照合同约定的方式进行,双方应互相承担因变更或解除合同而产生的损失。6.双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决。如协商不成,任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。解决办法:1.对于合同中出现的模糊不清或容易产生歧义的内容,双方可以通过进一步协商,明确合同内容,避免产生争议。2.若乙方未按照合同约定的质量标准完成工程,甲方可以要求乙方整改,直至达到合同约定的质量标准。3.若乙方因自身原因导致工程进度延误,甲方可以根据合同约定向乙方收取违约金。4.若双方在履行合同过程中发生争议,可以通过友好协商解决。如协商不成,任何一方可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。关键词语的法律名词解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、社会事件等。2.合同履行:指合同双方按照合同约定,完成各自的权利和义务。3.工程竣工验收:指工程完成后,由甲方对工程的质量、安全、功能等方面进行的检查、试验和评定。4.违约金:指一方未履行合同约定的义务,应向另一方支付的赔偿金。5.争议解决:指通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式,解决合同双方在履行合同过程中产生的分歧和争议。特殊应用场合:1.甲方为政府部门,乙方为中标的建筑公司,工程为一座公共建筑的建设。2.甲方为房地产开发商,乙方为施工单位,工程为一片住宅区的开发。3.甲方为国有企业,乙方为指定的工程承包商,工程为一条公路的修建。4.甲方为学校,乙方为装修公司,工程为学校教学楼的翻新。5.甲方为工厂,乙方为建筑工程队,工程为工厂仓库的扩建。针对每个特殊的场合适当增加合同补充条款:1.甲方为政府部门,乙方需按照政府规定的采购流程进行材料和设备的采购,同时需接受政府相关部门的监督和检查。2.甲方为房地产开发商,乙方需在合同中明确住宅区的规划、设计、建设等各个环节的时间节点,以确保工程按期完成。3.甲方为国有企业,乙方需按照国有企业的相关规定,进行合同的签订和执行,同时接受国有企业的审计和监督。4.甲方为学校,乙方需在施工过程中,注意保护校园环境,减少对学校正常教学秩序的影响。5.甲方为工厂,乙方需在施工过程中,注意安全生产,防止事故的发生,同时保证工程

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论