2024年度工程停工补偿款支付时间表合同2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度工程停工补偿款支付时间表合同本合同目录一览1.工程停工补偿款支付概述1.1工程停工补偿款的定义1.2工程停工补偿款的计算方法1.3工程停工补偿款的支付条件2.工程停工补偿款支付时间表2.1工程停工补偿款支付的具体时间节点2.2工程停工补偿款支付的金额和方式2.3工程停工补偿款支付的周期和进度3.工程停工补偿款支付的相关责任3.1甲方（工程业主）的责任和义务3.2乙方（施工方）的责任和义务3.3工程停工补偿款支付的争议解决方式4.工程停工补偿款支付的变更和调整4.1工程停工补偿款支付的变更条件4.2工程停工补偿款支付的调整程序4.3工程停工补偿款支付的变更记录和通知5.工程停工补偿款支付的终止和解除5.1工程停工补偿款支付终止的条件5.2工程停工补偿款支付解除的程序5.3工程停工补偿款支付终止和解除后的处理方式6.工程停工补偿款支付的违约责任6.1甲方违约的责任和后果6.2乙方违约的责任和后果6.3工程停工补偿款支付违约争议的解决方式7.工程停工补偿款支付的保密条款7.1保密信息的定义和范围7.2保密信息的保护期限和方式7.3违反保密条款的责任和后果8.工程停工补偿款支付的适用法律和争议解决8.1合同适用的法律8.2争议解决的方式和地点8.3法律变更对合同执行的影响9.工程停工补偿款支付的其他条款9.1合同的生效和终止日期9.2合同的修改和补充方式9.3合同的解除和终止的条件10.甲方（工程业主）的签字盖章10.1甲方代表的授权证明10.2甲方代表的签字盖章样本10.3甲方签字盖章的有效性确认11.乙方（施工方）的签字盖章11.1乙方代表的授权证明11.2乙方代表的签字盖章样本11.3乙方签字盖章的有效性确认12.合同附件12.1工程停工补偿款支付的相关文件12.2工程停工补偿款支付的计算表格12.3工程停工补偿款支付的其他证明材料13.合同的副本和正本13.1合同副本的分发和保管13.2合同正本的使用和保管13.3合同副本和正本的效力确认14.合同的签署日期和地点14.1合同签署的日期14.2合同签署的地点14.3合同签署的有效性确认第一部分：合同如下：第一条工程停工补偿款支付概述1.1工程停工补偿款的定义本合同所称工程停工补偿款，是指由于非乙方原因导致工程停工，甲方按照本合同约定向乙方支付的补偿费用。1.2工程停工补偿款的计算方法工程停工补偿款的计算方法如下：（1）以工程总价款为基数，按照乙方已经完成的工程量的百分比计算；（2）乘以工程停工天数；（3）乘以约定的日补偿系数。1.3工程停工补偿款支付条件工程停工补偿款支付条件如下：（1）工程停工原因非乙方造成；（2）乙方已经按照合同约定完成相应的工程量；（3）甲方按照本合同约定支付工程停工补偿款。第二条工程停工补偿款支付时间表2.1工程停工补偿款支付的具体时间节点工程停工补偿款支付的具体时间节点为：甲方应在确认工程停工之日起30日内，向乙方支付工程停工补偿款。2.2工程停工补偿款支付的金额和方式工程停工补偿款支付的金额和方式如下：（1）甲方应按照本合同第一条第1.2款的计算方法，计算应支付的工程停工补偿款金额；（2）甲方应通过银行转账方式，将工程停工补偿款支付给乙方；（3）甲方应在支付工程停工补偿款时，向乙方提供支付凭证。2.3工程停工补偿款支付的周期和进度工程停工补偿款支付的周期和进度如下：（1）甲方应在每个支付周期届满之日起10日内，向乙方支付工程停工补偿款；（2）支付进度应按照工程实际停工天数和已完成工程量，按照本合同约定的日补偿系数计算。第三条工程停工补偿款支付的相关责任3.1甲方（工程业主）的责任和义务甲方责任和义务如下：（1）按照本合同约定履行支付工程停工补偿款的义务；（2）提供工程停工的证明文件；（3）协助乙方核算工程停工补偿款。3.2乙方（施工方）的责任和义务乙方责任和义务如下：（1）按照合同约定完成工程；（2）提供工程停工的证明材料；（3）协助甲方核算工程停工补偿款。3.3工程停工补偿款支付的争议解决方式工程停工补偿款支付的争议解决方式如下：（1）双方应通过友好协商解决；（2）协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第四条工程停工补偿款支付的变更和调整4.1工程停工补偿款支付的变更条件工程停工补偿款支付的变更条件如下：（1）工程停工原因发生变更；（2）工程停工天数发生变更；（3）已完成工程量发生变更。4.2工程停工补偿款支付的调整程序工程停工补偿款支付的调整程序如下：（1）甲方和乙方应协商一致，签订书面变更协议；（2）甲方按照变更协议的约定，向乙方支付工程停工补偿款。4.3工程停工补偿款支付的变更记录和通知工程停工补偿款支付的变更记录和通知如下：（1）双方应将变更协议纳入合同附件，作为合同的有效组成部分；（2）甲方和乙方应相互通知对方关于工程停工补偿款支付变更的事宜。第五条工程停工补偿款支付的终止和解除5.1工程停工补偿款支付终止的条件工程停工补偿款支付终止的条件如下：（1）工程停工原因消除；（2）甲方按照约定向乙方支付工程停工补偿款。5.2工程停工补偿款支付解除的程序工程停工补偿款支付解除的程序如下：（1）甲方和乙方达成解除协议；（2）甲方按照解除协议的约定，向乙方支付工程停工补偿款。5.3工程停工补偿款支付终止和解除后的处理方式工程停工补偿款支付终止和解除后的处理方式如下：（1）双方按照合同约定完成剩余工程；（2）双方按照合同约定处理合同终止或解除后的其他事项。第六条工程第八条工程停工补偿款支付的违约责任6.1甲方违约的责任和后果甲方违约的责任和后果如下：（1）甲方未按照本合同约定履行支付义务的，应向乙方支付迟延付款违约金，违约金计算方式为应付款金额的千分之五；（2）甲方未按照本合同约定履行其他义务的，应承担相应的违约责任，并赔偿乙方因此造成的损失。6.2乙方违约的责任和后果乙方违约的责任和后果如下：（1）乙方未按照本合同约定完成工程的，应向甲方支付违约金，违约金计算方式为工程总价款的千分之五；（2）乙方未按照本合同约定履行其他义务的，应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。6.3工程停工补偿款支付违约争议的解决方式工程停工补偿款支付违约争议的解决方式如下：（1）双方应通过友好协商解决；（2）协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条工程停工补偿款支付的保密条款7.1保密信息的定义和范围保密信息是指本合同的签订、履行过程中涉及的商业秘密、技术秘密以及其他双方约定需要保密的信息。7.2保密信息的保护期限和方式保密信息的保护期限为合同终止或解除后五年，双方应采取适当的方式，确保保密信息不被泄露。7.3违反保密条款的责任和后果违反保密条款的责任和后果如下：（1）泄露保密信息的，应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失；（2）故意或者重大过失泄露保密信息的，应承担相应的侵权责任。第十条工程停工补偿款支付的适用法律和争议解决8.1合同适用的法律本合同适用中华人民共和国法律。8.2争议解决的方式和地点争议解决的方式为友好协商，协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.3法律变更对合同执行的影响本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用当时的法律，如法律变更，各方应遵循新的法律规定。第十一条工程停工补偿款支付的其他条款9.1合同的生效和终止日期本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同约定的工程停工补偿款支付完毕之日终止。9.2合同的修改和补充方式合同的修改和补充应采用书面形式，经双方协商一致后生效。9.3合同的解除和终止的条件合同的解除和终止条件按照本合同第五条的约定执行。第十二条甲方（工程业主）的签字盖章10.1甲方代表的授权证明甲方代表已获得授权签订本合同，并代表甲方履行合同义务。10.2甲方代表的签字盖章样本甲方代表的签字盖章样本详见附件。10.3甲方签字盖章的有效性确认甲方签字盖章的有效性由甲方自行负责，乙方仅对甲方签字盖章的真实性负责。第十三条乙方（施工方）的签字盖章11.1乙方代表的授权证明乙方代表已获得授权签订本合同，并代表乙方履行合同义务。11.2乙方代表的签字盖章样本乙方代表的签字盖章样本详见附件。11.3乙方签字盖章的有效性确认乙方签字盖章的有效性由乙方自行负责，甲方仅对乙方签字盖章的真实性负责。第十四条合同的副本和正本12.1合同副本的分发和保管本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。12.2合同正本的使用和保管合同正本由甲方保管，乙方保留合同副本。12.3合同副本和正本的效力确认合同副本和正本具有同等的法律效力，任何一方不得擅自更改或者撤销。第十五条合同的签署日期和地点13.1合同签署的日期本合同于____年____月____日在____（地点）签署。13.2合同签署的地点本合同签署地点为____（具体地址）。13.3合同签署的有效性确认本合同签署的有效性由甲乙双方自行确认，签署日期和地点为合同的组成部分。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念和范围1.1第三方介入的概念在本合同中，第三方介入指的是除甲方和乙方之外，与本合同有关联的各方，包括但不限于中介方、监管方、评估方、咨询方等。1.2第三方介入的范围第三方介入的范围包括但不仅限于：（1）工程项目的招投标过程；（2）工程项目的施工监理；（3）工程项目的质量检测；（4）工程项目的进度评估；（5）工程项目的结算审计等。第二条第三方介入的责任和义务2.1第三方介入者的责任和义务第三方介入者应按照合同约定和国家相关法律法规的规定，履行其职责，确保工程项目的顺利进行。2.2第三方介入者的权利第三方介入者有权根据合同约定和国家相关法律法规的规定，对工程项目进行监督和管理。2.3第三方介入者与甲乙方的关系第三方介入者与甲方和乙方之间是独立的法律主体，其介入行为不代表甲方和乙方，也不受甲方和乙方直接控制。第三条第三方介入的程序和条件3.1第三方介入的程序（1）甲方和乙方协商确定需要第三方介入的事项；（2）甲方和乙方共同选定第三方介入者；（3）第三方介入者与甲方和乙方签订介入协议；（4）第三方介入者按照约定履行介入职责。3.2第三方介入的条件第三方介入的条件如下：（1）甲方和乙方协商一致；（2）第三方介入者具备相应的资质和能力；（3）第三方介入者的介入行为符合国家相关法律法规的规定。第四条第三方介入的费用和支付方式4.1第三方介入的费用第三方介入的费用由甲方和乙方协商确定，并按照合同约定支付。4.2第三方介入的支付方式第三方介入的费用支付方式如下：（1）甲方和乙方共同支付；（2）甲方或乙方单独支付；（3）第三方介入者与甲方和乙方协商确定支付方式。第五条第三方介入的责任限额5.1第三方介入者的责任限额第三方介入者的责任限额应由甲方和乙方在介入协议中明确约定，并符合国家相关法律法规的规定。5.2第三方介入者超过责任限额的责任第三方介入者超过责任限额的责任应由其自行承担，与甲方和乙方无关。5.3第三方介入者责任限额的调整第三方介入者责任限额的调整应由甲方和乙方协商一致，并签订书面协议。第六条第三方介入者与甲乙方的沟通协调6.1第三方介入者与甲乙方的沟通协调机制第三方介入者与甲方和乙方应建立沟通协调机制，确保工程项目顺利实施。6.2第三方介入者与甲方和乙方的沟通义务第三方介入者应定期向甲方和乙方报告介入情况，并及时处理甲方和乙方提出的意见和建议。6.3第三方介入者与甲方和乙方的争议解决第三方介入者与甲方和乙方之间的争议应通过友好协商解决，协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第七条第三方介入的终止和解除7.1第三方介入的终止条件第三方介入的终止条件如下：（1）第三方介入者按照约定履行了介入职责；（2）甲方和乙方协商一致终止第三方介入；（3）第三方介入者因故不能继续履行介入职责。7.2第三方介入的解除程序第三方介入的解除程序如下：（1）甲方和乙方协商一致解除第三方介入；（2）甲方和乙方与第三方介入者签订解除协议；（3）第三方介入者按照解除协议的约定履行相关义务。第八条第三方介入的违约责任8.1第三方介入者的违约责任第三方介入者违约应承担违约责任，包括但不限于赔偿甲方和乙方因此造成的损失。8.2甲方和乙方的违约责任甲方和乙方违约应承担违约责任，包括但不限于赔偿第三方介入者因此造成的损失。8.3第三方介入违约争议的解决方式第三方介入违约争议的解决方式如下：（1）双方应通过友好协商解决；（2）协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条第三方介入的保密条款9.1第三方介入者的保密信息第三方介入者应对本合同涉及的保密信息予以保密，包括但不限于工程项目的商业秘密、技术秘密等第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程停工补偿款支付协议2.工程停工补偿款支付时间表3.工程停工补偿款支付计算方法说明4.工程停工证明文件5.工程停工补偿款支付凭证6.工程停工补偿款支付变更协议7.工程停工补偿款支付解除协议8.第三方介入协议9.第三方介入费用支付凭证10.第三方介入责任限额约定11.第三方介入者资质证明12.第三方介入者与甲乙方的沟通协调记录13.第三方介入者违约责任确认函14.第三方介入者保密承诺书15.工程停工补偿款支付违约责任确认函说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为及责任认定（1）甲方未按照约定履行支付工程停工补偿款的义务，应承担迟延付款的违约责任，违约金计算方式为应付款金额的千分之五。（2）甲方未按照约定提供工程停工证明文件，应承担相应的违约责任，并赔偿乙方因此造成的损失。（3）甲方未按照约定协助乙方核算工程停工补偿款，应承担相应的违约责任。2.乙方违约行为及责任认定（1）乙方未按照约定完成工程，应承担相应的违约责任，并支付违约金，违约金计算方式为工程总价款的千分之五。（2）乙方未按照约定提供工程停工证明材料，应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。（3）乙方未按照约定协助甲方核算工程停工补偿款，应承担相应的违约责任。3.第三方介入者违约行为及责任认定（1）第三方介入者未按照约定履行介入职责，应承担违约责任，包括但不限于赔偿甲方和乙方因此造成的损失。（2）第三方介入者未按照约定对保密信息予以保密，应承担违约责任，包括但不限于赔偿甲方和乙方因此造成的损失。（3）第三方介入者未按照约定与甲乙方的沟通协调，应承担违约责任，包括但不限于赔偿甲方和乙方因此造成的损失。全文完。2024年度工程停工补偿款支付时间表合同2本合同目录一览1.工程停工补偿款支付概述1.1工程停工补偿款的定义1.2工程停工补偿款的计算方式1.3工程停工补偿款的支付条件2.工程停工补偿款支付时间表2.1第一阶段支付时间表2.1.1第一阶段支付的时间点2.1.2第一阶段支付的金额2.1.3第一阶段支付的支付方式2.2第二阶段支付时间表2.2.1第二阶段支付的时间点2.2.2第二阶段支付的金额2.2.3第二阶段支付的支付方式2.3第三阶段支付时间表2.3.1第三阶段支付的时间点2.3.2第三阶段支付的金额2.3.3第三阶段支付的支付方式3.特殊情况处理3.1工程提前复工的处理方式3.2工程延期停工的处理方式3.3工程停工期间不可抗力的处理方式4.支付流程与手续4.1支付申请的提交4.2支付申请的审批4.3支付款的发放5.合同的生效、变更与解除5.1合同的生效条件5.2合同的变更方式5.3合同的解除条件6.违约责任与争议解决6.1违约责任的规定6.2争议解决的途径7.保密条款7.1保密信息的定义7.2保密义务的履行8.法律适用与争议解决8.1法律适用的规定8.2争议解决的途径9.合同的签订与生效9.1合同签订的时间9.2合同签订的地点9.3合同的生效时间10.其他条款10.1合同的修改与补充10.2合同的解除与终止11.附件11.1工程停工补偿款计算明细表11.2支付时间表变更申请表12.签字页12.1甲方签字12.2乙方签字13.日期13.1合同签订日期14.备注页14.1合同的备注信息第一部分：合同如下：第一条工程停工补偿款支付概述1.1工程停工补偿款的定义本合同所涉及的工程停工补偿款，是指由于不可抗力或其他特殊情况导致工程停工，甲方根据工程停工的实际天数，按照合同约定的补偿标准向乙方支付的经济补偿。1.2工程停工补偿款的计算方式工程停工补偿款的计算方式如下：（1）根据工程停工的实际天数；（2）按照合同约定的补偿标准（元/天）；（3）计算得出工程停工补偿款的总额。1.3工程停工补偿款的支付条件工程停工补偿款的支付条件如下：（1）工程停工实际天数达到合同约定的补偿标准；（2）乙方按照合同约定向甲方提交工程停工补偿款支付申请；（3）甲方审批通过乙方提交的工程停工补偿款支付申请。第二条工程停工补偿款支付时间表2.1第一阶段支付时间表2.1.1第一阶段支付的时间点：自工程停工之日起的第45天。2.1.2第一阶段支付的金额：工程停工补偿款总额的50%。2.1.3第一阶段支付的支付方式：银行转账。2.2第二阶段支付时间表2.2.1第二阶段支付的时间点：自工程停工之日起的第90天。2.2.2第二阶段支付的金额：工程停工补偿款总额的30%。2.2.3第二阶段支付的支付方式：银行转账。2.3第三阶段支付时间表2.3.1第三阶段支付的时间点：自工程停工之日起的第135天。2.3.2第三阶段支付的金额：工程停工补偿款总额的20%。2.3.3第三阶段支付的支付方式：银行转账。第三条特殊情况处理3.1工程提前复工的处理方式如遇工程提前复工，乙方应向甲方提出书面申请，并提供相关证明材料。经甲方审批同意后，甲方按照实际情况调整工程停工补偿款的支付比例和支付时间。3.2工程延期停工的处理方式如遇工程延期停工，乙方应向甲方提出书面申请，并提供相关证明材料。经甲方审批同意后，甲方按照实际情况调整工程停工补偿款的支付比例和支付时间。3.3工程停工期间不可抗力的处理方式如遇工程停工期间不可抗力事件，乙方应向甲方及时报告，并提供相关证明材料。经甲方审批同意后，甲方按照实际情况调整工程停工补偿款的支付比例和支付时间。第四条支付流程与手续4.1支付申请的提交乙方应在工程停工补偿款支付申请的有效期内，向甲方提交工程停工补偿款支付申请，并提供相关证明材料。4.2支付申请的审批甲方收到乙方提交的工程停工补偿款支付申请后，应在合同约定的时间内完成审批。如甲方审批通过，甲方应按照合同约定的支付方式、支付时间和支付金额向乙方支付工程停工补偿款。4.3支付款的发放甲方按照合同约定的支付方式，将工程停工补偿款支付给乙方。乙方应按照合同约定接收支付款，并签署收款确认书。第五条合同的生效、变更与解除5.1合同的生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。5.2合同的变更方式合同的变更应由双方协商一致，并书面签署变更协议。变更协议作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。5.3合同的解除条件合同的解除应由双方协商一致，并书面签署解除协议。解除协议作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。第六条违约责任与争议解决6.1违约责任的规定双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。6.2争议解决的途径如合同履行过程中发生争议，双方应协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第七条保密条款7.1保密信息的定义保密信息是指本合同履行过程中，甲方和乙方在商业秘密、技术秘密、经营信息等方面未公开的信息。7.2保密义务的履行双方应对保密信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。保密第八条法律适用与争议解决8.1法律适用的规定本合同的签订、履行、解释及争议的解决均适用中华人民共和国法律。8.2争议解决的途径如合同履行过程中发生争议，双方应协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第九条合同的签订与生效9.1合同签订的时间本合同于____年__月__日签订。9.2合同签订的地点本合同签订地点为____（甲方/乙方所在地）。9.3合同的生效时间本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。第十条其他条款10.1合同的修改与补充本合同的修改与补充应由双方协商一致，并书面签署修改补充协议。修改补充协议作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。10.2合同的解除与终止本合同的解除与终止应由双方协商一致，并书面签署解除终止协议。解除终止协议作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。第十一条附件11.1工程停工补偿款计算明细表详见附件一。11.2支付时间表变更申请表详见附件二。第十二条签字页12.1甲方签字12.2乙方签字第十三条日期13.1合同签订日期____年__月__日。第十四条备注页14.1合同的备注信息（此处用于记录合同履行过程中的特殊情况、双方协商达成的共识等内容，不具备法律效力）第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义与范围1.1第三方介入是指在本合同履行过程中，除甲方和乙方之外，涉及到的其他各方，包括但不限于中介方、监理方、政府部门、金融机构等。1.2第三方介入的范围包括但不仅限于：（1）中介方提供的咨询服务；（2）监理方对工程质量、进度、安全等方面的监督；（3）政府部门对工程项目的审批、监管；（4）金融机构提供的融资、保险等服务。第二条第三方介入的责任与义务2.1第三方介入各方应遵守相关法律法规，按照合同约定履行各自的责任和义务。2.2第三方介入各方应确保其提供的服务符合合同要求，并对其提供的服务质量、安全性、合法性负责。2.3第三方介入各方在履行合同过程中，应保持独立性，不得受甲方和乙方不正当影响。第三条第三方介入的权益保护3.1第三方介入各方应按照合同约定，享有相应的权益。3.2第三方介入各方的权益受到侵害时，有权向甲方和乙方提出书面申请，要求予以保护。3.3甲方和乙方应在收到第三方介入各方的权益保护申请后，及时采取相应措施，确保第三方介入各方的权益得到保障。第四条第三方介入的费用承担4.1第三方介入各方的费用，包括但不限于咨询费、监理费、审批费、融资费等，由甲方和乙方按照合同约定承担。4.2甲方和乙方应在合同中明确第三方介入各方的费用支付方式和支付时间。第五条第三方介入的合同修改与补充5.1如第三方介入各方认为有必要修改或补充本合同，应由甲方、乙方和第三方介入各方协商一致，并书面签署修改补充协议。5.2修改补充协议作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。第六条第三方介入的争议解决6.1第三方介入各方在履行合同过程中发生的争议，应协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。6.2甲方、乙方和第三方介入各方应遵守相关法律法规，尊重司法权威，配合法院审理