水管改造施工合同范本版_第1页
水管改造施工合同范本版_第2页
水管改造施工合同范本版_第3页
水管改造施工合同范本版_第4页
水管改造施工合同范本版_第5页
已阅读5页,还剩9页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

甲方:XXX乙方:XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方:XXX乙方:XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

水管改造施工合同范本最新版本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3工程地点1.4工程内容第二条合同金额2.1工程总价2.2付款方式及进度2.3价格调整条款第三条施工期限3.1施工开始日期3.2施工结束日期3.3延期条款第四条施工质量标准4.1材料标准4.2施工工艺标准4.3验收标准第五条材料供应5.1材料来源5.2材料验收5.3材料保管第六条施工安全6.1安全措施6.2安全事故处理6.3保险责任第七条违约责任7.1发包方违约7.2承包方违约7.3违约赔偿第八条争议解决8.1协商解决8.2调解解决8.3仲裁解决8.4法律途径第九条合同的变更和解除9.1变更条件9.2解除条件9.3变更和解除的程序第十条保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3违约责任第十一条合同的生效、终止和解除11.1生效条件11.2终止条件11.3解除条件第十二条其他条款12.1税金12.2手续费12.3权利义务的转让12.4不可抗力第十三条附件13.1施工图纸13.2材料清单13.3施工方案13.4其他技术文件第十四条签字盖章14.1发包方签字盖章14.2承包方签字盖章14.3日期第一部分:合同如下:第一条合同主体及定义1.3工程地点:指甲方提供的工程实施的具体地点。1.4工程内容:指合同约定的乙方施工的具体内容,包括但不限于水管的更换、改造、安装等。第二条合同金额2.1工程总价:双方约定,本工程的总施工费用为人民币【】(大写:【】元整),上述金额为最终结算金额,不包括因变更、延期等原因产生的额外费用。2.2付款方式及进度:甲方按照乙方的施工进度分阶段支付工程款,具体支付方式如下:(1)合同签订后七个工作日内,甲方支付乙方的工程报价的30%作为预付款;(2)工程进度达到25%时,甲方支付乙方的工程报价的30%;(3)工程进度达到50%时,甲方支付乙方的工程报价的20%;(4)工程进度达到75%时,甲方支付乙方的工程报价的10%;(5)工程验收合格后七个工作日内,甲方支付乙方的工程报价的5%。2.3价格调整条款:由于不可抗力等因素导致材料价格、人工费用等发生重大变化的,双方可协商调整合同价格,并签订补充协议。第三条施工期限3.1施工开始日期:双方约定,本工程的施工开始日期为【年】【月】【日】。3.2施工结束日期:双方约定,本工程的施工结束日期为【年】【月】【日】。3.3延期条款:由于乙方原因导致工程延期,乙方应按延期天数向甲方支付违约金,违约金金额为工程总价的1%。第四条施工质量标准4.1材料标准:乙方应按照甲方要求及国家相关标准选用合格的水管材料,并提供材料合格证明。4.2施工工艺标准:乙方应按照国家相关标准和规范进行施工,保证工程质量。4.3验收标准:工程验收应按照双方约定的验收标准进行,如国家有强制性验收标准的,应按照国家标准进行。第五条材料供应5.1材料来源:乙方负责采购施工所需的水管材料,并保证材料质量。5.2材料验收:甲方对乙方提供的材料进行验收,不符合约定的,乙方应负责更换。5.3材料保管:乙方应妥善保管施工材料,防止材料损失、损坏。第六条施工安全6.1安全措施:乙方应制定施工安全措施,并严格执行。6.2安全事故处理:施工过程中发生安全事故的,乙方应立即采取措施防止事故扩大,并及时报告甲方。6.3保险责任:乙方应为其施工人员购买工伤保险,并承担施工过程中的安全事故责任。第八条违约责任8.1发包方违约:甲方违反合同约定,导致工程无法正常进行或造成乙方损失的,甲方应承担违约责任,向乙方支付违约金,违约金金额为合同总价款的2%。8.2承包方违约:乙方违反合同约定,导致工程无法正常进行或造成甲方损失的,乙方应承担违约责任,向甲方支付违约金,违约金金额为合同总价款的2%。8.3违约赔偿:由于一方违约导致对方损失的,违约方应承担相应的赔偿责任。第九条争议解决9.1协商解决:双方在合同履行过程中发生的争议,应通过友好协商解决。9.2调解解决:协商不成时,双方可向合同签订地的人民调解委员会申请调解。9.3仲裁解决:调解不成时,双方同意将争议提交【仲裁委员会】进行仲裁。9.4法律途径:仲裁裁决不服的,可在收到仲裁裁决书之日起三个月内向合同签订地人民法院提起诉讼。第十条保密条款10.1保密内容:双方在合同履行过程中获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等,应予以保密。10.2保密期限:保密期限自合同签订之日起计算,至合同终止或履行完毕之日止。10.3违约责任:泄露保密信息的方应承担违约责任,向守约方支付违约金,违约金金额为泄露信息所造成的实际损失。第十一条合同的生效、终止和解除11.1生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2终止条件:合同履行完毕,双方权利义务全部履行完毕。11.3解除条件:合同履行过程中,如发生不可抗力等特殊情况,经双方协商一致,可以解除合同。第十二条其他条款12.1税金:合同价款中包含所有税金,如有国家新出台的税费,按照国家规定执行。12.2手续费:双方因履行合同所发生的手续费、杂费等,由【承担方】承担。12.3权利义务的转让:未经对方同意,任何一方不得将合同权利义务全部或部分转让给第三方。12.4不可抗力:因不可抗力导致合同无法履行或部分履行,双方应协商解决。第十三条附件13.1施工图纸:详见附件【施工图纸】。13.2材料清单:详见附件【材料清单】。13.3施工方案:详见附件【施工方案】。13.4其他技术文件:详见附件【其他技术文件】。第十四条签字盖章14.1发包方签字盖章:【甲方签字】【甲方盖章】14.2承包方签字盖章:【乙方签字】【乙方盖章】14.3日期:【年】【月】【日】第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念1.1本合同所称第三方,是指除甲方和乙方之外,与本合同无关的个体或组织,包括但不限于中介方、监理方、政府监管机构等。第二条第三方介入的条件2.1第三方介入的条件包括但不限于:(1)甲方或乙方根据合同约定,需要第三方提供专业技术支持或咨询服务;(2)甲方或乙方根据合同约定,需要第三方进行工程监理或质量检测;(3)甲方或乙方根据合同约定,需要第三方协助处理合同履行过程中的争议或纠纷;(4)法律法规规定或双方约定需要第三方参与的其他情形。第三条第三方介入的程序3.1甲方或乙方如需第三方介入,应提前通知对方,并说明介入的原因、方式、时间等;3.2甲方或乙方应与第三方签订相应的合作协议,明确双方的权利义务,并将合作协议副本送交对方留存;3.3甲方或乙方应确保第三方的介入不影响合同的履行,并承担因第三方介入而产生的额外费用。第四条第三方的主要责任4.1第三方应按照甲乙双方的约定,提供专业技术支持、咨询服务、工程监理、质量检测等;4.2第三方应客观、公正地履行其职责,不得偏袒任何一方;4.3第三方应对其提供的服务或咨询意见承担责任,并对其行为产生的后果负责。第五条第三方与其他各方的关系5.1第三方与甲方:第三方应独立于甲方,提供客观、公正的服务或咨询意见;5.2第三方与乙方:第三方应独立于乙方,提供客观、公正的服务或咨询意见;5.3甲方与乙方:甲方和乙方应相互配合,确保第三方的介入不影响合同的履行。第六条第三方责任限额6.1第三方应对其提供的服务或咨询意见承担责任,但其责任限额不得超过第三方从甲方或乙方获得的报酬总额;6.2第三方对其行为产生的后果负责,但第三方免除因其故意或重大过失导致的责任;6.3甲方和乙方应根据合同约定,承担因第三方介入而产生的额外费用。第七条第三方介入的终止7.1第三方介入的条件消失,或甲乙双方协商一致,可以终止第三方介入;7.2第三方因故不能履行其约定义务,甲乙双方协商一致,可以终止第三方介入;7.3第三方因违反约定或法律法规规定,甲乙双方协商一致,可以终止第三方介入。第八条第三方介入后的争议解决8.1甲乙双方与第三方之间的争议,应通过友好协商解决;8.2协商不成时,甲乙双方与第三方可向合同签订地的人民调解委员会申请调解;8.3调解不成时,甲乙双方与第三方同意将争议提交【仲裁委员会】进行仲裁;8.4仲裁裁决不服的,甲乙双方与第三方可在收到仲裁裁决书之日起三个月内向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条第三方介入对合同其他条款的影响9.1本附加条款不影响合同其他条款的效力;9.2本附加条款与合同其他条款有冲突的,以本附加条款为准;9.3本附加条款的解释权归甲乙双方所有。第十条签字盖章10.1甲乙双方与第三方签字盖章:【甲方签字】【甲方盖章】【乙方签字】【乙方盖章】【第三方签字】【第三方盖章】10.2日期:【年】【月】【日】第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件1:施工图纸详细要求和说明:施工图纸应详细展示施工区域的水管布局、材料规格、施工工艺等,应有清晰的标注和说明,以便乙方准确理解施工要求。附件2:材料清单详细要求和说明:材料清单应详细列出施工所需的水管、配件等材料的名称、规格、数量、质量标准等信息,以便乙方采购和验收。附件3:施工方案详细要求和说明:施工方案应详细制定施工步骤、施工方法、安全措施等,以便乙方按照方案进行施工,确保施工顺利进行。附件4:其他技术文件详细要求和说明:其他技术文件包括但不限于施工工艺说明、质量检测标准、验收标准等,应详细阐述相关技术要求和管理规定。说明二:违约行为及责任认定:违约行为:1.甲方未按约定时间支付预付款、进度款等。2.甲方提供的施工图纸、材料等不符合约定要求。3.乙方未按约定时间完成施工、延期无正当理由。4.乙方施工质量不符合约定标准,如水管安装不牢固、漏水等。5.乙方未按约定提供施工安全措施,导致安全事故发生。6.乙方未按约定保护甲方商业秘密、技术秘密等。违约责任认定标准:1.违约金:按照合同约定的违约金比例计算,如合同总价款的2%。2.赔偿责任:根据违约行为导致的损失金额进行赔偿,需提供相关证据。3.延期违约:按照合同约定的延期违约金比例计算,如合同总价款的1%。4.安全责任:根据安全事故导致的损失金额进行赔偿,需提供相关证据。5.保密责任:泄露甲方商业秘密、技术秘密等,按照泄露信息所造成的实际损失进行赔偿。示例说明:1.若甲方未

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论