二零二四年度光伏发电站项目EPC总承包合同2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度光伏发电站项目EPC总承包合同1本合同目录一览第一条合同主体1.1发包人1.2承包人第二条合同范围2.1工程概述2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3支付方式第四条合同工期4.1工期要求4.2工期延误第五条质量标准5.1工程质量5.2质量保证第六条承包人责任6.1设计与施工6.2设备供应6.3人员培训第七条发包人责任7.1配合工作7.2现场管理第八条安全生产8.1安全生产要求8.2安全事故处理第九条违约责任9.1承包人违约9.2发包人违约第十条争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构第十一条合同的生效、变更和解除11.1合同生效条件11.2合同变更11.3合同解除第十二条合同的转让12.1合同转让条件12.2转让程序第十三条税费13.1税费承担13.2税收优惠政策第十四条其他约定14.1保密条款14.2知识产权保护14.3不可抗力14.4合同的保管14.5合同语言14.6合同的修订第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1发包人1.1.1名称：公司1.1.2地址：1.1.3联系人：1.1.4联系电话：1.2承包人1.2.1名称：公司1.2.2地址：1.2.3联系人：1.2.4联系电话：第二条合同范围2.1工程概述2.1.1工程名称：二零二四年度光伏发电站项目2.1.2工程性质：新建2.1.3工程目标：满足地区光伏发电需求2.2工程地点2.2.1项目地点：地区2.2.2土地使用权：发包人提供合法土地使用权2.3工程规模2.3.1装机容量：千瓦2.3.2占地面积：平方米2.4工程内容2.4.1设计：包括初步设计、施工图设计等2.4.2采购：设备、材料等2.4.3施工：土建、安装、调试等2.4.4培训：对发包人人员提供操作和维护培训第三条合同价格3.1合同总价3.1.1总价：万元（大写：人民币万元整）3.1.2币种：人民币3.2价格调整3.2.1调整因素：材料价格波动、政策变化等3.2.2调整方式：按照合同约定的价格调整机制进行3.3支付方式3.3.1预付款：合同签订后支付合同总价的10%3.3.2进度款：按照工程进度的70%进行支付3.3.3尾款：工程验收合格后支付第四条合同工期4.1工期要求4.1.1计划工期：年月日至年月日4.1.2实际工期：以工程竣工验收合格日期为准4.2工期延误4.2.1延误责任：因承包人原因导致的工期延误，承包人应承担相应责任4.2.2延误处理：双方协商解决，如需延长工期，应签订延期协议第五条质量标准5.1工程质量5.1.1标准：符合国家相关法律法规、行业标准和规范要求5.1.2验收：工程验收合格率为100%5.2质量保证5.2.1保证期限：工程验收合格后年5.2.2保证内容：设备性能、系统运行等第六条承包人责任6.1设计与施工6.1.1设计：按照合同约定的标准进行设计，确保设计合理、安全、经济6.1.2施工：按照设计文件和施工规范进行施工，确保工程质量6.2设备供应6.2.1设备质量：符合国家相关法律法规、行业标准和规范要求6.2.2设备交付：按照合同约定的时间、地点交付设备6.3人员培训6.3.1培训内容：操作、维护、管理等方面的培训6.3.2培训时间：工程验收合格后个月内完成第七条发包人责任7.1配合工作7.1.1提供施工场地：发包人应提供具备施工条件的场地7.1.2办理相关手续：发包人应负责办理工程所需的相关审批、验收等手续7.2现场管理7.2.1现场安全：发包人应负责现场的安全管理7.2.2现场协调：发包人应负责协调各方关系，确保工程顺利进行第八条安全生产8.1安全生产要求8.1.1承包人应按照相关法律法规、国家标准和行业规范，制定并执行安全生产规章制度和操作规程，确保施工安全。8.1.2承包人应建立健全安全生产责任制度，明确各级管理人员和从业人员的安全生产责任。8.2安全事故处理8.2.1发生安全事故时，承包人应立即启动应急预案，采取有效措施控制事故扩大，并及时报告发包人和相关部门。8.2.2安全事故的处理应按照相关法律法规和合同约定进行，由承包人承担相应责任。第九条违约责任9.1承包人违约9.1.1承包人未按照合同约定履行义务的，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。9.1.2承包人违反合同约定导致工程质量不合格的，应负责无偿返工、修复或更换。9.2发包人违约9.2.1发包人未按照合同约定履行义务的，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。9.2.2发包人违反合同约定导致工程进度延误的，应承担相应责任。第十条争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方发生争议时，应通过友好协商解决。10.1.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构10.2.1双方同意由合同签订地人民法院管辖争议案件。第十一条合同的生效、变更和解除11.1合同生效条件11.1.1合同自双方签字盖章之日起生效。11.1.2合同的生效不得违反相关法律法规和社会公共利益。11.2合同变更11.2.1合同变更应书面签订，并经双方协商一致。11.2.2合同变更不得违反相关法律法规和社会公共利益。11.3合同解除11.3.1双方同意提前解除合同的，应书面签订解除协议。11.3.2合同解除后，双方应按照合同约定履行相关义务，包括但不限于结算款项、清理现场等。第十二条合同的转让12.1合同转让条件12.1.1合同转让应得到对方的书面同意。12.1.2合同转让不得违反相关法律法规和社会公共利益。12.2转让程序12.2.1转让方应向对方提供转让意向书和相关文件。12.2.2双方协商确定转让价格和其他相关事项。第十三条税费13.1税费承担13.1.1合同双方应按照相关法律法规承担各自应缴纳的税费。13.1.2税费的计算和支付应符合国家税务机关的规定。13.2税收优惠政策13.2.1双方应依法享受税收优惠政策，并相互配合办理相关手续。第十四条其他约定14.1保密条款14.1.1双方应对合同内容和谈判过程中的商业秘密予以保密。14.1.2保密期限自合同签订之日起计算，至合同解除或履行完毕之日止。14.2知识产权保护14.2.1双方同意尊重对方在合同项目中的知识产权。14.2.2未经对方书面同意，任何一方不得使用对方的商标、专利等技术成果。14.3不可抗力14.3.1不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、社会事件等。14.3.2遭受不可抗力的一方应立即通知对方，并采取措施减少损失。14.4合同的保管14.4.1双方应妥善保管合同副本，并确保合同内容的完整和一致。14.5合同语言14.5.1本合同以中文为唯一有效语言。14.6合同的修订14.6.1合同的修订应经双方书面同意，并注明“修订版”。14.6.2修订后的合同条款取代原合同相应条款，自修订协议签订之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方是指除甲乙方之外，与本合同项目具有利害关系或合同关系的自然人、法人和其他组织。1.2第三方介入是指在合同执行过程中，因第三方的原因导致合同一方或双方需要与第三方进行交涉、协调或承担额外义务的情况。第二条第三方介入的处理2.1第三方介入的情形2.1.1第三方介入包括但不限于：技术咨询、设备供应、材料供应、施工配合、质量检测、验收评估等。2.2第三方选择与评价2.2.1甲乙方应根据合同约定和法律法规要求，选择具有资质、信誉和能力的第三方。2.2.2甲乙方应对第三方进行评估，确保其具备履行合同的能力和条件。2.3第三方合同的签订2.3.1甲乙方与第三方签订合同时，应明确合同内容、双方的权利义务、违约责任等。2.3.2甲乙方应确保第三方了解并同意本合同的相关条款。第三条第三方责任3.1第三方责任限额3.1.1第三方应对其提供的产品、服务或行为承担责任。3.1.2第三方责任限额应根据合同约定和法律规定予以明确。3.2第三方责任划分3.2.1第三方与甲乙方的责任划分应根据合同约定和法律规定予以明确。3.2.2因第三方原因导致甲乙方损失的，甲乙方有权向第三方追偿。第四条第三方介入的额外条款4.1第三方介入的告知义务4.1.1甲乙方应在合同中明确第三方介入的情形和义务。4.1.2甲乙方应在第三方介入前及时告知对方，并协商解决。4.2第三方介入的协调机制4.2.1甲乙方应建立第三方介入的协调机制，确保合同顺利执行。4.2.2甲乙方应就第三方介入事宜进行沟通，协调各自利益。4.3第三方介入的费用承担4.3.1第三方介入的费用承担应根据合同约定和法律规定予以明确。4.3.2甲乙方应就第三方介入的费用进行协商，合理分担或承担。第五条第三方责任的风险防范5.1甲乙方应根据合同约定和法律规定，采取措施防范第三方责任风险。5.2甲乙方应要求第三方购买相应的保险，以减轻合同风险。5.3甲乙方应定期对第三方进行评估，确保其具备履行合同的能力和条件。第六条第三方介入的争议解决6.1甲乙方与第三方发生争议时，应通过友好协商解决。6.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第七条第三方介入的合同变更和解除7.1甲乙方与第三方签订的合同变更或解除，应遵循合同约定和法律规定。7.2合同变更或解除后，甲乙方应重新明确与第三方之间的权利义务。第八条第三方介入的保密义务8.1甲乙方与第三方均应对合同内容和谈判过程中的商业秘密予以保密。8.2保密期限自合同签订之日起计算，至合同解除或履行完毕之日止。第九条第三方介入的知识产权保护9.1甲乙方应尊重对方在合同项目中的知识产权。9.2未经对方书面同意，任何一方不得使用对方的商标、专利等技术成果。第十条不可抗力10.1不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、社会事件等。10.2遭受不可抗力的一方应立即通知对方，并采取措施减少损失。第十一条第三方介入的合同保管11.1甲乙方应妥善保管与第三方签订的合同副本，并确保合同内容的完整和一致。第十二条第三方介入的合同修订12.1甲乙方与第三方签订的合同修订应经双方书面同意，并注明“修订版”。12.2修订后的合同条款取代原合同相应条款，自修订协议签订之日起生效。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：合同主体资质证明附件二：工程设计文件附件三：施工图纸附件四：设备供应清单附件五：材料供应清单附件六：施工组织设计附件七：安全生产规章制度附件八：操作规程附件九：工程验收标准附件十：违约金计算公式附件十一：保险单据附件十二：第三方评估报告附件十三：合同变更协议附件十四：合同解除协议附件一：合同主体资质证明详细要求：甲乙双方应提供合法有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证、开户许可证等资质证明文件。附件二：工程设计文件详细要求：包括初步设计文件、施工图设计文件、设备安装图等，应符合国家相关法律法规、行业标准和规范要求。附件三：施工图纸详细要求：施工图纸应详细明确，包括工程结构、施工工艺、材料要求等，并符合国家相关法律法规、行业标准和规范要求。附件四：设备供应清单详细要求：列出设备名称、型号、数量、技术参数等，并附上设备制造商的资质证明文件。附件五：材料供应清单详细要求：列出材料名称、规格、数量、质量标准等，并附上材料供应商的资质证明文件。附件六：施工组织设计详细要求：包括施工计划、施工方法、施工组织机构等，确保施工顺利进行。附件七：安全生产规章制度详细要求：包括安全生产责任制、安全生产管理制度、安全生产操作规程等，确保施工安全。附件八：操作规程详细要求：列出各项操作流程、操作要点、安全注意事项等，确保施工人员遵守。附件九：工程验收标准详细要求：列出工程验收的标准和程序，包括质量、安全、环保等方面的要求。附件十：违约金计算公式详细要求：明确违约金的计算方法和计算公式，以便在违约时进行计算。附件十一：保险单据详细要求：提供保险单据，证明第三方已购买相应的保险，以减轻合同风险。附件十二：第三方评估报告详细要求：提供第三方对工程质量、安全等方面的评估报告，以确保工程符合相关要求。附件十三：合同变更协议详细要求：明确合同变更的条件、程序、双方的权利义务等。附件十四：合同解除协议详细要求：明确合同解除的条件、程序、双方的权利义务等。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.未按照合同约定履行义务2.延迟履行合同义务3.提供的产品或服务不符合合同要求4.未经对方同意擅自变更合同内容5.违反合同约定的保密义务6.侵犯对方知识产权7.违反合同约定的不可抗力条款违约责任认定标准：1.违约金：按照合同约定的违约金计算公式进行计算。2.损失赔偿：根据合同约定和实际情况，计算因违约导致的直接经济损失。3.工期延误：按照合同约定的工期延误赔偿标准进行计算。4.质量问题：根据工程验收标准和实际情况，认定质量问题并进行修复或更换。5.保险责任：根据保险单据和合同约定，确定保险公司应承担的责任。示例说明：1.如果承包人未按照合同约定完成施工任务，应支付违约金万元。2.如果发包人未按照合同约定提供施工场地，导致工期延误，应承担工期延误赔偿万元。3.如果承包人提供的设备不符合合同要求，应负责无偿更换或修复，并支付因此产生的直接经济损失。4.如果承包人违反合同约定的保密义务，泄露了甲方的商业秘密，应支付违约金万元，并承担因此产生的损失赔偿责任。5.如果合同履行过程中发生不可抗力事件，导致合同无法履行，双方应按照合同约定的不可抗力条款处理。全文完。二零二四年度光伏发电站项目EPC总承包合同2本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1合同双方1.2定义与解释第二条合同范围与工作内容2.1项目概述2.2EPC总承包范围2.3工作内容第三条合同价格与支付方式3.1合同总价3.2支付方式3.3价格调整第四条合同履行期限与进度4.1项目工期4.2进度计划4.3提前完工或延期交付第五条质量标准与保修5.1质量标准5.2质量保证5.3保修期限第六条技术要求与支持6.1技术文件6.2技术支持与服务第七条安全与环保7.1安全生产7.2环保要求第八条合同变更与解除8.1合同变更8.2合同解除第九条违约责任9.1违约行为9.2违约责任第十条争议解决10.1争议解决方式10.2诉讼或仲裁地点第十一条合同的生效、修改与终止11.1合同生效条件11.2合同修改11.3合同终止第十二条保密条款12.1保密内容12.2保密期限第十三条法律适用与争议解决13.1法律适用13.2争议解决第十四条其他条款14.1不可抗力14.2合同附件14.3合同份数第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1合同双方1.1.2双方代表授权合法，有权签订并履行本合同。1.2定义与解释1.2.1本合同所称“项目”是指位于X地区的光伏发电站项目，包括但不限于光伏组件、支架、逆变器、电缆等设备的采购、安装、调试、运行及维护等工作。1.2.2本合同所称“EPC总承包”是指乙方按照甲方的要求，承担项目的设计、采购、施工、调试、运行及维护等全部工作，并保证项目达到约定的技术指标和质量要求。1.2.3本合同所述“合同价格”是指乙方承担本项目EPC总承包的费用，包括设计费、采购成本、施工费、调试费、运行维护费等。1.2.4本合同所述“合同工期”是指乙方完成本项目EPC总承包工作的期限，自合同签订之日起至项目验收合格之日止。1.2.5其他术语和简称在本合同中有明确定义的，应以定义为准。第八条合同变更与解除8.1合同变更8.1.1任何一方如需变更本合同的任何内容，应书面通知对方，并经双方协商一致后签署书面变更协议。8.1.2合同变更不得影响乙方按照原合同约定完成项目的义务。8.2合同解除8.2.1任何一方如有正当理由要求解除本合同，应书面通知对方。8.2.2合同解除后，乙方应按照甲方的要求完成项目的交接工作，并按照本合同约定承担相应的违约责任。第九条违约责任9.1违约行为9.1.1任何一方违反本合同的约定，均应承担违约责任。9.1.2乙方如未能按照合同约定的时间、质量、技术标准完成项目，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金的具体数额由双方协商确定。9.2违约责任9.2.1乙方应按照本合同约定的价格、时间、质量等要求完成项目，如乙方违反上述约定，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金的具体数额由双方协商确定。9.2.2甲方如未能按照本合同约定的时间、方式支付合同价款，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金的具体数额由双方协商确定。第十条争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方在履行本合同过程中发生的任何争议，应通过友好协商解决。10.1.2如协商不成，任何一方均有权向项目所在地的人民法院提起诉讼。10.2诉讼或仲裁地点10.2.1双方同意，任何因本合同引起的诉讼或仲裁均应在X市进行。第十一条合同的生效、修改与终止11.1合同生效条件11.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。11.1.2本合同的生效不代表双方对本合同的完全履行，乙方应按照本合同约定的时间和质量要求完成项目。11.2合同修改11.2.1任何一方如需修改本合同，应书面通知对方，并经双方协商一致后签署书面修改协议。11.3合同终止（1）双方协商一致解除本合同；（2）合同到期，乙方按照本合同约定完成项目；（3）一方违约，另一方有权解除本合同；（4）不可抗力导致本合同无法履行，双方协商一致解除本合同。第十二条保密条款12.1保密内容12.1.1双方在履行本合同过程中获知的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。12.1.2保密信息不包括双方已经公开的信息或者在本合同履行过程中不可避免地被第三方知悉的信息。12.2保密期限12.2.1双方对保密信息的保密义务自本合同签订之日起生效，至本合同终止或履行完毕之日止。第十三条法律适用与争议解决13.1法律适用13.1.1本合同的签订、履行、解释及争议的解决均适用中华人民共和国法律。13.2争议解决13.2.1双方在履行本合同过程中发生的任何争议，应通过友好协商解决。13.2.2如协商不成，任何一方均有权向项目所在地的人民法院提起诉讼。第十四条其他条款14.1不可抗力14.1.1不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、社会事件等。14.1.2因不可抗力导致一方不能履行或部分履行本合同的，受影响方应立即通知对方，并在合理时间内提供相关证明文件。14.2合同附件14.2.1本合同附件是本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。14.2.2附件包括但不限于技术规格书、设计文件、施工图纸等。14.3合同份数14.3.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。14.3.2双方签字盖章后的合同文本具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入定义与范围1.1第三方是指除甲方和乙方之外，参与本合同项目实施的其他各方，包括但不限于中介方、咨询方、监理方、供应商、施工单位等。1.2第三方介入是指第三方参与本合同项目的部分或全部工作，包括但不限于提供专业服务、设备供应、施工建设等。第二条第三方选择与认可2.1甲方应根据项目需要，选择具备相应资质和能力的第三方进行合作。2.2乙方应协助甲方进行第三方的选择，并提供相关建议。2.3甲方应在第三方介入前，将第三方相关信息通知乙方，并征得乙方同意。第三条第三方责任与义务3.1第三方应按照甲方的要求和相关法律法规，承担相应的工作，并保证工作质量。3.2第三方应遵守本合同的各项规定，包括但不限于保密义务、安全生产、环保要求等。3.3第三方应对其参与工作的结果负责，并承担由此产生的法律责任。第四条第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲方、乙方之间的合同关系，应由各方另行签订合同进行约定。4.2第三方与甲方、乙方之间的权利义务，应为本合同的补充条款。4.3第三方不免除甲方、乙方在本合同中的任何责任和义务。第五条第三方责任限额5.1甲方、乙方对第三方的债务承担有限责任，限于第三方介入合同中约定的金额。5.2第三方对甲方、乙方的债务承担有限责任，限于第三方介入合同中约定的金额。5.3第三方介入合同中未约定责任限额的，甲方、乙方和第三方应协商确定。第六条第三方违约处理6.1第三方如未能按照约定履行其合同义务，甲方有权要求第三方承担违约责任。6.2甲方、乙方均有权要求第三方履行其合同义务，或采取其他补救措施。第七条第三方变更与解除7.1如第三方发生变更，包括但不限于主体资格、股权结构、管理人员等，甲方应将变更情况通知乙方，并征得乙方同意。7.2如第三方发生解除，甲方应将解除原因和结果通知乙方，并按照本合同约定处理后续事宜。第八条第三方保密义务8.1第三方应对在合同履行过程中获得的甲乙方的商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密。8.2第三方保密义务自本合同签订之日起生效，至本合同终止或履行完毕之日止。第九条第三方法律适用与争议解决9.1本合同以外的第三方介入合同，适用中华人民共和国法律。9.2第三方介入合同的争议解决，包括但不限于协商、调解、仲裁或诉讼等方式。第十条甲方、乙方对第三方的权利限制10.1甲方、乙方不对第三方介入合同以外的第三方行为承担任何责任。10.2甲方、乙方不免除第三方根据第三方介入合同应承担的责任。第十一条合同的生效、修