外墙涂料分包合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

外墙涂料分包合同精选本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方定义1.2承包方定义1.3分包工程定义第二条合同范围及工程量2.1工程范围2.2工程量清单2.3工程量的变更第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3支付方式第四条合同工期4.1工期计划4.2工期延误4.3工期提前第五条质量标准及验收5.1质量标准5.2验收程序5.3质量问题的处理第六条材料供应6.1材料供应责任6.2材料质量要求6.3材料验收程序第七条施工安全7.1安全责任7.2安全措施7.3安全事故的处理第八条技术支持与服务8.1技术支持8.2服务内容8.3技术培训第九条违约责任9.1发包方的违约责任9.2承包方的违约责任9.3违约赔偿金额的计算第十条争议解决10.1争议解决方式10.2诉讼管辖10.3仲裁委员会第十一条合同的解除11.1合同解除的条件11.2合同解除的程序11.3合同解除后的责任处理第十二条合同的转让12.1合同转让的条件12.2合同转让的程序12.3转让后的合同效力第十三条合同的变更13.1合同变更的条件13.2合同变更的程序13.3变更后的合同效力第十四条合同的终止14.1合同终止的条件14.2合同终止的程序14.3终止后的合同权益处理第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包方定义1.2承包方定义1.3分包工程定义分包工程是指发包方将其拥有的工程中的部分工程发包给承包方实施的行为。第二条合同范围及工程量2.1工程范围本合同的分包工程包括外墙涂料的施工，具体施工范围和工程量详见附件一《工程量清单》。2.2工程量清单附件一《工程量清单》中详细列出了分包工程的各项工程量，包括涂料的种类、面积、数量等内容。2.3工程量的变更如因设计变更、工程量增减等原因导致工程量的变更，甲乙双方应协商一致，并按照本合同约定的价格调整方式进行调整。第三条合同价格3.1合同总价本合同的总价为人民币【】（大写：【】元整），详见附件二《合同价格明细表》。3.2价格调整如因材料价格波动、政策调整等原因导致合同价格的调整，甲乙双方应协商一致，并按照本合同约定的价格调整方式进行调整。3.3支付方式发包方按照本合同约定的付款节点，向承包方支付合同价款。具体支付方式详见附件三《支付方式明细表》。第四条合同工期4.1工期计划本合同约定的工期为【】日，自乙方进场施工之日起计算。4.2工期延误如因乙方原因导致工程延期，乙方应按照本合同约定的违约金计算方式向甲方支付违约金。4.3工期提前如因乙方原因导致工程提前完成，甲方不额外支付费用。第五条质量标准及验收5.1质量标准本合同分包工程的施工质量应符合国家及行业的相关标准和要求，具体质量标准详见附件四《质量标准》。5.2验收程序工程完成后，乙方应按照本合同约定的验收程序，向甲方提交验收申请。甲方应在收到验收申请后的【】日内组织验收。5.3质量问题的处理如在验收过程中发现质量问题，甲乙双方应按照本合同约定的质量问题处理方式进行处理。第六条材料供应6.1材料供应责任乙方负责分包工程所需材料的采购和供应，并保证材料的质量。6.2材料质量要求乙方提供的材料应符合本合同约定的质量标准，并具备相关质量证明文件。6.3材料验收程序甲方应在收到乙方提供的材料后【】日内进行验收，并将验收结果通知乙方。如材料不符合质量要求，乙方应负责更换或修复。第八条技术支持与服务8.1技术支持乙方应根据甲方要求，提供必要的技术支持和指导，确保分包工程的顺利进行。8.2服务内容技术支持服务内容包括但不限于：施工方案的制定、施工技术的培训、施工过程中的技术问题解答等。8.3技术培训乙方应对甲方指定的施工人员进行技术培训，确保施工人员掌握施工技术和操作规范。第九条违约责任9.1发包方的违约责任如发包方未能按照合同约定履行义务，导致分包工程受到影响，发包方应承担相应的违约责任。9.2承包方的违约责任如承包方未能按照合同约定履行义务，导致分包工程受到影响，承包方应承担相应的违约责任。9.3违约赔偿金额的计算违约方应按照本合同约定的违约金计算方式，向守约方支付违约金。第十条争议解决10.1争议解决方式双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2诉讼管辖本合同的诉讼管辖法院为合同签订地人民法院。10.3仲裁委员会如双方同意通过仲裁解决争议，应共同选择【】仲裁委员会进行仲裁。第十一条合同的解除11.1合同解除的条件任何一方未能履行合同义务，严重影响到分包工程的正常进行，对方有权解除合同。11.2合同解除的程序合同解除应书面通知对方，经双方确认解除合同后，合同即告终止。11.3合同解除后的责任处理合同解除后，双方应按照本合同约定的方式处理解除后的相关事宜，包括但不限于工程结算、支付违约金等。第十二条合同的转让12.1合同转让的条件未经对方同意，任何一方不得将本合同的权利和义务全部或部分转让给第三方。12.2合同转让的程序合同转让应书面征求对方的同意，并在转让书面文件上签署确认。12.3转让后的合同效力合同转让后，转让方对转让前的合同义务和责任不再承担。第十三条合同的变更13.1合同变更的条件合同的变更应经双方协商一致，并在书面文件上签署确认。13.2合同变更的程序合同变更应按照本合同约定的变更程序进行，包括但不限于书面协议、签署确认等。13.3变更后的合同效力合同变更后，双方应按照变更后的合同内容履行义务。第十四条合同的终止14.1合同终止的条件本合同履行完毕，或者合同解除、转让、变更后，合同即告终止。14.2合同终止的程序合同终止后，双方应按照本合同约定的方式处理终止后的相关事宜。14.3终止后的合同权益处理合同终止后，双方对对方的合同权益不再享有，但本合同终止前的权利和义务仍受法律保护。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义及范围1.1第三方定义第三方是指非甲乙双方的自然人、法人或其他组织，在甲乙双方履行合同过程中介入并提供服务或商品的一方。1.2第三方范围第三方包括但不限于中介方、咨询方、监理方、施工方、材料供应商等。第二条第三方介入的程序及条件2.1第三方介入程序甲乙双方在合同履行过程中如需第三方介入，应提前书面通知对方，并经双方协商一致后，方可允许第三方介入。2.2第三方介入条件（1）第三方应具备相应的资质和能力；（2）第三方介入不得违反本合同的任何条款；（3）第三方介入不得影响甲乙双方的权利和义务。第三条第三方责任及限额3.1第三方责任第三方介入后，应按照甲乙双方的约定和合同要求，履行相应的义务，并对其提供的服务或商品质量负责。3.2第三方责任限额甲乙双方应与第三方明确约定其责任限额，包括但不限于赔偿限额、责任范围等。如第三方未能按照约定履行义务，导致甲乙双方损失的，第三方应承担相应的赔偿责任。第四条第三方与甲乙双方的权利义务划分4.1第三方与甲乙双方的权利第三方介入后，甲乙双方与第三方之间的权利和义务，应由甲乙双方协商确定。第三方对甲乙双方的权利和义务，不得优于或劣于甲乙双方之间的权利和义务。4.2第三方与甲乙双方的义务第三方介入后，应遵守本合同的约定，履行合同义务。同时，甲乙双方应按照约定履行合同义务，不得因第三方介入而影响合同的履行。第五条第三方介入的变更及解除5.1第三方介入的变更如甲乙双方协商一致，需要变更第三方的，应提前书面通知对方，并按照本合同约定的程序进行变更。5.2第三方介入的解除如甲乙双方协商一致，需要解除第三方的，应提前书面通知对方，并按照本合同约定的程序进行解除。第六条第三方介入的违约处理6.1第三方违约如第三方未能按照本合同约定履行义务，导致甲乙双方损失的，甲乙双方有权要求第三方承担违约责任。6.2甲乙双方违约如甲乙双方未能按照本合同约定履行义务，导致第三方损失的，甲乙双方应承担相应的违约责任。第七条第三方介入的争议解决7.1争议解决方式如甲乙双方与第三方在履行合同过程中发生争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。7.2诉讼管辖本合同的诉讼管辖法院为合同签订地人民法院。第八条第三方介入后的合同效力8.1合同效力本合同及其补充协议中关于第三方介入的条款，自甲乙双方签字或盖章之日起生效。8.2补充协议甲乙双方与第三方之间因第三方介入产生的额外条款或说明，应以补充协议的形式订立，并经甲乙双方签字或盖章确认。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：《工程量清单》详细列出分包工程的各项工程量，包括涂料的种类、面积、数量等内容。附件二：《合同价格明细表》详细列出合同总价以及价格构成，包括材料费、人工费、利润等。附件三：《支付方式明细表》详细列出合同价款的支付方式，包括付款节点、付款金额等。附件四：《质量标准》详细列出分包工程的施工质量标准，包括材料质量、施工工艺等。附件五：《验收程序》详细列出工程验收的程序，包括验收标准、验收流程等。附件六：《材料供应明细表》详细列出材料供应的责任、材料质量要求、材料验收程序等内容。附件七：《施工安全措施》详细列出施工安全的责任、安全措施、安全事故的处理等内容。附件八：《技术支持与服务明细表》详细列出技术支持与服务的范围，包括技术培训、技术咨询等。附件九：《违约金计算方式》详细列出违约金的计算方式，包括计算公式、计算依据等。附件十：《争议解决方式明细表》详细列出争议解决的程序，包括诉讼管辖、仲裁委员会等。说明二：违约行为及责任认定：1.发包方的违约行为及责任认定如发包方未能按照合同约定履行义务，导致分包工程受到影响，发包方应承担相应的违约责任。例如，发包方未能按时支付合同价款，应按照附件九