工程补充的协议书_第1页
工程补充的协议书_第2页
工程补充的协议书_第3页
工程补充的协议书_第4页
工程补充的协议书_第5页
已阅读5页,还剩10页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

甲方:XXX乙方:XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方:XXX乙方:XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

工程补充的协议书精选本合同目录一览1.工程概述1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程进度2.合同金额2.1补充合同金额2.2付款方式2.3付款期限3.工程变更3.1变更范围3.2变更程序3.3变更费用4.工期调整4.1调整原因4.2工期延期4.3工期提前5.工程质量5.1质量标准5.2质量控制5.3质量验收6.施工材料6.1材料供应6.2材料质量6.3材料验收7.施工设备7.1设备租赁7.2设备使用7.3设备维护8.安全文明施工8.1安全生产8.2文明施工8.3安全事故处理9.合同解除9.1解除条件9.2解除程序9.3解除后的责任处理10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任10.3违约赔偿11.争议解决11.1争议方式11.2调解程序11.3诉讼管辖12.合同的生效、变更和终止12.1生效条件12.2变更程序12.3终止条件13.其他条款13.1保密条款13.2知识产权保护13.3法律适用14.附件14.1工程图纸14.2技术说明书14.3相关法律法规第一部分:合同如下:第一条工程概述1.1工程名称:xxxxx工程项目1.2工程地点:xxxxx地址1.3工程规模:根据双方签订的《建设工程合同》,本项目规模为xxxxx。1.4工程进度:按照双方签订的《建设工程合同》约定的时间表进行,如有变更,应以书面形式签订补充协议。第二条合同金额2.1补充合同金额:双方根据工程实际情况,经过友好协商,就《建设工程合同》的合同金额达成如下补充协议:xxxxx元。2.2付款方式:补充协议项下的付款方式仍按照《建设工程合同》的约定执行。2.3付款期限:补充协议项下的付款期限仍按照《建设工程合同》的约定执行。第三条工程变更3.1变更范围:本补充协议签订后,如因设计变更、工程量增减等原因导致工程总价发生变化,双方应签订书面变更协议,明确变更范围、金额等事项。(1)变更提出方应向另一方提交工程变更的书面申请,并说明变更的原因、范围、金额等;(2)另一方收到变更申请后,应在5个工作日内回复变更提出方,就变更事项进行协商;(3)双方就变更事项达成一致意见后,应签订书面变更协议,作为本合同的组成部分。3.3变更费用:工程变更产生的费用,按照双方签订的《建设工程合同》及本补充协议的约定处理。第四条工期调整4.1调整原因:由于不可抗力、设计变更、工程量增减等特殊情况,导致工程无法按照《建设工程合同》约定的工期完成,需对工期进行调整。(1)提出工期延期的一方应向另一方提交工期延期的书面申请,并说明延期原因、延期期限等;(2)另一方收到工期延期申请后,应在5个工作日内回复提出方,就工期延期事项进行协商;(3)双方就工期延期事项达成一致意见后,应签订书面工期延期协议,作为本合同的组成部分。4.3工期提前:如因特殊情况,需提前完成工程,双方应签订书面工期提前协议,明确提前完成工程的要求、期限等事项。第五条工程质量5.1质量标准:本工程的施工质量应符合国家及行业相关标准、规范的要求。5.2质量控制:双方应共同加强对工程质量的控制,确保工程质量满足合同约定。5.3质量验收:工程竣工后,双方应按照《建设工程合同》的约定进行质量验收。经验收合格的工程,双方签署验收报告;经验收不合格的工程,施工方应按照验收意见进行整改,直至达到合同约定的质量标准。第六条施工材料和设备6.1材料供应:材料供应仍按照《建设工程合同》的约定执行。6.2材料质量:双方应对供应的材料质量进行严格把控,确保材料符合国家及行业相关标准、规范的要求。6.3材料验收:材料到达施工现场后,施工方应按照《建设工程合同》的约定进行验收,对不符合质量要求的材料,应及时通知供应方进行更换或处理。6.4设备租赁:如工程需要租赁设备,双方应签订书面设备租赁合同,明确租赁设备的名称、数量、租金、使用期限等事项。6.5设备使用:施工方应按照设备使用说明书的操作规程使用设备,确保设备安全运行。第八条安全文明施工8.1安全生产:双方应严格遵守国家及地方的安全生产法律法规,加强施工现场的安全生产管理,确保工程施工过程中的安全。8.2文明施工:双方应共同维护施工现场的卫生和秩序,遵守施工文明规范,确保施工现场的环境整洁、有序。8.3安全事故处理:如工程施工过程中发生安全事故,双方应立即启动应急预案,采取有效措施救治受伤人员,同时按照有关规定及时报告事故情况,并配合有关部门进行调查处理。第九条合同解除9.1解除条件:在合同履行过程中,如发生不可抗力等特殊情况,导致合同无法继续履行,双方可协商解除合同。(1)提出解除的一方应向另一方提交书面解除申请,说明解除的原因和依据;(2)另一方收到解除申请后,应在5个工作日内回复提出方,就解除事项进行协商;(3)双方就解除事项达成一致意见后,签订书面解除协议,明确解除后的责任处理等事项。9.3解除后的责任处理:合同解除后,双方应按照合同约定和法律规定,妥善处理合同解除后的相关事宜,包括但不限于工程结算、赔偿等。第十条违约责任10.1违约情形:双方应严格履行合同约定的义务,如一方违反合同约定,导致合同不能履行或者造成对方损失的,应承担违约责任。10.2违约责任:违约方应承担违约责任,包括但不限于赔偿对方因此遭受的损失、支付违约金等。10.3违约赔偿:双方应按照合同约定和法律规定,确定违约赔偿的金额和方式。第十一条争议解决(1)调解:双方可向约定的调解组织申请调解;(2)仲裁:双方可约定仲裁委员会进行仲裁;(3)诉讼:双方可向约定的人民法院提起诉讼。11.2调解程序:如选择调解解决争议,双方应按照调解组织的相关规定进行。11.3诉讼管辖:如选择诉讼解决争议,双方应约定诉讼管辖法院。第十二条合同的生效、变更和终止12.1生效条件:本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。(1)提出变更的一方应向另一方提交书面变更申请,说明变更的内容和理由;(2)另一方收到变更申请后,应在5个工作日内回复提出方,就变更事项进行协商;(3)双方就变更事项达成一致意见后,签订书面变更协议,作为本合同的组成部分。12.3终止条件:合同终止的条件应按照《建设工程合同》的约定执行。第十三条其他条款13.1保密条款:双方应对在合同履行过程中获得的对方商业秘密、技术秘密等予以保密,未经对方同意,不得向第三方披露。13.2知识产权保护:双方应尊重对方的知识产权,不得侵犯对方的专利、商标、著作权等。13.3法律适用:本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。第十四条附件14.1工程图纸:为本合同项下的工程所涉及的图纸,包括但不限于平面图、立面图、剖面图等。14.2技术说明书:为本合同项下的工程施工所涉及的技术要求、工艺流程、材料性能等的技术文件。14.3相关法律法规:为本合同的订立、履行和解释提供法律依据的法律法规。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1定义:第三方是指除甲乙方以外的其他个人或实体,包括但不仅限于中介方、监理方、审计方、融资方等。(1)中介方:协助甲乙方进行合同洽谈、信息传递、价款结算等;(2)监理方:对工程施工过程进行监督管理,确保工程质量、安全、进度等符合合同约定;(3)审计方:对工程项目的财务收支、经济效果等进行审计;(4)融资方:提供工程项目所需的融资服务,确保工程资金的及时到位。16.第三方介入的额外条款及说明16.1中介方(1)中介费用:中介方应向甲乙方收取合理的中介费用,费用标准在本合同中另行约定;(2)中介责任:中介方应对其提供的中介服务承担责任,如因中介方原因导致合同纠纷,中介方应承担相应的违约责任。16.2监理方(1)监理费用:监理方应向甲乙方收取合理的监理费用,费用标准在本合同中另行约定;(2)监理责任:监理方应对其提供的监理服务承担责任,如因监理方原因导致工程质量、安全等问题,监理方应承担相应的违约责任。16.3审计方(1)审计费用:审计方应向甲乙方收取合理的审计费用,费用标准在本合同中另行约定;(2)审计责任:审计方应对其提供的审计服务承担责任,如因审计方原因导致合同纠纷,审计方应承担相应的违约责任。16.4融资方(1)融资费用:融资方应向甲乙方收取合理的融资费用,费用标准在本合同中另行约定;(2)融资责任:融资方应对其提供的融资服务承担责任,如因融资方原因导致合同纠纷,融资方应承担相应的违约责任。17.第三方责任限额17.1第三方责任限额的确定:第三方责任限额应根据合同约定、法律法规规定及行业惯例确定。(1)甲乙双方应与第三方协商确定责任限额;(2)甲乙双方应按照协商确定的责任限额向第三方支付;(3)第三方收款后,应向甲乙双方提供相应的服务或承担相应的责任。18.第三方与其他各方的关系18.1第三方与甲乙方:第三方应独立于甲乙方,其提供的服务或承担的责任不免除甲乙双方的合同义务。18.2第三方与监理方、审计方等:第三方与监理方、审计方等之间不存在隶属关系,各自独立承担责任。18.3第三方与融资方:第三方与融资方之间不存在隶属关系,各自独立承担责任。19.第三方介入的变更和解除19.1变更:如因特殊情况需要变更第三方,甲乙双方应协商确定新的第三方,并签订书面变更协议。19.2解除:如第三方未按照合同约定提供服务或承担责任,甲乙双方均有权解除与第三方的合同,解除后的责任处理按照合同约定和法律法规规定进行。20.第三方介入的违约责任20.1第三方违约:如第三方未按照合同约定提供服务或承担责任,第三方应承担违约责任。20.2甲乙方违约:如甲乙方未按照合同约定支付费用或履行其他义务,甲乙方应承担违约责任。21.争议解决(1)调解:向约定的调解组织申请调解;(2)仲裁:向约定的仲裁委员会申请仲裁;(3)诉讼:向约定的人民法院提起诉讼。21.2第三方与甲乙方、监理方、审计方等之间的争议,按照本合同约定的争议解决方式进行。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件1:工程图纸详细说明:本附件包括工程项目的平面图、立面图、剖面图等,用于指导施工和明确工程细节。图纸应符合国家和行业标准,并由专业工程师签字确认。附件2:技术说明书详细说明:本附件详细描述工程施工的技术要求、工艺流程、材料性能等信息,用于指导施工和确保工程质量。说明书应由技术负责人签字确认。附件3:材料合格证详细说明:本附件用于证明所使用的材料符合国家及行业标准,由材料供应商提供,并经监理方审核确认。附件4:设备租赁合同详细说明:如工程需要租赁设备,本附件详细描述租赁设备的名称、数量、租金、使用期限等信息,由设备租赁方提供。附件5:施工组织设计详细说明:本附件包括工程施工的组织架构、施工计划、安全措施等内容,由施工方提供,并经监理方审核确认。附件6:安全生产协议详细说明:本附件明确施工过程中的安全生产责任和要求,由甲乙双方签字确认。附件7:质量保证书详细说明:本附件由施工方提供,承诺工程质量符合合同约定和国家标准。附件8:工期保证书详细说明:本附件由施工方提供,承诺工程按照合同约定的工期完成。附件9:支付凭证详细说明:本附件记录甲乙双方的支付和收款情况,包括支付金额、支付日期等,由财务部门管理。附件10:变更协议详细说明:本附件用于记录工程变更的详细内容,包括变更原因、变更范围、变更费用等,由甲乙双方签字确认。说明二:违约行为及责任认定:违约行为:1.甲乙双方未按照合同约定履行义务,包括但不限于工程质量不达标、工程进度延误、支付

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论