




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024版电力线路建设工程施工合同1本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包人1.2承包人1.3工程1.4施工期1.5质量标准第二条合同价格2.1合同总价2.2价格调整2.3预付款2.4进度付款2.5竣工结算第三条合同履行3.1承包人义务3.2发包人义务3.3工程变更3.4工程暂停与复工3.5工程延期第四条工程质量与安全4.1质量控制4.2安全措施4.3事故处理第五条知识产权保护5.1知识产权归属5.2侵权责任第六条保密条款6.1保密内容6.2保密期限6.3泄密责任第七条争议解决7.1协商解决7.2调解解决7.3仲裁解决7.4法律适用第八条违约责任8.1承包人违约8.2发包人违约8.3违约赔偿第九条合同的解除9.1合同解除条件9.2解除合同的程序9.3解除合同后的处理第十条合同的转让10.1合同转让条件10.2转让程序10.3转让后果第十一条不可抗力11.1不可抗力事件11.2不可抗力后果11.3不可抗力通知第十二条税款支付12.1税费种类12.2税费支付责任第十三条保险责任13.1保险种类13.2保险购买13.3保险理赔第十四条其他条款14.1合同的效力14.2合同的修改与补充14.3合同解除或终止后的权利义务14.4合同争议的处理14.5附件第一部分:合同如下:第一条合同主体及定义1.1发包人1.2承包人1.3工程1.4施工期1.4.1施工期自合同签订之日起至工程竣工交付之日止。1.5质量标准1.5.1工程质量应符合国家及行业相关标准和规范,并满足发包人的使用要求。第二条合同价格2.1合同总价2.1.1合同总价为本合同约定的工程量和工程单价计算出的总价,具体金额见合同附件。2.2价格调整2.2.1合同价格调整应按照双方约定和国家相关法律法规规定执行。2.3预付款2.3.1发包人应在合同签订后30日内支付合同总价的一定比例作为预付款,具体比例见附件。2.4进度付款2.4.1承包人应按照工程进度提交进度付款申请,发包人应在收到申请后30日内完成付款。2.5竣工结算2.5.1工程竣工后,承包人应按照合同约定提交竣工结算报告,发包人应在收到报告后30日内完成结算。第三条合同履行3.1承包人义务3.1.1承包人应按照合同约定完成工程的设计、施工、设备供应等工作。3.1.2承包人应保证工程质量和安全,承担因质量问题造成的损失。3.2发包人义务3.2.1发包人应按照合同约定提供施工场地、施工条件等。3.2.2发包人应按照合同约定支付合同价款。3.3工程变更3.3.1工程变更应由双方协商一致,并按照变更后的工程量和工程单价重新计算合同价格。3.4工程暂停与复工3.4.1工程暂停与复工应由双方协商一致,并按照相关法律法规和合同约定处理。3.5工程延期3.5.1工程延期应由双方协商一致,并按照合同约定承担延期责任。第四条工程质量与安全4.1质量控制4.1.1承包人应建立健全质量管理体系,确保工程质量符合相关标准和规范。4.1.2发包人应按照合同约定对工程质量进行监督和检验。4.2安全措施4.2.1承包人应制定并落实施工现场安全措施,确保施工安全。4.2.2发包人应提供必要的安全防护设施和防护用品。4.3事故处理4.3.1工程发生安全事故,承包人应立即报告发包人,并按照合同约定处理。第五条知识产权保护5.1知识产权归属5.1.1工程设计、施工技术等成果的知识产权归双方共同所有。5.2侵权责任5.2.1双方应遵守国家知识产权法律法规,如发生侵权行为,侵权方承担相应责任。第六条保密条款6.1保密内容6.1.1双方在合同履行过程中获知的对方商业秘密和机密信息应予以保密。6.2保密期限6.2.1保密期限自合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止。6.3泄密责任6.3.1如发生泄密事件,泄密方应承担相应的法律责任。第八条违约责任8.1承包人违约8.1.1承包人未按照合同约定履行义务的,应承担违约责任,具体包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。8.2发包人违约8.2.1发包人未按照合同约定履行义务的,应承担违约责任,具体包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。8.3违约赔偿8.3.1因违约行为造成的损失,违约方应按照合同约定或实际损失赔偿给对方。第九条合同的解除9.1合同解除条件9.1.1在合同履行过程中,发生不可抗力事件,导致合同无法履行,双方协商一致可以解除合同。9.2解除合同的程序9.2.1双方应书面确认解除合同的事由,并按照合同约定办理相关手续。9.3解除合同后的处理9.3.1合同解除后,双方应按照合同约定处理已履行部分的款项、未履行部分的责任等事项。第十条合同的转让10.1合同转让条件10.1.1合同双方同意转让合同权利义务,并书面确认。10.2转让程序10.2.1转让方应向对方提供转让通知,并按照合同约定办理转让手续。10.3转让后果10.3.1转让完成后,受让方享有原合同的权利义务,转让方不再承担原合同的责任。第十一条不可抗力11.1不可抗力事件11.1.1不可抗力事件包括自然灾害、社会事件等无法预见、无法避免且无法克服的客观情况。11.2不可抗力后果11.2.1因不可抗力事件导致合同无法履行或部分履行,双方应协商解决。11.3不可抗力通知11.3.1发生不可抗力事件的一方应及时通知对方,并提供相关证明文件。第十二条税款支付12.1税费种类12.1.1合同履行过程中产生的税费包括但不限于增值税、所得税等。12.2税费支付责任12.2.1税费的支付按照相关法律法规和合同约定执行。第十三条保险责任13.1保险种类13.1.1承包人应购买建筑工程保险、意外伤害保险等。13.2保险购买13.2.1承包人应在合同签订后30日内购买保险,并将保险单据提交发包人备案。13.3保险理赔13.3.1发生保险事故,承包人应按照保险合同约定及时申请理赔。第十四条其他条款14.1合同的效力14.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效,至合同约定的工程竣工交付之日止。14.2合同的修改与补充14.2.1合同的修改与补充应采用书面形式,经双方协商一致后生效。14.3合同解除或终止后的权利义务14.3.1合同解除或终止后,双方应按照合同约定处理未履行部分的权利义务。14.4合同争议的处理14.4.1合同争议应通过协商解决,协商不成的,可以向合同约定的人民法院提起诉讼。14.5附件14.5.1本合同的附件包括合同图纸、技术规范、工程量清单等,附件与合同具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正鉴于本合同履行过程中可能涉及到第三方介入的情况,为明确各方的权利义务,现就第三方介入后的相关条款进行修正。第一条第三方概念界定1.1第三方是指除甲乙方之外的,与本合同无直接权利义务关系的自然人、法人或其他组织。1.2第三方介入是指在合同履行过程中,第三方参与并对合同的履行产生影响的情况。第二条第三方介入的处理2.1第三方介入的处理应遵循合同约定和法律法规的规定。2.2甲乙方应积极沟通协商,确保合同的顺利履行。第三条第三方责任3.1第三方介入本合同,不改变甲乙双方的权利义务关系。3.2第三方应承担其行为引起的法律责任,与甲乙方无关。3.3第三方对甲乙方造成的损失,甲乙方有权向第三方追偿。第四条第三方义务4.1第三方应遵守合同约定,不得干涉甲乙双方的正常合同履行。4.2第三方应按照甲乙方要求,提供相关资料和信息。第五条第三方责任限额5.1甲乙方应根据合同约定和法律法规的规定,明确第三方的责任限额。5.2甲乙方应在合同中约定第三方的责任限额,以确保合同的公平合理。第六条第三方支付6.1如第三方介入导致合同价款变动,甲乙方应按照合同约定和法律法规的规定进行调整。6.2甲乙方应就第三方的支付事项进行明确约定,以保障合同的履行。第七条第三方纠纷解决7.1因第三方介入引起的纠纷,甲乙方应通过协商解决。7.2如协商不成,甲乙方可以向合同约定的人民法院提起诉讼。第八条第三方与甲乙方的关系8.1第三方与甲乙方之间不存在直接的合同关系。8.2甲乙方与第三方之间的纠纷,不影响甲乙方之间的合同履行。第九条合同的修改与补充9.1本合同的修改与补充应采用书面形式,经甲乙方协商一致后生效。9.2甲乙方应在合同中明确第三方介入的相关条款,以保障合同的履行。第十条合同的效力10.1本合同自甲乙方签字盖章之日起生效,至合同约定的工程竣工交付之日止。10.2本合同及其附件与甲乙方之间的权利义务关系,不受第三方介入的影响。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件一:工程图纸附件二:技术规范附件三:工程量清单附件四:施工计划附件五:质量标准和要求附件六:安全措施和防护设施附件七:保险单据附件八:进度付款申请表附件九:违约金计算公式附件十:合同转让协议附件十一:不可抗力事件证明附件十二:第三方责任限额证明附件的详细要求和说明:附件一:工程图纸工程图纸应详细描述工程的设计、构造、材料、尺寸等信息,包括平面图、立面图、剖面图等。图纸应符合国家相关标准和规范,并由双方确认。附件二:技术规范技术规范应详细说明工程的技术要求、施工工艺、材料标准等,包括电气、机械、建筑等方面的规范。技术规范应由双方确认。附件三:工程量清单工程量清单应详细列出工程所需的各项材料、工程量及价格,包括数量、单位、单价等信息。工程量清单应由双方确认。附件四:施工计划施工计划应详细描述工程的施工进度、施工方法、施工队伍等信息。施工计划应由双方确认。附件五:质量标准和要求质量标准和要求应详细说明工程的质量要求、检验标准、验收程序等信息。质量标准和要求应由双方确认。附件六:安全措施和防护设施安全措施和防护设施应详细说明工程施工期间的安全要求、防护措施、应急预案等信息。安全措施和防护设施应由双方确认。附件七:保险单据保险单据应包括建筑工程保险、意外伤害保险等相关保险单据。保险单据应由双方确认。附件八:进度付款申请表进度付款申请表应详细列出工程进度、完成的工程量及付款金额等信息。进度付款申请表应由双方确认。附件九:违约金计算公式违约金计算公式应详细说明违约金的计算方法,包括计算基数、比例、计算期限等信息。违约金计算公式应由双方确认。附件十:合同转让协议合同转让协议应详细说明合同转让的条件、程序、转让后的权利义务等内容。合同转让协议应由双方确认。附件十一:不可抗力事件证明不可抗力事件证明应详细描述不可抗力事件的性质、影响、发生时间等信息。不可抗力事件证明应由双方确认。附件十二:第三方责任限额证明第三方责任限额证明应详细说明第三方责任限额的金额、支付方式、支付期限等信息。第三方责任限额证明应由双方确认。说明二:违约行为及责任认定:1.承包人未按照合同约定履行设计、施工、设备供应等义务。示例:承包人未按照合同约定按时完成工程,导致工程延期。2.发包人未按照合同约定支付合同价款。示例:发包人未按照合同约定按时支付进度付款,导致工程进度受阻。3.发包人未提供合同约定的施工场地、施工条件等。示例:发包人未能提供合格的施工场地,导致工程施工无法正常进行。4.承包人未按照合同约定购买并维护保险。示例:承包人未购买建筑工程保险,导致工程发生意外损失无法得到赔偿。5.承包人未按照合同约定采取安全措施,导致安全事故发生。示例:承包人未按照合同约定进行安全防护,导致施工现场发生安全事故。违约责任认定标准:1.违约金:按照合同约定的违约金计算公式计算违约金金额。示例:按照合同约定的计算公式,计算承包人延期交付工程的违约金。2.损害赔偿:根据实际损失金额计算赔偿金额。示例:根据工程延期导致的损失金额,计算发包人的损害赔偿。3.保险责任:根据保险合同的约定确定赔偿金额。示例:根据建筑工程保险合同的约定,确定工程损失的赔偿金额。4.责任限制:根据合同约定的责任限额确定赔偿金额。示例:根据合同约定的第三方责任限额,确定第三方应承担的赔偿金额。全文完。2024版电力线路建设工程施工合同2本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3电力线路建设工程1.4施工期限第二条合同范围与工程内容2.1工程范围2.2工程内容2.3施工标准和要求第三条合同价格与支付方式3.1合同价格3.2预付款3.3工程进度款3.4竣工结算3.5支付方式第四条工程质量与验收4.1工程质量标准4.2验收程序4.3验收合格条件4.4质量保修期限第五条工期延误与违约责任5.1工期延误5.2违约责任5.3延期工程的相关处理第六条安全生产与环保要求6.1安全生产措施6.2环保要求6.3安全事故处理第七条技术支持与配合7.1技术支持7.2施工配合7.3技术变更第八条合同的解除与终止8.1合同解除条件8.2合同终止条件8.3解除或终止合同后的处理第九条争议解决方式9.1争议解决方式9.2仲裁或诉讼地点9.3仲裁或诉讼时效第十条合同的生效、变更与解除10.1合同生效条件10.2合同变更程序10.3合同解除程序第十一条保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3保密泄露的责任第十二条不可抗力12.1不可抗力的定义12.2不可抗力事件的处理12.3不可抗力导致的合同变更或解除第十三条合同的转让13.1合同转让的条件13.2转让通知程序13.3转让后的合同效力第十四条附则14.1合同的适用法律14.2合同的签订地点和日期14.3合同附件14.4合同的修订和补充第一部分:合同如下:第一条合同主体及定义1.1发包方地址:省市区路号联系人:X联系电话:X1.2承包方地址:省市区路号联系人:X联系电话:X1.3电力线路建设工程(1)电力线路的铺设(2)塔基、电线杆等的搭建(3)电缆的布设(4)相关附属设施的建设1.4施工期限乙方应按照本合同约定的工期要求完成电力线路建设工程,即自开工之日起X天内完成。第二条合同范围与工程内容2.1工程范围本合同约定的电力线路建设工程施工范围包括但不限于:(1)施工图纸及施工方案所示的全部区域(2)施工过程中甲方提出的合理修改和调整2.2工程内容乙方应按照甲方提供的施工图纸、施工方案以及相关技术规范要求,完成电力线路建设工程的全部施工内容。2.3施工标准和要求乙方应按照甲方提供的施工图纸、施工方案以及国家、行业和地方的相关标准、规范进行施工,保证工程质量。第三条合同价格与支付方式3.1合同价格本合同总价款为人民币万元(大写:X元整),具体金额按照实际完成工程量进行调整。3.2预付款甲方在合同签订后X日内向乙方支付合同总价款的30%作为预付款。3.3工程进度款乙方按照工程进度,向甲方申请支付工程进度款。甲方应在收到申请后X日内核实并支付相应款项。3.4竣工结算工程完成后,乙方应向甲方提交完整的工程资料,双方按照本合同约定的计价方式进行竣工结算。3.5支付方式本合同款项通过银行转账方式进行支付。第四条工程质量与验收4.1工程质量标准乙方应保证工程质量符合国家、行业和地方的相关标准、规范要求。4.2验收程序工程完成后,乙方应向甲方申请验收。甲方应在收到申请后X日内组织验收。4.3验收合格条件工程验收合格条件如下:(1)工程质量符合国家、行业和地方的相关标准、规范要求(2)工程功能齐全,运行稳定(3)合同约定的其他验收条件4.4质量保修期限乙方应对本合同工程实行质量保修,保修期限为工程竣工验收合格之日起X年。第五条工期延误与违约责任5.1工期延误乙方如因自身原因导致工程进度延误,应向甲方支付违约金,违约金为合同总价款的1%。5.2违约责任乙方如违反本合同其他约定,应向甲方支付违约金,具体金额双方协商确定。5.3延期工程的相关处理工期延误期间,乙方应继续履行合同义务,并承担相应工程费用。第六条安全生产与环保要求6.1安全生产措施乙方应按照国家、行业和地方的相关安全生产规定,制定并落实安全生产措施。6.2环保要求乙方应按照国家、行业和地方的相关环保规定,做好施工现场的环保工作。6.3安全事故处理如发生安全事故,乙方应立即报告甲方,并按照相关法律法规和甲方要求进行处理。第八条合同的解除与终止8.1合同解除条件在合同履行过程中,如一方严重违反合同约定,另一方有权解除合同。8.2合同终止条件工程完成后,本合同即终止。8.3解除或终止合同后的处理合同解除或终止后,乙方应按照甲方要求,完成工程收尾工作,并承担相应费用。第九条争议解决方式9.1争议解决方式双方发生合同争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。9.2仲裁或诉讼地点仲裁或诉讼地点为合同签订地。9.3仲裁或诉讼时效双方在本合同项下的权利和义务,自合同签订之日起至工程完成验收合格之日起计算。第十条合同的生效、变更与解除10.1合同生效条件本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。10.2合同变更程序合同变更应由双方协商一致,并签订书面变更协议。10.3合同解除程序合同解除应由双方协商一致,并签订书面解除协议。第十一条保密条款11.1保密内容双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等。11.2保密期限保密期限自本合同签订之日起至工程完成验收合格之日起计算。11.3保密泄露的责任如一方泄露对方保密信息,应承担违约责任,赔偿对方因此遭受的损失。第十二条不可抗力12.1不可抗力的定义不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、社会事件等。12.2不可抗力事件的处理双方应立即协商,采取合理措施减轻不可抗力事件的影响。12.3不可抗力导致的合同变更或解除因不可抗力导致合同无法履行或部分履行,双方可协商变更或解除合同。第十三条合同的转让13.1合同转让的条件经对方同意,且转让不得改变合同的基本性质和义务。13.2转让通知程序转让方应书面通知对方,并提供转让相关文件。13.3转让后的合同效力合同转让后,受让方取代转让方履行合同义务。第十四条附则14.1合同的适用法律本合同适用中华人民共和国法律。14.2合同的签订地点和日期合同签订地点:省市区路号合同签订日期:年月日14.3合同附件(附件列表,具体内容见附件)14.4合同的修订和补充本合同未尽事宜,可由双方另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义及范围1.1第三方介入是指在本合同履行过程中,除甲乙方之外,涉及到合同执行、监督、协调等环节的自然人、法人或其他组织。1.2第三方介入的范围包括但不限于:中介机构、监理单位、设计单位、材料供应商、设备供应商、政府监管机构等。第二条第三方介入的职责和权利2.1第三方介入的职责第三方应按照合同约定及国家相关法律法规,履行其职责,确保工程顺利进行。2.2第三方介入的权利第三方有权根据合同约定,对乙方的施工过程进行监督、检查,并提出合理建议或要求。2.3第三方介入的义务第三方应保守合同秘密,不得泄露甲乙双方的商业秘密和技术秘密。第三条第三方介入的协调与沟通3.2甲乙双方应积极配合第三方的工作,提供必要的施工资料、文件和现场条件。3.3第三方提出的合理建议或要求,甲乙双方应予以采纳和实施。第四条第三方介入的费用及支付4.1第三方介入的费用第三方介入的费用根据合同约定及实际情况确定。4.2费用支付方式甲乙双方按照合同约定及实际情况,向第三方支付费用。第五条第三方介入的责任限额5.1第三方责任限额的定义第三方责任限额是指第三方因履行合同职责而产生的赔偿责任的最高限额。5.2第三方责任限额的确定第三方责任限额根据合同约定及第三方资质、信誉等因素确定。5.3第三方责任限额的调整第三方责任限额如需调整,应由甲乙双方协商一致,并签订书面变更协议。第六条第三方介入的违约处理6.1第三方违约如第三方未按照合同约定履行其职责,视为违约。6.2违约处理甲乙双方应与第三方协商解决违约问题;协商不成的,可依法向合同签订地的人民法院提起诉讼。第七条第三方介入的解除与终止7.1第三方解除或终止条件在合同履行过程中,如第三方严重违反合同约定,甲乙双方有权解除或终止与第三方的合同。7.2解除或终止后的处理第三方解除或终止后,应按照甲乙双方的要求,完成工程收尾工作,并承担相应费用。第八条第三方介入对甲乙双方的影响8.1第三方介入不影响甲乙双方的权利和义务。8.2甲乙双方应按照本合同约定,履行各自的合同义务。8.3第三方介入不影响本合同的履行和效力。第九条附件(附件列表,具体内容见附件)第十条合同的修订和补充本合同未尽事宜,可由甲乙双方另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 第一单元第2课《小小工程师》教学设计-2024-2025学年科学新苏教版一年级上册
- 《行军九日思长安故园》历年中考古诗欣赏试题汇编(截至2024年)
- 第8单元 26 我的“长生果”名师版2024-2025学年五年级语文上册同步教学设计(统编版)
- 2024年陶瓷制零件相关陶瓷制品项目资金筹措计划书
- 2025年佳木斯职业学院单招职业技能测试题库完整版
- 2025年湖南省娄底地区单招职业适应性测试题库带答案
- 2025届河北省廊坊市高三上学期期末地理试题及答案
- 2025年度土地利用现状测绘服务合同
- 2025年度养老服务业欠款分期支付及养老服务合同
- 2025年度文化旅游资金托管与合作合同
- 长春中医大《中药化学》教案
- 教科版小学一年级科学下册全册教案(最新)
- 碎石运输合同标准范文
- 餐饮店长竞聘报告PPT课件
- 高考语文一轮复习文学类文本阅读(小说阅读)教案
- 轮岗培养计划表
- 小学二年级数学下册教材研说稿
- 薄弱学科、薄弱班级原因分析及改进措施课件资料
- 可编辑模板中国风春节喜庆信纸精选
- 小学生幽默搞笑相声台词
- A4方格纸-无需排版直接打印完美版
评论
0/150
提交评论