配电安装工程分包合同协议书范本-二零二四年度

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

配电安装工程分包合同协议书范本二零二四年度本合同目录一览1.分包工程范围与内容1.1分包工程的范围1.2分包工程的内容2.工程质量与标准2.1工程质量的要求2.2工程标准的遵守3.分包工程的时间安排3.1工程开工时间3.2工程竣工时间3.3工程进度计划4.分包工程的价格与支付4.1分包工程的价格4.2支付方式与时间5.分包方的义务与责任5.1分包方的义务5.2分包方的责任6.总包方的义务与责任6.1总包方的义务6.2总包方的责任7.合同的变更与解除7.1合同变更的条件7.2合同解除的条件8.违约责任与争议解决8.1违约责任的规定8.2争议解决的途径9.合同的生效、终止与解除9.1合同的生效条件9.2合同的终止条件9.3合同的解除条件10.保密条款10.1保密信息的定义10.2保密信息的保护期限11.合同的转让与继承11.1合同转让的条件11.2合同继承的规定12.法律适用与争议解决12.1法律适用的规定12.2争议解决的方式13.合同的附件13.1附件的名称与内容13.2附件的效力14.其他条款14.1双方约定的其他事项14.2双方未约定的事项的处理本合同目录一览1.分包工程范围与内容1.1工程概述1.2分包工程详细内容2.分包工程价款及支付2.1工程总价款2.2支付方式与支付时间3.分包工程的质量标准与要求3.1质量标准3.2质量监督与验收4.分包工程的进度与工期4.1工程进度计划4.2工期延误及其处理5.分包工程的安全责任与要求5.1安全责任5.2安全监督与管理6.分包工程的技术支持与配合6.1技术支持6.2技术配合与沟通7.分包工程的变更与调整7.1变更范围与程序7.2调整范围与程序8.分包工程的解除与终止8.1解除条件与程序8.2终止条件与程序9.分包工程的违约责任与赔偿9.1违约行为与责任9.2赔偿方式与金额10.分包工程的法律适用与争议解决10.1法律适用10.2争议解决方式11.分包合同的签订与生效11.1签订程序11.2生效条件与时间12.分包合同的解除、终止与废止12.1解除与终止条件12.2废止条件与程序13.分包合同的保密条款13.1保密内容13.2保密期限与泄露责任14.分包合同的其它条款14.1不可抗力14.2附则与附件第一部分：合同如下：第一条：分包工程范围与内容1.1工程概述本合同分包工程为配电安装工程，包括但不限于：电源接入、配电设备安装、线路铺设、保护装置安装、控制系统安装、接地系统施工、标识牌安装等。1.2分包工程详细内容（1）设备及材料采购、运输、储存、安装、调试、验收；（2）土建施工，包括基础、支架、保护管等；（3）电气设备安装，包括开关柜、配电箱、保护装置等；（4）线路铺设，包括电缆、电线、电缆桥架等；（5）控制系统安装，包括PLC、DCS等；（6）接地系统施工，包括接地网、接地极等；（7）标识牌安装，包括设备标识、线路标识等；（8）调试与验收，包括设备功能测试、系统联调、工程验收等；（9）工程保修，包括设备及安装工程的保修；（10）工程培训，包括操作人员培训、维护人员培训等。第二条：分包工程价款及支付2.1工程总价款分包工程总价款为人民币【】元（大写：【】元整），详细金额见附件《分包工程价款明细表》。2.2支付方式与支付时间（1）合同签订后【】天内，支付分包工程总价款的【】%；（2）工程进度达到【】%时，支付分包工程总价款的【】%；（3）工程验收合格后【】天内，支付分包工程总价款的【】%；（4）剩余款项在工程保修期结束后【】天内支付。第三条：分包工程的质量标准与要求3.1质量标准分包工程应严格按照国家及相关行业标准进行施工，并满足设计文件和合同约定的要求。3.2质量监督与验收（1）施工过程中，分包方应接受发包方的质量监督；（2）工程验收时，分包方应提供完整的验收资料，包括设计文件、施工记录、试验报告等；（3）工程验收不合格的，分包方应按照发包方的要求进行整改，直至达到验收标准。第四条：分包工程的进度与工期4.1工程进度计划分包方应按照发包方提供的工程进度计划进行施工，确保工程按时完成。4.2工期延误及其处理（1）分包方原因导致工期延误的，应承担相应的违约责任；（2）不可抗力因素导致工期延误的，双方协商解决。第五条：分包工程的安全责任与要求5.1安全责任分包方应严格按照国家及相关行业安全标准进行施工，确保工程施工安全。5.2安全监督与管理（1）分包方应建立健全施工现场安全管理制度，配备专职安全人员；（2）分包方应定期进行安全教育培训，提高施工人员的安全意识；（3）发生安全事故的，分包方应立即报告发包方，并按照相关法律法规处理。第六条：分包工程的技术支持与配合6.1技术支持分包方应提供施工过程中所需的技术支持，包括设计咨询、技术解答等。6.2技术配合与沟通（1）分包方应主动与发包方、设计方、监理方等进行技术沟通与协调；（2）分包方应按照发包方的要求，参与相关技术会议和验收工作。第一部分：合同如下：第一条：分包工程范围与内容1.1分包工程的范围（1）变电站及配电站的土建工程；（2）电力设备的安装，包括高压开关柜、低压配电柜、变压器、电缆等设备的安装；（3）电力系统的调试，包括设备的单体调试、系统调试以及保护装置的调试；（4）运行维护，包括设备的日常巡检、定期保养、故障处理以及紧急抢修。1.2分包工程的内容分包方应按照总包方的要求，提供合格的工程成果。具体包括但不限于：（1）按照设计图纸和技术规范要求完成土建工程；（2）按照设计图纸和技术规范要求完成设备的安装工作，并保证设备的安装质量；（3）对安装完成的电力系统进行调试，并保证系统运行稳定；（4）提供运行维护服务，确保电力系统的正常运行。第二条：工程质量与标准2.1工程质量的要求分包方应严格遵循国家及行业的相关标准、规范和规程，保证分包工程的施工质量。电力设备的安装应符合设备制造商的技术要求和操作规程，土建工程应满足设计图纸及技术规范的要求。2.2工程标准的遵守分包方应严格遵守国家及行业的有关法律法规，包括但不限于《电力工程质量管理规定》、《电力工程施工及验收规范》等。分包方应按照设计图纸、技术规范和操作规程进行施工，确保分包工程的合法性、合规性。第三条：分包工程的时间安排3.1工程开工时间工程开工时间为本合同签订后的一个月内，具体开工日期由双方协商确定。3.2工程竣工时间工程竣工时间为合同约定的工程量完成之日起三个月内。分包方应按照工程进度计划和总包方的要求，确保工程按时竣工。3.3工程进度计划分包方应制定详细的工程进度计划，并在合同签订后十个工作日内提交给总包方。工程进度计划应包括关键节点、工程量完成时间表等内容。分包方应按照工程进度计划进行施工，确保工程按期完成。第四条：分包工程的价格与支付4.1分包工程的价格分包工程的价格为人民币【】元（大写：【】元整），具体金额详见附件一。4.2支付方式与时间支付方式为分期支付，具体支付方式如下：（1）合同签订后十个工作日内，总包方支付分包工程总价款的30%；（2）工程进度达到50%时，总包方支付分包工程总价款的30%；（3）工程竣工并验收合格后，总包方支付分包工程总价款的20%；（4）剩余的10%作为质量保证金，在工程验收合格后一年内无质量问题的情况下支付。第五条：分包方的义务与责任5.1分包方的义务分包方应按照本合同第一条至第四条的规定，完成分包工程的施工、调试、运行维护等工作。分包方应保证分包工程的质量和安全，并承担相应的义务和责任。5.2分包方的责任分包方应对分包工程的施工质量、安全、进度等方面承担全部责任。分包方应承担因分包工程质量问题、安全事故等原因产生的全部费用和损失。第六条：总包方的义务与责任6.1总包方的义务总包方应按照合同约定，向分包方支付工程款，并按照合同约定的时间提供施工场地、施工图纸、技术规范等相关资料。6.2总包方的责任总包方应对分包方的施工质量、安全、进度等方面进行监督和管理。总包方应承担因分包方原因导致的分包工程质量问题、安全事故等产生的全部费用和损失。第八条：合同的变更与解除8.1合同变更的条件合同变更应由双方协商一致，并签订书面变更协议。合同变更的条件包括但不限于：（1）因法律法规、政策变化，导致合同无法履行；（2）因工程设计变更，导致分包工程范围、工程量、工程进度等发生变化；（3）双方协商一致的其他变更事项。8.2合同解除的条件合同解除应由双方协商一致，并签订书面解除协议。合同解除的条件包括但不限于：（1）因不可抗力因素，导致合同无法履行；（2）分包方严重违约，导致合同无法履行；（3）双方协商一致的其他解除事项。第九条：违约责任与争议解决9.1违约责任的规定分包方和总包方应严格按照本合同的约定履行各自的义务。如一方违约，应承担违约责任，包括但不限于违约金、赔偿损失等。9.2争议解决的途径双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十条：合同的生效、终止与解除10.1合同的生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。10.2合同的终止条件本合同在下列条件全部满足时终止：（1）分包工程全部完成，并经验收合格；（2）分包方按约定支付了质量保证金；（3）双方书面确认合同终止。10.3合同的解除条件本合同的解除条件详见第八条的规定。第十一条：保密条款11.1保密信息的定义保密信息是指本合同签订过程中以及合同履行过程中双方披露的、不为公众所知晓的、具有商业价值的信息。11.2保密信息的保护期限保密信息的保护期限为合同终止或解除之日起五年。第十二条：合同的转让与继承12.1合同转让的条件未经对方同意，任何一方不得将本合同的权利和义务全部或部分转让给第三方。12.2合同继承的规定本合同在分包方或总包方发生继承、兼并、重组等情形时，合同的权利和义务由继承方或继续方自动继承。第十三条：法律适用与争议解决13.1法律适用的规定本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。13.2争议解决的方式双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十四条：合同的附件14.1附件的名称与内容附件一：分包工程详细清单附件二：分包工程设计图纸附件三：分包工程施工技术规范14.2附件的效力附件是本合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。第八条：分包工程的变更与调整8.1变更范围与程序（1）合同执行过程中，如发生非分包方原因导致的工程变更，双方协商确定变更范围；（2）变更内容应按照合同约定的程序进行审批，包括但不限于设计变更、施工方案变更等；（3）变更导致的工程价款增减，双方协商确定。8.2调整范围与程序（1）合同执行过程中，如发生非分包方原因导致的工程调整，双方协商确定调整范围；（2）调整内容应按照合同约定的程序进行审批，包括但不限于设计调整、施工方案调整等；（3）调整导致的工程价款增减，双方协商确定。第九条：分包工程的解除与终止9.1解除条件与程序（1）合同执行过程中，如发生不可抗力因素，导致合同无法继续履行，双方协商解除合同；（2）合同解除后，分包方应按照发包方的要求，完成剩余工程的交接和保修；（3）合同解除导致的损失，双方协商解决。9.2终止条件与程序（1）合同执行过程中，如发生分包方严重违约行为，发包方有权终止合同；（2）合同终止后，分包方应按照发包方的要求，完成剩余工程的交接和保修；（3）合同终止导致的损失，分包方承担相应责任。第十条：分包工程的违约责任与赔偿10.1违约行为与责任（1）分包方未按照合同约定履行义务的，应承担违约责任；（2）发包方未按照合同约定支付价款的，应承担违约责任；（3）双方其他违约行为，按照合同约定承担相应责任。10.2赔偿方式与金额（1）违约导致的损失，双方协商确定赔偿金额；（2）赔偿金额包括但不限于经济损失、工期延误、质量修复等；（3）违约方应在违约行为发生后【】天内，按照双方协商确定的金额进行赔偿。第十一条：分包工程的法律适用与争议解决11.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。11.2争议解决方式（1）合同执行过程中发生的争议，双方通过友好协商解决；（2）协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十二条：分包合同的签订与生效12.1签订程序本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2生效条件与时间本合同自签字盖章之日起【】天内生效。第十三条：分包合同的解除、终止与废止13.1解除与终止条件（1）合同执行过程中，如发生不可抗力因素，导致合同无法继续履行，双方协商解除或终止合同；（2）合同解除或终止后，分包方应按照发包方的要求，完成剩余工程的交接和保修。13.2废止条件与程序本合同在履行完毕后自动废止。第十四条：分包合同的保密条款14.1保密内容（1）合同双方的商业秘密；（2）合同履行过程中的技术资料、施工方案等。14.2保密期限与泄露责任（1）保密期限自合同生效之日起至合同解除、终止或废止后【】年；（2）如合同一方泄露保密信息，泄露方应承担相应责任。第二部分：第三方介入后的修正第一条：第三方介入的概念界定1.1第三方介入的概念第三方介入是指在本合同的履行过程中，除甲乙方之外的任何个人、法人或其他组织参与合同的履行，包括但不限于中介方、监理方、验收方等。1.2第三方介入的范围（1）中介方提供咨询、协调、监督等服务；（2）监理方对分包工程的施工过程进行监督、检查和验收；（3）验收方对分包工程的质量、安全、进度等方面进行验收；（4）其他与分包工程相关的个人、法人或其他组织。第二条：第三方介入的责任与权益2.1第三方介入的责任第三方介入的责任包括但不限于：（1）中介方应提供真实、准确的信息，并按照合同约定履行相关义务；（2）监理方应按照合同约定对分包工程的施工过程进行监督，确保工程质量和安全；（3）验收方应按照合同约定对分包工程进行验收，确保工程符合设计要求和质量标准；（4）其他第三方应按照合同约定履行相关义务，并承担相应责任。2.2第三方介入的权益第三方介入的权益包括但不限于：（1）中介方有权按照合同约定获得相应的报酬；（2）监理方有权按照合同约定获得相应的报酬；（3）验收方有权按照合同约定获得相应的报酬；（4）其他第三方有权按照合同约定获得相应的权益。第三条：第三方介入的额外条款与说明3.1第三方介入的额外条款甲乙双方在合同履行过程中，如需第三方介入，应与第三方签订书面协议，明确双方的权利和义务。第三方协议作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。3.2第三方介入的说明甲乙双方应确保第三方介入的合法性、合规性。第三方介入不得违反国家法律法规，不得损害甲乙双方的合法权益。第四条：第三方责任限额4.1第三方责任限额的确定第三方介入的责任限额应由甲乙双方与第三方协商确定，并在书面协议中明确。责任限额包括但不限于赔偿金额、赔偿范围等。4.2第三方责任限额的调整第三方责任限额可根据合同履行情况予以调整。甲乙双方与第三方协商一致后，应签订书面调整协议。第五条：第三方与其他各方的关系5.1第三方与甲乙方的关系第三方介入时，应明确与甲乙方的关系。第三方不属于甲乙方的雇佣、代理或合作伙伴，仅作为合同履行的辅助方。5.2第三方与分包方的关系第三方介入时，应明确与分包方的关系。第三方不属于分包方的雇佣、代理或合作伙伴，仅作为合同履行的辅助方。5.3第三方与总包方的关系第三方介入时，应明确与总包方的关系。第三方不属于总包方的雇佣、代理或合作伙伴，仅作为合同履行的辅助方。第六条：第三方介入的变更与解除6.1第三方介入的变更第三方介入的变更应由甲乙双方协商一致，并签订书面变更协议。变更协议应明确变更的内容、范围、时间等。6.2第三方介入的解除第三方介入的解除应由甲乙双方协商一致，并签订书面解除协议。解除协议应明确解除的原因、时间、后果等。第七条：第三方介入的违约责任7.1第三方违约的责任第三方如违反合同约定，应承担违约责任，包括但不限于违约金、赔偿损失等。7.2第三方违约的争议解决第三方违约引起的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第八条：第三方介入的保密条款8.1第三方保密信息的定义第三方保密信息是指第三方在履行合同过程中获得的、不为公众所知晓的、具有商业价值的信息。8.2第三方保密信息的保护期限第三方保密信息的保护期限为合同终止或解除之日起五年。第九条：第三方介入的转让与继承9.1第三方转让的条件第三方不得将本合同的权利和义务全部或部分转让给第三方。9.2第三方继承的规定本合同在第三方发生继承、兼并、重组等情形时，合同的权利和义务由继承方或继续方自动继承。第十条：第三方介入的法律适用与争议解决10.1法律适用的规定本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用第二部分：第三方介入后的修正第一条：第三方介入的范围与条件1.1第三方介入的范围本合同涉及的第三方介入包括但不限于：中介机构、监理机构、设计机构、材料供应商、设备供应商等。1.2第三方介入的条件（1）第三方介入应基于甲乙双方的共同协商，并取得双方同意；（2）第三方介入应符合国家及相关行业标准；（3）第三方介入不得违反本合同的任何条款。第二条：第三方的责任与义务2.1第三方应按照甲乙双方的约定，提供相应的服务或产品；（1）中介方负责协调甲乙双方的关系，提供相关信息服务；（2）监理方负责对工程的进度、质量、安全等进行监督；（3）设计方负责提供设计方案，参与设计变更等；（4）材料供应商、设备供应商负责提供材料和设备，并保证质量。2.2第三方应遵守国家及相关行业规定，承担相应责任；（1）第三方应按照合同约定，履行相应的义务；（2）第三方应承担由于自身原因导致的责任；（3）第三方应承担由于其原因导致他人损失的责任。第三条：第三方介入的协调与管理（1）甲乙双方应及时向第三方提供工程相关信息；（2）甲乙双方应按照合同约定，支付第三方的费用；（3）甲乙双方应对第三方的工作进行监督与检查。3.2甲乙双方应根据工程实际情况，与第三方协商确定介入时间、地点、方式等；（1）甲乙双方应提前与第三方沟通，确保第三方能够及时介入；（2）甲乙双方应确保第三方的工作条件符合国家及相关行业标准；（3）甲乙双方应与第三方协商确定费用支付方式及时间。第四条：第三方介入的费用与支付4.1第三方介入的费用第三方介入的费用包括但不限于：中介费、监理费、设计费、材料费、设备费等。4.2第三方费用的支付方式与时间（1）甲乙双方应按照合同约定，支付第三方的费用；（2）支付方式可以采用一次性支付、分期支付等方式；（3）支付时间应根据工程进度、第三方工作完成情况等确定。第五条：第三方责任限额5.1第三方责任限额的确定第三方责任限额应根据第三方的类型、工程规模、合同金额等因素协商确定。5.2第三方责任限额的支付方式与时间（1）甲乙双方应与第三方协商确定责任限额；（2）第三方责任限额的支付方式可以采用一次性支付、分期支付等方式；（3）第三方责任限额的支付时间应根据工程进度、第三方工作完成情况等确定。第六条：第三方介入的变更与调整6.1第三方介入的变更与调整（1）合同执行过程中，如发生非第三方原因导致的工程变更或调整，甲乙双方与第三方协商确定变更或调整内容；（2）变更或调整导致的费用增减，甲乙双方与第三方协商确定。6.2第三方介入的变更与调整的程序（1）甲乙双方与第三方协商确定变更或调整的范围与程序；（2）变更或调整内容应按照合同约定的程序进行审批；（3）变更或调整导致的费用增减，甲乙双方与第三方协商确定。第七条：第三方介入的解除与终止7.1第三方介入的解除与终止（1）合同执行过程中，如发生不可抗力因素，导致合同无法继续履行，甲乙双方与第三方协商解除或终止合同；（2）合同解除或终止后，第三方应按照甲乙双方的要求，完成剩余工程的交接和保修。7.2第三方介入的解除与终止的程序（1）甲乙双方与第三方协商确定解除或终止的条件与程序；（2）合同解除或终止后，第三方应按照甲乙双方的要求，完成剩余工程的交接和保修。第八条：第三方介入的违约责任与赔偿8.1第三方违约行为与责任（1）第三方未按照合同约定履行义务的，应承担违约责任；（2）第三方未按照甲乙双方的要求提供服务或产品的，应承担违约责任；（3）第三方因自身原因导致他人损失的，应承担相应责任。8.2第三方违约赔偿方式与金额（1）违约导致的损失，甲乙双方与第三方协商确定赔偿金额；第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：《分包工程价款明细表》详细列出分包工程的所有费用构成，包括材料费、人工费、设备费、管理费等。附件2：《工程进度计划》详细描述工程的整体进度计划，包括各阶段的开始时间、结束时间以及关键节点。附件3：《质量标准与要求》详细列出分包工程应遵守的国家及相关行业标准，包括材料标准、施工标准等。附件4：《安全责任与管理》详细描述分包方的安全管理制度，包括安全培训、安全监督等。附件5：《技术支持与配合》详细列出分包方应提供的技术支持内容，包括设计咨询、技术解答等。附件6：《变更与调整程序》详细描述合同变更与调整的程序，包括变更申请、审批流程等。附件7：《违约行为及责任认定》详细列出合作中所有可能的违约行为，以及违约的责任认定标准。附件8：《保密协议》详细描述合同双方的保密内容，包括商业秘密、技术资料等。说明二：违约行为及责任认定：1.分包方未按照合同约定履行义务，如延迟施工、质量不达标等；2.发包方未按照合同约定支付价款，如延迟支付、少付等；3.第三方未按照合同约定提供服务或产品，如延迟交付、质量问题等；4.合同双方未按照约定履行合同义务，如违反合同条款、不履行合同义务等。违约责任认定标准：1.违约行为导致的损失，违约方应承担相应的赔偿责任；2.违约行为导致的工期延误，违约方应承担相应的违约责任；3.违约行为涉及国家安全、环保等法律法规的，违约方应承担相应的法律责任；4.违约行为导致合同解除或终止的，违约方应承担相应的违约责任。示例说明：如分包方延迟施工，导致工程进度延误，分包方应承担因延误导致的工程损失，并按照合同约定支付违约金。全文完。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件