2024版超高层建筑钢管脚手架施工合同2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版超高层建筑钢管脚手架施工合同1本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址1.3钢管脚手架施工的定义及范围第二条工程概况2.1工程地点2.2工程规模2.3工程时间表第三条合同价格3.1钢管脚手架施工总价3.2价格调整条件3.3付款方式和时间表第四条施工要求及标准4.1施工方案和技术要求4.2安全标准4.3质量标准第五条乙方义务5.1施工准备5.2施工人员及设备5.3施工过程中的变更处理第六条甲方义务6.1提供施工场地6.2协助乙方施工6.3现场监督与协调第七条工期延误7.1工期延误的原因7.2工期延误的处理第八条违约责任8.1乙方违约8.2甲方违约第九条争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构第十条合同的变更和解除10.1合同变更条件10.2合同解除条件第十一条保险责任11.1乙方保险责任11.2甲方保险责任第十二条保密条款12.1保密内容12.2保密期限第十三条法律适用和争议解决13.1适用法律13.2争议解决第十四条其他条款14.1合同的生效条件14.2合同的终止条件14.3其他约定第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址甲方全称为“×××超高层建筑开发有限公司”，注册地址为“×××市×××区×××路×××号”。1.2乙方名称及地址乙方全称为“×××钢管脚手架施工有限公司”，注册地址为“×××市×××区×××路×××号”。1.3钢管脚手架施工的定义及范围本合同中的钢管脚手架施工指的是乙方根据甲方的要求，在甲方提供的超高层建筑施工现场范围内，搭建、拆除及维护钢管脚手架的全过程服务。第二条工程概况2.1工程地点工程地点位于×××市×××区×××路×××号，即甲方所开发的超高层建筑项目现场。2.2工程规模本次钢管脚手架施工所服务的超高层建筑项目，建筑高度为米，共有层，其中包括个裙楼和主楼。2.3工程时间表工程预计开始日期为××年××月××日，预计结束日期为××年××月××日。第三条合同价格3.1钢管脚手架施工总价钢管脚手架施工的总价为人民币￥××,×××,×××.××元整（大写：人民币玖拾玖万捌仟捌佰捌拾捌元整），包括但不限于脚手架材料费、人工费、运输费、施工设备使用费等。3.2价格调整条件价格调整的条件为：材料价格波动超过±5%；人工费用波动超过±5%；其他不可抗力因素导致的费用波动。3.3付款方式和时间表付款方式为分阶段付款，具体付款时间表如下：（1）合同签订后7个工作日内，甲方支付乙方合同总价的30%；（2）脚手架施工完成并通过甲方验收后，甲方支付乙方合同总价的50%；（3）工程保修期满且无质量问题后，甲方支付乙方合同总价的20%。第四条施工要求及标准4.1施工方案和技术要求乙方应根据甲方的工程需求，制定详细的施工方案和技术要求，并在施工前提交给甲方审批。4.2安全标准乙方应严格按照国家相关安全生产法律法规和标准，确保施工过程中的安全。4.3质量标准乙方应确保钢管脚手架施工质量符合国家相关法律法规、行业标准和甲方的要求。第五条乙方义务5.1施工准备乙方应负责施工前的准备工作，包括材料采购、施工设备调试等，确保施工顺利进行。5.2施工人员及设备乙方应保证施工过程中有足够的技术人员和施工设备，确保施工进度和质量。5.3施工过程中的变更处理如施工过程中出现变更，乙方应立即与甲方沟通，根据实际情况调整施工方案和进度。第六条甲方义务6.1提供施工场地甲方应提供适合施工的场地，并保证场地的安全、整洁和畅通。6.2协助乙方施工甲方应协助乙方解决施工过程中的问题，提供必要的支持。6.3现场监督与协调甲方应指派专人对施工现场进行监督和协调，确保施工顺利进行。第七条工期延误7.1工期延误的原因工期延误的原因包括但不限于：不可抗力因素、甲方原因、乙方原因。7.2工期延误的处理如发生工期延误，乙方应立即通知甲方，并制定相应的工期调整计划。根据工期延误的原因，按照合同约定和相关法律法规进行责任划分和赔偿。第八条违约责任8.1乙方违约乙方如违反合同约定，应承担违约责任，包括但不限于：赔偿甲方因此造成的经济损失、工期延误等。8.2甲方违约甲方如违反合同约定，应承担违约责任，包括但不限于：赔偿乙方因此造成的经济损失、工期延误等。第九条争议解决9.1争议解决方式如合同执行过程中发生争议，双方应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构争议解决机构为合同签订地人民法院。第十条合同的变更和解除10.1合同变更条件合同变更条件包括但不限于：工程规模、工程内容、工程进度等方面的变更。10.2合同解除条件合同解除条件包括但不限于：不可抗力因素导致合同无法履行；双方协商一致解除合同。第十一条保险责任11.1乙方保险责任乙方应为其施工人员购买工伤保险和意外伤害保险，并承担相应的保险费用。11.2甲方保险责任甲方应为其员工购买工伤保险和意外伤害保险，并承担相应的保险费用。第十二条保密条款12.1保密内容双方应对合同执行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密等信息予以保密。12.2保密期限保密期限自合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。第十三条法律适用和争议解决13.1适用法律本合同适用中华人民共和国法律。13.2争议解决如发生争议，按照本合同第九条的规定解决。第十四条其他条款14.1合同的生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同的终止条件本合同在履行完毕、双方结清款项后终止。14.3其他约定双方在其他事项上如有约定，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入定义1.1第三方定义本合同中所称的第三方，是指除甲方和乙方之外，与本合同执行过程中产生关联的其他个人或实体。1.2第三方类型第三方包括但不限于：中介方、监理方、施工分包方、材料供应商等。第二条第三方介入的条件和程序2.1第三方介入条件第三方介入的条件包括但不限于：甲方或乙方邀请第三方参与合同执行；第三方作为利益相关方参与合同执行。2.2第三方介入程序（1）甲方或乙方与第三方签订相关协议；（2）第三方按照协议约定参与合同执行；（3）甲方、乙方和第三方共同确认第三方介入的权益和义务。第三条第三方责任限定3.1第三方责任第三方应按照合同约定和法律法规承担相应的责任。3.2第三方责任限额第三方的责任限额应根据合同约定和法律法规确定，包括但不限于：第三方赔偿限额、第三方承担的损失范围等。第四条甲方和乙方的义务4.1甲方义务甲方应负责与第三方沟通协调，确保第三方按照合同约定履行义务。4.2乙方义务乙方应协助甲方与第三方沟通协调，确保第三方按照合同约定履行义务。第五条第三方与甲方、乙方的关系5.1第三方与甲方的关系第三方与甲方应按照合同约定和法律法规建立合作关系，第三方应服从甲方的管理和监督。5.2第三方与乙方的关系第三方与乙方应按照合同约定和法律法规建立合作关系，第三方应服从乙方的管理和监督。第六条第三方介入的变更和解除6.1第三方变更如第三方因故不能继续履行合同义务，甲方和乙方可协商变更第三方。6.2第三方解除如第三方严重违反合同约定，甲方和乙方可协商解除与第三方的合作关系。第七条第三方违约责任7.1第三方违约第三方如违反合同约定，应承担违约责任，包括但不限于：赔偿甲方和乙方因此造成的经济损失、工期延误等。7.2第三方违约处理如第三方发生违约行为，甲方和乙方应按照合同约定和法律法规处理。第八条争议解决8.1第三方争议解决如第三方与甲方、乙方之间发生争议，双方应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2第三方争议处理机构第三方争议处理机构为合同签订地人民法院。第九条保密条款9.1第三方保密内容第三方应对合同执行过程中获取的甲方和乙方商业秘密、技术秘密等信息予以保密。9.2第三方保密期限第三方保密期限自合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。第十条法律适用和争议解决10.1适用法律本合同及第三方相关协议适用中华人民共和国法律。10.2争议解决如发生争议，按照本合同第八条的规定解决。第十一条其他条款11.1第三方合同的生效条件第三方与甲方、乙方签订的合同自双方签字盖章之日起生效。11.2第三方合同的终止条件第三方与甲方、乙方签订的合同在履行完毕、双方结清款项后终止。11.3其他约定双方在其他事项上如有约定，可另行签订补充协议，补充协议与本合同及第三方相关协议具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：钢管脚手架施工方案和技术要求附件2：安全标准及操作规程附件3：质量标准及检验规程附件4：施工进度计划附件5：材料采购清单及要求附件6：施工设备清单及要求附件7：施工人员名单及资质证明附件8：保险单据附件9：付款凭证及付款时间表附件10：变更和解除合同的协议附件11：第三方介入协议附件12：争议解决协议附件详细要求和说明：附件1：钢管脚手架施工方案和技术要求本附件应详细描述施工方案、施工流程、施工技术要求、材料选择标准等，包括脚手架的搭建、拆除及维护的具体操作步骤和安全措施。附件2：安全标准及操作规程本附件应包含国家相关安全标准和操作规程，以及甲方要求的安全措施，确保施工过程中的安全。附件3：质量标准及检验规程本附件应详细列出质量标准，包括材料、构件和施工过程的质量要求，以及检验和验收程序。附件4：施工进度计划本附件应明确施工时间表，包括各阶段的开始和结束时间，以及关键节点的进度要求。附件5：材料采购清单及要求本附件应列出所需材料的具体规格、数量、质量要求，以及供应商的选择标准。附件6：施工设备清单及要求本附件应列出所需设备的名称、型号、数量、性能要求等，以及设备供应商的选择标准。附件7：施工人员名单及资质证明本附件应列出施工主要负责人的姓名、职务、联系方式，以及施工人员的资质证明文件。附件8：保险单据本附件应包含乙方为施工人员购买的工伤保险和意外伤害保险的保险单据副本。附件9：付款凭证及付款时间表本附件应包含付款凭证的复印件，以及付款的时间表和支付方式。附件10：变更和解除合同的协议本附件应详细说明合同变更和解除的条件、程序，以及相关的责任划分。附件11：第三方介入协议本附件应详细描述第三方介入的条件、程序，以及第三方的责任和义务。附件12：争议解决协议本附件应明确争议解决的途径和机构，以及争议解决的适用法律。说明二：违约行为及责任认定：违约行为包括但不限于：1.甲方未按合同约定支付款项。2.甲方未按合同约定提供施工场地或协助乙方施工。3.乙方未按合同约定完成施工任务。4.乙方未按合同约定进行质量保修。5.第三方未按合同约定履行义务。违约责任认定标准：1.违约行为导致合同无法履行，甲方应支付违约金，违约金为合同总价的1%5%。2.违约行为导致工期延误，甲方应按日计算违约金，违约金为合同总价的0.5%1%。3.违约行为造成乙方损失，甲方应予以赔偿，赔偿金额根据实际损失计算。4.乙方违约行为导致工程质量问题，乙方应负责修复并承担修复费用。5.第三方违约行为导致损失，由第三方承担责任，甲方和乙方有权要求第三方赔偿。示例说明：如甲方未按合同约定支付进度款，构成违约。根据附件9的付款时间表，甲方应支付违约金，违约金计算为合同总价的1%。如乙方未按合同约定完成施工任务，构成违约。根据附件4的施工进度计划，乙方应承担工期延误的违约金，违约金计算为合同总价的0.5%。如第三方未按合同约定提供材料，导致施工中断，第三方构成违约。甲方和乙方有权要求第三方赔偿因此造成的损失。全文完。2024版超高层建筑钢管脚手架施工合同2本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址1.3钢管脚手架的含义第二条工程概况2.1工程地点2.2工程规模2.3工程预期完成时间第三条施工内容与要求3.1施工范围3.2施工标准3.3施工安全要求第四条材料与设备4.1钢管脚手架材料要求4.2乙方提供的设备清单4.3材料与设备的质量保证第五条施工组织与管理5.1施工队伍与管理人员5.2施工进度计划5.3质量监控与验收第六条合同价格与支付6.1合同总价6.2支付方式与时间6.3价格调整机制第七条工期延误7.1工期延误的原因7.2工期延误的处理7.3工期延误的赔偿第八条违约责任8.1甲方违约行为8.2乙方违约行为8.3违约责任的赔偿第九条不可抗力9.1不可抗力的定义9.2不可抗力的处理9.3不可抗力的责任免除第十条争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁地点与机构10.3仲裁结果的执行第十一条合同的变更与解除11.1合同变更的条件11.2合同解除的条件11.3合同变更与解除的程序第十二条保密条款12.1保密信息的定义12.2保密信息的保护期限12.3保密信息的泄露后果第十三条法律适用与争议解决13.1合同适用的法律13.2争议解决方式13.3法律适用与争议解决的优先级第十四条其他条款14.1合同的生效条件14.2合同的终止条件14.3合同的继承与转让第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址甲方全称为：×××公司甲方地址：×××市×××区×××路×××号1.2乙方名称及地址乙方全称为：×××建筑安装工程有限公司乙方地址：×××市×××区×××路×××号1.3钢管脚手架的含义钢管脚手架是指用于建筑施工过程中，为工人提供作业平台、材料堆放及安全防护的临时设施，由钢管、扣件、脚手板等组成，能满足施工过程中各种作业需求。第二条工程概况2.1工程地点工程地点位于×××市×××区×××路×××号，具体施工区域由甲方指定。2.2工程规模工程规模为超高层建筑，具体建筑高度和面积由甲方提供。2.3工程预期完成时间工程预期完成时间为自合同签订之日起至××××年××月××日。第三条施工内容与要求3.1施工范围施工范围包括超高层建筑钢管脚手架的搭建、拆除及维护保养。3.2施工标准施工应严格按照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ1302011）进行，确保施工质量。3.3施工安全要求乙方应制定完善的施工安全措施，确保施工过程中人员安全和工程质量。第四条材料与设备4.1钢管脚手架材料要求钢管应采用符合国家标准（GB/T30912015）的Q235材质，壁厚不小于3.6mm。扣件应符合国家标准（GB/T158312006）的要求。4.2乙方提供的设备清单乙方应提供完整的设备清单，包括钢管、扣件、脚手板、安全防护网等。4.3材料与设备的质量保证乙方应对提供的材料和设备质量负责，确保其符合国家标准和甲方要求。第五条施工组织与管理5.1施工队伍与管理人员乙方应配备具备专业技术资格的施工队伍和管理人员，负责现场施工及管理。5.2施工进度计划乙方应根据工程需求，制定合理的施工进度计划，并及时向甲方汇报。5.3质量监控与验收乙方应建立健全质量监控体系，对施工过程进行全程监控，确保工程质量。工程完成后，乙方应配合甲方进行验收。第六条合同价格与支付6.1合同总价合同总价为人民币×××元整（大写：人民币玖佰玖拾玖万元整），具体金额以甲方确认的工程量为准。6.2支付方式与时间甲方支付乙方的款项采用进度付款方式，按工程进度的实际完成情况支付。具体支付时间及比例由双方协商确定。6.3价格调整机制如遇市场行情变化，双方可协商调整合同价格。价格调整依据为国家相关政策及市场行情报价。第八条违约责任8.1甲方违约行为甲方如未按约定时间支付款项、提供施工场地等，应承担违约责任。具体违约金计算方式由双方约定。8.2乙方违约行为乙方如未按约定质量、进度完成施工，应承担违约责任。具体违约金计算方式由双方约定。8.3违约责任的赔偿违约方应向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。第九条不可抗力9.1不可抗力的定义不可抗力是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。9.2不可抗力的处理双方应立即协商，采取措施减少损失。不可抗力事件发生后，乙方应在48小时内书面通知甲方。9.3不可抗力的责任免除因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方均不承担违约责任。第十条争议解决10.1争议解决方式双方发生合同争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。10.2仲裁地点与机构如双方约定仲裁，仲裁地点为×××市，仲裁机构为×××仲裁委员会。10.3仲裁结果的执行仲裁裁决生效后，双方应按照裁决结果履行义务。第十一条合同的变更与解除11.1合同变更的条件合同变更需双方协商一致，并签订书面变更协议。11.2合同解除的条件合同解除需双方协商一致，并签订书面解除协议。11.3合同变更与解除的程序合同变更或解除后，双方应按照变更或解除后的协议履行义务。第十二条保密条款12.1保密信息的定义保密信息是指合同履行过程中双方泄露的涉及商业秘密、技术秘密等信息。12.2保密信息的保护期限保密信息的保护期限为合同履行完毕后五年。12.3保密信息的泄露后果泄露方应承担泄露造成的损失赔偿责任。第十三条法律适用与争议解决13.1合同适用的法律本合同适用中华人民共和国法律。13.2争议解决方式双方发生合同争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。13.3法律适用与争议解决的优先级如双方约定仲裁，仲裁裁决生效后，双方应按照裁决结果履行义务。第十四条其他条款14.1合同的生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。14.2合同的终止条件合同终止条件由双方约定，并在合同中明确。14.3合同的继承与转让未经对方同意，任何一方不得将合同权利义务转让给第三方。合同的继承需双方同意，并签订书面继承协议。本合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（盖章）：×××公司乙方（盖章）：×××建筑安装工程有限公司签订日期：××××年××月××日第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念1.1本合同所称第三方，是指除甲乙双方以外的其他自然人、法人或其他组织。1.2第三方介入是指在合同履行过程中，第三方参与并影响合同的实施。第二条第三方介入的情况2.1第三方介入的情况包括但不仅限于：（1）第三方提供材料、设备或服务；（2）第三方对合同实施进行监督、检查或验收；（3）第三方与甲乙双方就合同事宜进行协商、调解或仲裁。第三条第三方责任3.1第三方应承担其行为引起的法律责任，并对其行为造成的损失承担赔偿责任。3.2第三方如违反本合同，甲方和乙方均有权要求第三方承担违约责任。3.3第三方如对甲乙双方造成损失，应按照甲乙双方的损失金额进行赔偿。第四条第三方与甲乙双方的关系4.1第三方与甲乙双方之间的合同关系，不影响甲乙双方之间的合同关系。4.2第三方对甲乙双方的权利义务，不构成对甲乙双方的权利义务的转移。4.3第三方对甲乙双方的责任，不免除甲乙双方对彼此的责任。第五条第三方责任限额5.1第三方应按照甲乙双方的约定，承担相应的责任限额。5.2第三方责任限额包括但不限于：（1）第三方应承担的赔偿金额；（2）第三方应承担的违约金；（3）第三方应承担的诉讼费用、仲裁费用等。5.3第三方责任限额的约定，应在合同中明确。第六条第三方介入的程序6.1第三方介入应按照甲乙双方的约定进行，并应当签订书面协议。6.2第三方介入的程序包括但不限于：（1）第三方与甲乙双方进行协商；（2）第三方参与合同的履行；（3）第三方与甲乙双方进行验收。6.3第三方介入的程序，应在合同中明确。第七条第三方介入的变更与解除7.1第三方介入的变更与解除，应按照甲乙双方的约定进行，并应当签订书面变更协议或解除协议。7.2第三方介入的变更与解除包括但不限于：（1）第三方退出合同的履行；（2）第三方与甲乙双方重新协商；（3）第三方与甲乙双方解除合同关系。7.3第三方介入的变更与解除，应在合同中明确。第八条第三方介入的保密条款8.1第三方应保守甲乙双方的商业秘密、技术秘密等保密信息。8.2第三方保密信息的保护期限，按照甲乙双方的约定确定。8.3第三方泄露甲乙双方的保密信息，应承担泄露造成的损失赔偿责任。第九条