污水管道疏通清理施工合同范本完整版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

污水管道疏通清理施工合同范本完整版本合同目录一览1.合同主体及定义1.1合同双方1.2合同标的1.3合同术语定义2.工程概况2.1工程描述2.2工程地点2.3工程期限3.合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3支付方式4.工程质量与标准4.1质量要求4.2验收标准4.3保修期限5.合同的履行5.1承包商责任5.2发包人责任5.3工期延误6.合同的变更与解除6.1合同变更6.2合同解除7.违约责任7.1承包商违约7.2发包人违约8.争议解决8.1协商解决8.2调解解决8.3仲裁解决8.4法律途径9.合同的生效、终止与解除9.1合同生效9.2合同终止9.3合同解除10.保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3泄密责任11.合同的转让11.1权利转让11.2义务转让12.法律适用与争议解决12.1法律适用12.2争议解决13.其他条款13.1合同的书面形式13.2合同的修改13.3附件14.合同的签署14.1签署日期14.2签署地点14.3签署人第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1合同双方1.2合同标的本合同项下的工程为[工程名称]，工程地点位于[工程地点]，工程内容为[工程内容]。1.3合同术语定义（1）工程：指本合同双方约定的施工项目，包括工程设计、施工、设备安装、调试、培训、验收等全部工作。（2）合同工期：指合同约定的工程开始施工至工程竣工交付的时间段。（3）合同总价：指双方约定的工程总价款，包括工程的一切费用。（4）材料：指用于工程建设的所有建筑材料、设备、工具等。（5）工程进度款：指按照工程进度，双方约定的支付给承包商的款项。第二条工程概况2.1工程描述本工程为[工程性质]，主要包括[工程主要内容]。2.2工程地点工程地点位于[详细地址]。2.3工程期限合同工期自[开工日期]起至[竣工日期]止。第三条合同价格3.1合同总价本合同总价款为人民币[合同总价]元整（大写：[合同总价大写]元整），包括工程的一切费用。3.2价格调整合同总价在合同签订后，如因政策调整、材料价格上涨等不可抗力因素导致成本增加，双方可协商调整合同价格。3.3支付方式（1）合同签订后[支付时间]，支付合同总价[支付比例]%。（2）工程进度达到[进度要求]时，支付进度款[支付比例]%。（3）工程验收合格后，支付剩余[支付比例]%的款项。第四条工程质量与标准4.1质量要求工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和双方约定的质量标准。4.2验收标准工程验收应按照双方约定的验收标准进行，验收不合格的工程，承包商应负责整改，直至达到验收标准。4.3保修期限工程验收合格后，承包商应承担[保修期限]年的保修责任。第五条合同的履行5.1承包商责任（1）承包商应按照合同约定完成工程，并保证工程质量。（2）承包商应按照工程进度，及时向发包人提交进度报告。（3）承包商应承担工程期间的安全生产责任。5.2发包人责任（1）发包人应按照合同约定支付工程款项。（2）发包人应提供施工所需的相关手续和场地。（3）发包人应协助承包商解决施工过程中的有关问题。5.3工期延误如因发包人原因导致工程延误，承包商有权要求顺延工期，并按实际发生的费用向发包人索赔。第六条合同的变更与解除6.1合同变更合同变更应由双方协商一致，并签订书面变更协议。6.2合同解除（1）合同解除应由双方协商一致，并签订书面解除协议。（2）合同解除后，双方应按照约定办理相关手续，并支付违约金。第八条违约责任8.1承包商违约（1）承包商未按照合同约定完成工程，应承担违约责任，向发包人支付违约金。（2）承包商未按照合同约定质量标准完成工程，应承担整改责任，并支付违约金。（3）承包商未按照合同约定时间提交进度报告，应承担延误责任，向发包人支付违约金。8.2发包人违约（1）发包人未按照合同约定支付工程款项，应承担违约责任，向承包商支付违约金。（2）发包人未按照合同约定提供施工所需手续和场地，应承担违约责任，向承包商支付违约金。（3）发包人未协助承包商解决施工过程中的问题，应承担违约责任，向承包商支付违约金。第九条争议解决9.1协商解决合同双方应通过友好协商解决合同履行过程中的争议。9.2调解解决如协商不成，双方可向合同签订地的人民调解委员会申请调解。9.3仲裁解决如调解不成，任何一方均有权向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。9.4法律途径如仲裁不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十条合同的生效、终止与解除9.1合同生效本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。9.2合同终止合同终止是指合同约定的工程全部完成后，合同权利义务全部结束。9.3合同解除（1）合同解除应由双方协商一致，并签订书面解除协议。（2）合同解除后，双方应按照约定办理相关手续，并支付违约金。第十一条保密条款10.1保密内容双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密和技术秘密。10.2保密期限保密期限为合同终止后[保密期限]年。10.3泄密责任如有泄露，泄露方应承担违约责任，向受害方支付违约金。第十二条合同的转让11.1权利转让未经对方同意，任何一方不得将合同权利转让给第三方。11.2义务转让未经对方同意，任何一方不得将合同义务转让给第三方。第十三条法律适用与争议解决12.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。12.2争议解决如发生争议，按照本合同第八条、第九条解决。第十四条其他条款13.1合同的书面形式本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。13.2合同的修改合同的修改、补充必须以书面形式进行，经双方签字（或盖章）后生效。13.3附件本合同附件包括[附件名称]，附件与合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义和范围1.1第三方介入本合同所称第三方，是指除甲乙方之外，参与或涉及本合同工程的其他方，包括但不限于中介方、监理方、施工分包方等。1.2第三方范围第三方范围包括但不限于：（1）提供技术支持或咨询服务的单位或个人；（2）提供材料的供应商；（3）工程监理机构；（4）施工分包单位；（5）其他与本工程有关联的单位或个人。第二条第三方责任2.1第三方责任界定第三方应按照合同约定和法律法规规定，对其提供的服务、材料或行为负责。2.2第三方责任限额（1）第三方应对其提供的服务或材料质量承担责任，并承担相应的违约责任；（2）第三方造成的损失，应由第三方承担赔偿责任；（3）第三方责任限额应由甲乙双方与第三方协商确定，并在合同中明确。第三条第三方介入的协调和管理3.1第三方协调甲乙双方应负责与第三方的沟通协调，确保工程顺利进行。3.2第三方管理甲乙双方应负责对第三方的管理工作，包括质量、进度、安全等方面的控制。第四条第三方违约处理4.1第三方违约如第三方未按照合同约定履行义务，应承担违约责任。4.2第三方违约处理（1）甲乙双方应与第三方协商解决违约问题；（2）如协商不成，甲乙双方可按照本合同第八条、第九条处理。第五条第三方权益保护5.1第三方权益甲乙双方应尊重第三方的合法权益，不得侵犯第三方权益。5.2第三方权益保护措施（1）甲乙双方应按照合同约定支付第三方款项；（2）甲乙双方应协助第三方解决合同履行过程中的问题；（3）甲乙双方不得擅自变更第三方合同义务。第六条第三方介入的合同变更6.1第三方合同变更如因第三方原因导致合同变更，甲乙双方应与第三方协商一致，并签订书面变更协议。6.2第三方合同变更处理（1）甲乙双方应按照变更协议调整合同价款；（2）甲乙双方应按照变更协议调整合同履行期限；（3）甲乙双方应按照变更协议调整合同质量要求。第七条第三方介入的合同解除7.1第三方合同解除如第三方原因导致合同解除，甲乙双方应与第三方协商一致，并签订书面解除协议。7.2第三方合同解除处理（1）甲乙双方应按照解除协议办理相关手续；（2）甲乙双方应按照解除协议支付违约金；（3）甲乙双方应按照解除协议承担各自的责任。第八条第三方介入的争议解决8.1第三方争议解决如发生第三方争议，甲乙双方应与第三方协商解决。8.2第三方争议处理（1）如协商不成，甲乙双方可向合同签订地的人民调解委员会申请调解；（2）如调解不成，甲乙双方可向合同签订地仲裁委员会申请仲裁；（3）如仲裁不成，甲乙双方可向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条第三方介入的合同履行9.1第三方合同履行甲乙双方应按照合同约定和第三方合同约定，履行各自义务。9.2第三方合同履行监督甲乙双方应对第三方的合同履行进行监督，确保合同顺利履行。第十条附件本合同附件包括第三方合同及相关文件，附件与合同具有同等法律效力。第十一条合同的转让11.1权利转让未经甲乙双方同意，任何一方不得将合同权利转让给第三方。11.2义务转让未经甲乙双方同意，任何一方不得将合同义务转让给第三方。第十二条法律适用与争议解决12.1法律适用本合同及其第三方合同适用中华人民共和国法律。12.2争议解决如发生争议，按照本合同第八条、第九条解决。第十三条其他条款13.1合同的书面形式本合同一式三份，甲乙双方各执一份，第三方执一份，具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程设计图纸附件二：工程预算书附件三：材料供应合同附件四：施工分包合同附件五：工程监理合同附件六：安全生产管理协议附件七：质量保证协议附件八：支付凭证附件九：进度报告附件十：验收报告附件十一：违约金计算公式附件十二：调解协议书附件十三：仲裁裁决书附件十四：法院判决书附件一：工程设计图纸本附件包含工程的设计图纸，包括但不限于平面图、立面图、剖面图等，图纸应详细表示出工程的具体设计内容和要求。附件二：工程预算书本附件详细列出了工程的预算金额，包括工程材料、人工、设备等费用的详细计算。附件三：材料供应合同本附件明确了材料供应商的名称、供应材料的具体品种、数量、质量标准、价格以及供应时间等。附件四：施工分包合同本附件明确了分包商的名称、分包工程的内容、工程质量标准、工期以及分包费用等。附件五：工程监理合同本附件明确了监理机构的名称、监理工程的内容、监理质量标准、监理费用以及监理时间等。附件六：安全生产管理协议本附件明确了甲乙双方在施工过程中的安全生产管理责任、措施和要求。附件七：质量保证协议本附件明确了甲乙双方对工程质量的保证措施和责任。附件八：支付凭证本附件为甲乙双方支付款项的凭证，包括支付时间、支付金额等信息。附件九：进度报告本附件为工程进度的报告，包括工程进度、完成情况、存在的问题及解决措施等。附件十：验收报告本附件为工程验收的报告，包括工程验收情况、工程质量评价、验收结论等。附件十一：违约金计算公式本附件明确了违约金的计算公式，用于计算甲乙双方在违约情况下的违约金。附件十二：调解协议书本附件为在发生争议时，甲乙双方达成的调解协议书。附件十三：仲裁裁决书本附件为在发生争议时，仲裁机构作出的仲裁裁决书。附件十四：法院判决书本附件为在发生争议时，法院作出的判决书。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方未按照合同约定支付工程款项。2.甲方未按照合同约定提供施工所需手续和场地。3.甲方未协助乙方解决施工过程中的问题。4.乙方未按照合同约定完成工程。5.乙方未按照合同约定质量标准完成工程。6.乙方未按照合同约定时间提交进度报告。7.第三方未按照合同约定提供服务或材料。8.第三方造成的损失。违约责任认定标准：1.甲方未按照合同约定支付工程款项，应承担违约责任，