2024版工程建筑水电安装工程设计合同2篇_第1页
2024版工程建筑水电安装工程设计合同2篇_第2页
2024版工程建筑水电安装工程设计合同2篇_第3页
2024版工程建筑水电安装工程设计合同2篇_第4页
2024版工程建筑水电安装工程设计合同2篇_第5页
已阅读5页,还剩30页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024版工程建筑水电安装工程设计合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及资质1.2乙方名称及资质1.3合同中所涉及的第三方第二条工程概述2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程预算第三条设计范围及内容3.1设计范围3.2设计内容3.3设计深度及标准第四条设计周期及进度计划4.1设计周期4.2各阶段设计成果提交时间4.3设计进度计划第五条设计费用及支付方式5.1设计费用总额5.2设计费用支付时间表5.3设计费用支付方式第六条设计成果的交付6.1设计成果的形式6.2设计成果的交付时间6.3设计成果的交付地点第七条设计变更及修改7.1设计变更的条件7.2设计变更的程序7.3设计变更的费用第八条乙方的设计责任及义务8.1设计质量保证8.2设计保密义务8.3设计协调与配合第九条甲方的事权及义务9.1提供设计所需资料9.2配合乙方进行设计9.3按期支付设计费用第十条违约责任10.1甲方违约责任10.2乙方违约责任10.3违约赔偿方式第十一条争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决地点11.3争议解决时效第十二条合同的生效、变更与解除12.1合同生效条件12.2合同变更程序12.3合同解除条件第十三条合同的附件13.1设计任务书13.2设计所需资料清单13.3其他相关文件第十四条其他约定14.1双方约定的其他事项14.2双方签字盖章页第一部分:合同如下:第一条合同主体及定义1.1甲方名称及资质甲方全称为:×××工程有限公司,资质等级为乙级,具备建筑水电安装工程专业承包资质。1.2乙方名称及资质乙方全称为:×××建筑设计研究院,资质等级为甲级,具备建筑水电安装工程设计资质。1.3合同中所涉及的第三方本合同涉及的第三方为工程项目的施工单位、材料供应商等相关单位,各方需按照合同约定履行相应义务。第二条工程概述2.1工程名称工程名称为:×××住宅小区水电安装工程。2.2工程地点工程地点位于×××市×××区×××街道。2.3工程规模工程规模为:住宅楼共10栋,总计建筑面积为50万平方米。2.4工程预算工程预算为人民币×××万元。第三条设计范围及内容3.1设计范围设计范围包括:水电安装工程的整体设计、施工图设计、施工组织设计、施工技术措施设计等。3.2设计内容设计内容包括:水电安装系统的平面布局、系统配置、设备选型、管道布线、安全防护等。3.3设计深度及标准设计深度需满足施工要求,设计标准应符合国家及行业相关规范、标准。第四条设计周期及进度计划4.1设计周期设计周期为自合同签订之日起至工程竣工验收合格止。4.2各阶段设计成果提交时间(1)初步设计阶段:自合同签订之日起×××天内提交初步设计方案及图纸;(2)施工图设计阶段:自初步设计方案批准之日起×××天内提交施工图设计方案及图纸;(3)施工组织设计及施工技术措施设计阶段:自施工图设计方案批准之日起×××天内提交相关设计文件。4.3设计进度计划乙方应根据工程实际情况制定详细的设计进度计划,并报甲方备案。第五条设计费用及支付方式5.1设计费用总额设计费用总额为人民币×××万元。5.2设计费用支付时间表(1)合同签订后×天内,甲方支付设计费用总额的30%;(2)初步设计方案及图纸提交后×天内,甲方支付设计费用总额的30%;(3)施工图设计方案及图纸提交后×天内,甲方支付设计费用总额的20%;(4)施工组织设计及施工技术措施设计文件提交后×天内,甲方支付设计费用总额的10%。5.3设计费用支付方式设计费用通过银行转账方式支付,具体支付账户由乙方提供。第六条设计成果的交付6.1设计成果的形式设计成果以纸质文件和电子文件形式交付。6.2设计成果的交付时间(1)初步设计方案及图纸:自合同签订之日起×××天内交付;(2)施工图设计方案及图纸:自初步设计方案批准之日起×××天内交付;(3)施工组织设计及施工技术措施设计文件:自施工图设计方案批准之日起×××天内交付。6.3设计成果的交付地点设计成果交付地点为甲方指定的地点。第八条乙方的设计责任及义务8.1设计质量保证乙方应保证设计质量,确保设计文件符合国家及行业相关规范、标准,满足甲方的使用要求。如因设计原因导致工程质量问题,乙方应承担相应的责任。8.2设计保密义务乙方应对甲方提供的技术资料、商业秘密等保密信息进行严格保密,未经甲方同意,不得向第三方泄露。8.3设计协调与配合乙方应积极与甲方、施工单位等相关方进行沟通协调,确保设计的顺利实施。在设计过程中,乙方应根据甲方的要求及时调整设计方案。第九条甲方的事权及义务9.1提供设计所需资料甲方应按照乙方的要求,及时提供设计所需的图纸、技术资料、施工要求等相关信息。9.2配合乙方进行设计甲方应积极协助乙方进行设计,提供必要的现场考察、技术交流等支持。9.3按期支付设计费用甲方应按照合同约定,按时支付设计费用。第十条违约责任10.1甲方违约责任如甲方未按合同约定履行义务,应承担违约责任,向乙方支付违约金,并赔偿因此给乙方造成的损失。10.2乙方违约责任如乙方未按合同约定履行义务,应承担违约责任,向甲方支付违约金,并赔偿因此给甲方造成的损失。10.3违约赔偿方式违约金计算方式为:违约金=合同金额×违约天数×日违约金比例。第十一条争议解决11.1争议解决方式双方发生争议时,应通过友好协商解决;协商不成的,可向合同签订地的人民法院提起诉讼。11.2争议解决地点争议解决地点为合同签订地。11.3争议解决时效双方应在本合同签订后×天内提交争议解决申请,否则视为放弃争议解决的权利。第十二条合同的生效、变更与解除12.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同变更程序合同变更需双方协商一致,并签订书面变更协议。12.3合同解除条件合同解除需双方协商一致,并签订书面解除协议。第十三条合同的附件13.1设计任务书13.2设计所需资料清单13.3其他相关文件第十四条其他约定14.1双方约定的其他事项(1)乙方向甲方提供设计过程中所需的计算书、设计说明等详细文件;(2)甲方应按照乙方要求,对设计成果进行审查和验收;(3)设计过程中产生的知识产权归属问题,按照相关法律法规和双方约定处理。14.2双方签字盖章页(合同结束)第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义与范围1.1第三方定义本合同中所涉及的第三方,指除甲方和乙方之外的合同当事人之外的单位或个人,包括但不限于中介方、咨询方、施工单位、材料供应商等。1.2第三方范围第三方范围包括但不限于参与工程建设的所有单位或个人,以及与工程建设相关联的咨询服务、中介机构等。第二条第三方介入的程序与条件2.1第三方介入程序当甲乙方根据本合同需要第三方介入时,应提前×天通知对方,并共同协商确定第三方的选定标准、程序和时间。2.2第三方介入条件第三方介入的条件包括但不限于:具备相应的资质、经验、技术能力、信誉等。第三条第三方责任与义务3.1第三方责任第三方应按照合同约定和甲乙方的要求,履行相应的设计、施工、供货等义务,并对其提供的产品或服务的质量、安全等承担责任。3.2第三方义务第三方应遵守国家法律法规、行业标准和合同约定,积极配合甲乙方的管理和监督,确保工程建设顺利进行。第四条第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲方的关系第三方与甲方应建立合同关系,按照合同约定履行义务,并接受甲方的管理和监督。4.2第三方与乙方的关系第三方与乙方应建立合同关系,按照合同约定履行义务,并接受乙方的管理和监督。第五条第三方责任限额5.1第三方责任限额的确定第三方责任限额应根据合同金额、工程风险等因素综合确定,并在合同中明确。5.2第三方责任限额的调整第三方责任限额的调整应由甲乙双方协商一致,并签订书面协议。第六条第三方违约责任6.1第三方违约责任第三方如未按合同约定履行义务,应承担违约责任,向甲方和/或乙方支付违约金,并赔偿因此造成的损失。6.2第三方违约金的计算违约金计算方式为:违约金=合同金额×违约天数×日违约金比例。第七条第三方与甲乙方的争议解决7.1第三方与甲方的争议解决第三方与甲方发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可向合同签订地的人民法院提起诉讼。7.2第三方与乙方的争议解决第三方与乙方发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可向合同签订地的人民法院提起诉讼。第八条第三方与甲乙方的合同变更与解除8.1第三方与甲方的合同变更与解除第三方与甲方的合同变更与解除,应按照合同约定和法律规定进行,并通知乙方。8.2第三方与乙方的合同变更与解除第三方与乙方的合同变更与解除,应按照合同约定和法律规定进行,并通知甲方。第九条第三方与甲乙方的权益保护9.1第三方与甲方的权益保护第三方应保护甲方的知识产权、商业秘密等合法权益,未经甲方同意,不得向第三方泄露。9.2第三方与乙方的权益保护第三方应保护乙方的知识产权、商业秘密等合法权益,未经乙方同意,不得向第三方泄露。第十条附件10.1第三方合同文件10.2第三方资质证明文件10.3其他相关文件第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件1:设计任务书设计任务书是明确设计工作内容的文件,应包括设计项目的详细描述、设计要求、设计标准、设计深度等。附件2:设计所需资料清单设计所需资料清单应详细列出乙方在进行设计过程中需要甲方提供的所有资料,包括但不限于施工图纸、设备资料、现场情况说明等。附件3:设计费用支付时间表设计费用支付时间表应明确列出甲方支付设计费用的具体时间节点和支付金额。附件4:设计成果交付要求设计成果交付要求应详细描述乙方应如何提交设计成果,包括提交的形式、提交的时间、提交的地点等。附件5:设计变更协议设计变更协议应详细描述当设计过程中出现变更时,甲乙双方应如何进行协商和确认,以及设计变更的费用和相关责任。附件6:第三方合同文件第三方合同文件应包括第三方与甲方、乙方签订的合同文件,以及第三方提供的产品或服务的相关证明文件。附件7:第三方资质证明文件第三方资质证明文件应包括第三方的营业执照、资质证书等相关证明文件。附件8:其他相关文件其他相关文件包括但不限于与设计相关的计算书、设计说明、施工组织设计等。说明二:违约行为及责任认定:1.甲方未按合同约定提供设计所需资料,导致设计进度延误或设计质量受到影响。2.甲方未按约定时间支付设计费用,导致乙方设计工作无法正常进行。3.乙方未按合同约定完成设计工作,导致工程进度延误或工程质量受到影响。4.乙方设计成果不符合国家或行业标准,导致工程质量问题。5.第三方未按合同约定提供产品或服务,导致工程质量问题或设计进度延误。违约责任认定标准:1.违约金计算:违约金=合同金额×违约天数×日违约金比例。2.损失赔偿:根据实际损失金额进行赔偿,包括但不限于直接损失和间接损失。3.设计成果修复:如乙方设计成果不符合要求,乙方应负责修复或重新设计,并承担由此产生的费用。4.工程质量问题:如第三方提供的产品或服务导致工程质量问题,第三方应承担相应的责任。示例说明:例如,如果甲方未按约定时间支付设计费用,导致乙方设计工作无法正常进行,甲方应支付违约金,并赔偿乙方因设计进度延误而产生的直接损失和间接损失。例如,如果乙方设计成果不符合国家或行业标准,导致工程质量问题,乙方应负责修复或重新设计,并承担由此产生的费用。同时,乙方还应支付违约金,并赔偿甲方因工程质量问题而产生的损失。全文完。2024版工程建筑水电安装工程设计合同1本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方名称及地址1.2承包方名称及地址1.3工程项目的定义第二条合同范围与工程内容2.1工程设计范围2.2工程设计内容2.3工程设计标准第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整条件3.3付款方式与进度第四条设计工期4.1设计起始日期4.2设计完成日期4.3工期延误责任第五条设计要求与质量标准5.1设计文件要求5.2设计质量标准5.3设计变更程序第六条发包方的权利与义务6.1提供设计所需资料6.2设计现场考察与配合6.3合同解除权第七条承包方的权利与义务7.1设计义务与责任7.2保密义务7.3知识产权归属第八条违约责任8.1发包方的违约责任8.2承包方的违约责任8.3违约赔偿金额计算第九条争议解决9.1争议解决方式9.2诉讼管辖法院9.3仲裁委员会第十条合同的变更与解除10.1合同变更条件10.2合同解除条件10.3变更与解除的程序第十一条合同的终止与验收11.1合同终止条件11.2设计成果验收11.3验收不合格的处理第十二条合同的生效、修改与废止12.1合同生效条件12.2合同修改程序12.3合同废止条件第十三条合同的附件13.1附件清单13.2附件的有效性13.3附件的保管责任第十四条其他条款14.1不可抗力14.2税法遵守14.3信息保护与隐私权第一部分:合同如下:第一条合同主体及定义1.1发包方名称及地址(发包方全称)地址:1.2承包方名称及地址(承包方全称)地址:1.3工程项目的定义本项目是指位于(项目地点)的(工程名称),工程编号为(工程编号)的水电安装工程设计项目。第二条合同范围与工程内容2.1工程设计范围本合同范围内的工程设计包括:(详细列举设计内容,如建筑物的电力系统、给排水系统、通风空调系统等)2.2工程设计内容设计内容包括但不限于:设计方案、施工图纸、设计说明书、设计计算书、设计变更等。2.3工程设计标准设计应符合的国家及地方标准、规范要求,具体包括(列举相关标准、规范名称)。第三条合同价格3.1合同总价本合同总价人民币(大写金额),小写金额(金额)。3.2价格调整条件价格调整的条件为:(详细说明价格调整的条件,如原材料价格变动、政策调整等)。3.3付款方式与进度付款方式为:(分期付款/一次性付款等),付款进度为:(详细说明各阶段付款的比例和时间)。第四条设计工期4.1设计起始日期本合同设计的起始日期为(日期)。4.2设计完成日期本合同设计的完成日期为(日期)。4.3工期延误责任如承包方原因导致工期延误,应按合同约定向发包方支付违约金。违约金的计算方式为:(详细说明违约金的计算方式)。第五条设计要求与质量标准5.1设计文件要求承包方应按照合同约定的时间和质量标准提交设计文件。5.2设计质量标准设计质量应满足发包方的要求,并符合国家及地方的相关规定。5.3设计变更程序第六条发包方的权利与义务6.1提供设计所需资料发包方应按照承包方的要求及时提供设计所需的相关资料。6.2设计现场考察与配合发包方应提供必要的设计现场考察条件,并积极配合承包方进行设计工作。6.3合同解除权发包方在合同履行过程中,如有合理理由,可以解除合同。解除合同的条件为:(详细说明解除合同的条件)。第七条承包方的权利与义务7.1设计义务与责任承包方应按照合同约定的时间和质量标准完成设计工作,并对其设计的质量承担责任。7.2保密义务承包方应对在设计过程中获取的发包方的商业秘密和个人信息予以保密。7.3知识产权归属设计成果的知识产权归发包方所有,承包方不得侵犯发包方的知识产权。第八条违约责任8.1发包方的违约责任发包方如违反合同约定,导致承包方无法按时完成设计工作,应承担违约责任。违约金的计算方式为:(详细说明违约金的计算方式)。8.2承包方的违约责任承包方如违反合同约定,导致设计质量不符合要求,应承担违约责任。违约金的计算方式为:(详细说明违约金的计算方式)。8.3违约赔偿金额计算违约赔偿金额的计算方式为:(详细说明违约赔偿金额的计算方式)。第九条争议解决9.1争议解决方式如合同履行过程中发生争议,双方应通过友好协商解决;如协商不成,任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。9.2诉讼管辖法院本合同的诉讼管辖法院为(法院名称)。9.3仲裁委员会如双方同意采用仲裁方式解决争议,仲裁委员会为(仲裁委员会名称)。第十条合同的变更与解除10.1合同变更条件合同变更的条件为:(详细说明合同变更的条件)。10.2合同解除条件合同解除的条件为:(详细说明合同解除的条件)。10.3变更与解除的程序合同变更或解除的程序为:(详细说明变更或解除的程序)。第十一条合同的终止与验收11.1合同终止条件合同终止的条件为:(详细说明合同终止的条件)。11.2设计成果验收11.3验收不合格的处理如设计成果验收不合格,承包方应按照发包方的要求进行整改,并重新提交设计成果。如再次验收仍不合格,发包方有权解除合同。第十二条合同的生效、修改与废止12.1合同生效条件合同生效的条件为:(详细说明合同生效的条件)。12.2合同修改程序合同修改的程序为:(详细说明合同修改的程序)。12.3合同废止条件合同废止的条件为:(详细说明合同废止的条件)。第十三条合同的附件13.1附件清单附件清单如下:(列举附件名称及数量)。13.2附件的有效性附件自合同签订之日起生效,至合同履行完毕之日失效。13.3附件的保管责任附件的保管责任由(发包方/承包方)承担。第十四条其他条款14.1不可抗力不可抗力的情况为:(详细说明不可抗力的情况)。14.2税法遵守双方应遵守国家及地方的税法规定,依法纳税。14.3信息保护与隐私权双方应对在合同履行过程中获取的对方商业秘密和个人信息予以保密,不得泄露给第三方。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义与范围1.1第三方定义本合同所称第三方,是指除发包方和承包方之外的,参与或涉及本合同项目实施的其他各方,包括但不限于咨询机构、监理机构、材料供应商、施工单位等。1.2第三方介入范围第三方介入的范围包括:(详细列举第三方可能介入的环节,如设计咨询、施工监理、材料供应等)。第二条第三方介入的程序与条件2.1第三方选择发包方和承包方应共同协商选择合适的第三方介入,并签订相应的合作协议。2.2第三方介入条件第三方介入的条件为:(详细说明第三方介入的条件,如资质要求、信誉要求等)。第三条第三方责任与义务3.1第三方责任第三方应按照合同约定和相关法律法规的要求,履行其职责,并对其提供的服务或产品的质量承担责任。3.2第三方义务第三方应对其在合同履行过程中获取的发包方和承包方的商业秘密和个人信息予以保密,不得泄露给第三方。第四条第三方与甲乙方的关系4.1第三方与发包方的关系第三方与发包方的关系为:(详细说明第三方与发包方的关系,如服务提供方、产品供应方等)。4.2第三方与承包方的关系第三方与承包方的关系为:(详细说明第三方与承包方的关系,如协作方、配合方等)。第五条第三方责任限额5.1第三方责任限额的确定第三方责任限额根据合同金额的(百分比)确定,最高不超过(金额)。5.2第三方责任限额的调整第三方责任限额的调整条件为:(详细说明调整条件,如市场价格变动、政策调整等)。第六条第三方介入后的合同变更6.1合同变更条件合同变更的条件为:(详细说明合同变更的条件)。6.2合同变更程序合同变更的程序为:(详细说明合同变更的程序)。第七条第三方介入后的合同解除7.1合同解除条件合同解除的条件为:(详细说明合同解除的条件)。7.2合同解除程序合同解除的程序为:(详细说明合同解除的程序)。第八条第三方介入后的争议解决8.1争议解决方式如合同履行过程中发生争议,双方应通过友好协商解决;如协商不成,任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。8.2诉讼管辖法院本合同的诉讼管辖法院为(法院名称)。8.3仲裁委员会如双方同意采用仲裁方式解决争

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论