2024建设工程合同(含FIDIC)条款

合同编号：__________甲方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________乙方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________鉴于甲方为建设工程项目的业主，乙方为具备相应资质和能力的施工单位，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，双方本着平等自愿、诚实守信的原则，就乙方向甲方提供建设工程施工服务事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________1.5工程预算：__________二、合同价格2.1本合同总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2乙方应当按照约定的工程内容和质量标准完成施工，保证工程质量符合国家相关法律法规及行业标准。2.3甲方应当按照约定支付合同价款，逾期支付的，应当按照中国人民银行同期贷款利率支付违约金。三、合同履行3.1乙方应当按照约定的工期完成施工，如有特殊情况导致工期延误，乙方应当及时通知甲方，并采取措施减少损失。3.2乙方应当遵守国家有关安全生产的法律、法规，严格按照施工方案和安全操作规程进行施工，确保施工安全。3.3乙方应当保证工程质量，对施工过程中的质量问题及时进行整改，确保工程达到约定的质量标准。四、合同变更和解除4.1任何一方不得擅自变更或解除本合同，如确需变更或解除，应当经双方协商一致，并签订书面变更协议。4.2因不可抗力导致合同无法履行的情况下，双方可以根据实际情况协商变更或解除合同。五、违约责任5.1甲方逾期支付合同价款的，应当按照中国人民银行同期贷款利率支付违约金。5.2乙方未按照约定工期完成施工的，应当按照逾期天数向甲方支付违约金。5.3乙方未按照约定质量标准完成工程的，甲方有权要求乙方进行整改，直至达到约定的质量标准，由此产生的费用由乙方承担。六、争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应当通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。7.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________注意事项：1.双方在签订合应确保合同内容的准确性、完整性和合法性。2.双方应严格遵守合同条款，履行合同义务，共同维护合同的尊严和效力。3.双方在履行合同过程中，应遵循诚实信用原则，不得有欺诈、误导等行为。4.双方应按照约定的工期、质量标准和预算完成工程，如有变更，需双方协商一致并书面确认。5.双方应按照国家相关法律法规和行业标准进行施工，确保工程安全、环保和质量。6.双方应按照约定支付合同价款，如有逾期支付，应支付违约金。7.双方在履行合同过程中如有争议，应通过友好协商解决，协商不成时可向有管辖权的人民法院提起诉讼。法律名词及名词解释：1.甲方：指合同中的业主，负责委托乙方进行建设工程施工。2.乙方：指合同中的施工单位，负责按照甲方的要求完成建设工程施工。3.合同价款：指双方约定的乙方完成工程所需的报酬，包括工程预算及可能的调整。4.工期：指双方约定的完成工程的时间期限。5.质量标准：指双方约定的工程质量要求，包括国家相关法律法规及行业标准。6.违约金：指一方违约时，按照约定向另一方支付的赔偿金。7.不可抗力：指无法预见、无法避免且无法克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。8.合同解除：指合同双方或单方依法终止合同关系的行为。9.争议解决：指双方在履行合同过程中发生纠纷时，通过协商或法律途径解决的方式。具体的解决办法：1.对于合同价款的支付，甲方应按照约定的时间和金额支付给乙方。如甲方逾期支付，应按照中国人民银行同期贷款利率支付违约金。2.对于工期的延误，乙方应及时通知甲方，并采取措施减少损失。如乙方未能按照约定工期完成施工，应向甲方支付违约金。3.对于工程质量问题，乙方应立即进行整改，确保工程达到约定的质量标准。如乙方未按照约定质量标准完成工程，甲方有权要求乙方进行整改，直至达到约定的质量标准，由此产生的费用由乙方承担。4.对于不可抗力导致合同无法履行的情况，双方应协商解决，必要时可解除合同。5.对于合同履行过程中的争议，双方应通过友好协商解决。如协商不成，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。应用场合：1.适用于各类建设工程项目，包括但不限于房屋建筑、基础设施建设、市政工程、园林绿化等。2.适用于乙方为具备相应资质和能力的施工单位，甲方为建设工程项目的业主或委托人的情况。补充条款：1.工程变更：如因设计变更、工程量增减等原因导致合同价款和工期的调整，双方应签订书面变更协议，明确变更内容和相应的调整方案。2.工程延期：如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。如因甲方原因导致工期延误，甲方应支付给乙方相应的延长工期费用。3.工程质量保修：乙方应按照约定的质量标准完成工程，并承担一定的保修期内的质量问题修复责任。4.安全生产：乙方应遵守国家有关安全生产的法律、法规，严格按照施工方案和安全操作规程进行施工，确保施工安全。5.环境保护：乙方应遵守国家有关环境保护的法律、法规，采取措施减少施工过程中对环境的影响。6.知识产权保护：乙方应尊重并保护甲方拥有的知识产权，不得侵犯甲方的知识产权。7.保密条款：双方应对在合同履行过程中获得的对方商业秘密和机密信息予以保密，未经对方同意不得泄露给第