2024年度工程监理合同标的及监理服务具体内容2篇_第1页
2024年度工程监理合同标的及监理服务具体内容2篇_第2页
2024年度工程监理合同标的及监理服务具体内容2篇_第3页
2024年度工程监理合同标的及监理服务具体内容2篇_第4页
2024年度工程监理合同标的及监理服务具体内容2篇_第5页
已阅读5页,还剩33页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度工程监理合同标的及监理服务具体内容1本合同目录一览1.工程监理合同标的1.1监理范围1.1.1工程概况1.1.2工程地点1.1.3工程规模1.1.4工程投资1.2监理内容1.2.1施工质量监理1.2.2施工进度监理1.2.3安全生产监理1.2.4材料与设备监理1.2.5环保与节能监理1.2.6工程造价监理1.3监理期限1.3.1监理开始时间1.3.2监理结束时间2.监理服务具体内容2.1监理组织与人员2.1.1监理单位的组织架构2.1.2监理人员的配备与资质2.1.3监理人员的职责与分工2.2监理工作程序2.2.1监理前期准备2.2.2监理过程中的各项工作2.2.3监理报告与沟通协调2.3监理工作方法与手段2.3.1现场巡查2.3.2平行检验2.3.3会议协调2.3.4信息化管理2.4监理工作计划与控制2.4.1监理工作计划的制定2.4.2监理工作的实施与调整2.4.3监理工作的监督与评价2.5监理费用与支付方式2.5.1监理费用的计算与支付2.5.2监理费用的调整与退还2.5.3支付方式与时间3.合同的履行与保障3.1双方的义务与责任3.1.1委托方的义务与责任3.1.2监理方的义务与责任3.2合同的变更与解除3.2.1合同变更的条件与程序3.2.2合同解除的条件与程序3.3违约责任与赔偿3.3.1违约行为的认定3.3.2违约责任的具体承担3.3.3赔偿金额的计算与支付3.4争议解决方式3.4.1双方协商解决3.4.2提交调解机构调解3.4.3向人民法院提起诉讼4.合同的附则4.1合同的生效与终止4.1.1合同的生效条件4.1.2合同的终止条件4.2合同的解释与适用法律4.2.1合同条款的解释4.2.2适用法律的确定4.3其他约定4.3.1保密条款4.3.2知识产权保护4.3.3信息安全与保密4.3.4合同的复印件与传真件效力第一部分:合同如下:第一条工程监理合同标的1.1监理范围1.1.1工程概况:本合同项下的工程是一座(工程名称)位于(工程地点),主要包括(主要工程内容)。1.1.2工程地点:本工程位于(具体地址),地处(地理位置描述)。1.1.3工程规模:本工程的建设规模为(建设规模描述),包括但不限于(具体的建设内容)。1.1.4工程投资:本工程的投资估算为人民币(投资金额),具体投资金额以实际发生为准。1.2监理内容1.2.1施工质量监理:监理单位应按照相关法律法规和工程建设标准,对施工过程中的质量问题进行监督检查,确保工程质量符合规定。1.2.2施工进度监理:监理单位应监督施工单位按照合同约定的工期完成工程,对施工进度进行控制和调整。1.2.3安全生产监理:监理单位应加强对施工现场的安全生产管理,确保施工过程中的安全生产。1.2.4材料与设备监理:监理单位应对施工所使用的材料和设备进行监督检查,确保其符合合同要求。1.2.5环保与节能监理:监理单位应监督施工单位按照环保和节能要求进行施工,确保工程环保和节能目标的实现。1.2.6工程造价监理:监理单位应审核施工单位提交的工程量清单和工程款支付申请,确保工程造价的合理性。1.3监理期限1.3.1监理开始时间:监理工作自(开始日期)起开始。1.3.2监理结束时间:监理工作至(结束日期)止。第二条监理服务具体内容2.1监理组织与人员2.1.1监理单位的组织架构:监理单位应设立专门的项目管理机构,负责监理工作的组织和实施。2.1.2监理人员的配备与资质:监理单位应根据工程需要配备足够数量的监理人员,并确保监理人员具备相应的资质和经验。2.1.3监理人员的职责与分工:监理人员应按照合同约定和监理单位的工作要求,履行监理职责,包括但不限于(列举监理人员的职责)。2.2监理工作程序2.2.1监理前期准备:监理单位应在接受监理委托后(具体时间)内完成监理前期的准备工作,包括编制监理规划和召开监理交底会等。2.2.2监理过程中的各项工作:监理单位应按照监理规划开展监理工作,包括但不限于现场巡查、平行检验、会议协调等。2.2.3监理报告与沟通协调:监理单位应定期向委托方提交监理报告,及时沟通协调工程中出现的问题。2.3监理工作方法与手段2.3.1现场巡查:监理单位应定期对施工现场进行巡查,了解施工情况,发现问题及时提出。2.3.2平行检验:监理单位应对施工单位提交的材料和工程质量进行平行检验,确保其符合合同要求。2.3.3会议协调:监理单位应定期组织或参加项目协调会议,协调解决工程中的问题,确保工程顺利进行。2.3.4信息化管理:监理单位应利用信息化手段进行监理工作,包括使用监理软件、建立监理网站等。2.4监理工作计划与控制2.4.1监理工作计划的制定:监理单位应在合同签订后(具体时间)内制定详细的监理工作计划,并提交给委托方审查。2.4.2监理工作的实施与调整:监理单位应按照监理工作计划进行监理工作,并根据工程实际情况进行调整。2.4.3监理工作的监督与评价:监理单位应加强对监理工作的监督与评价,确保监理工作的质量和效果。2.5监理费用与支付方式2.5.1监理费用的计算与支付:监理费用根据工程规模、监理工作内容和期限等因素进行计算,具体费用双方协商确定。2.5.2监理费用的调整与退还:监理费用的调整和退还按照双方约定的条件和程序进行。2.5.3支付方式与时间:监理费用分为(次数)次支付,每次支付的比例和时间按照双方约定的方式进行。第三条合同的履行与保障3.1双方的义务与责任3.1.1委托方的义务与责任:委托方应按照合同约定提供监理工作的条件,包括工程资料、施工现场等,并支付监理费用。3.1第八条合同的变更与解除8.1合同变更的条件与程序8.1.2合同变更的程序:合同变更应通过书面形式提出,经双方协商一致后,签订书面变更协议,作为本合同的附件。8.2合同解除的条件与程序8.2.2合同解除的程序:合同解除应通过书面形式提出,经双方协商一致后,签订书面解除协议,作为本合同的附件。第九条违约责任与赔偿9.1违约行为的认定:一方违约是指一方未履行合同义务或履行合同义务不符合约定的情况。9.2违约责任的具体承担:违约方应承担违约责任,包括赔偿对方因此造成的损失、违约金等。9.3赔偿金额的计算与支付:赔偿金额根据违约程度、损失程度和合同约定等进行计算,具体赔偿金额双方协商确定。第十条争议解决方式10.1双方协商解决:双方应积极协商解决合同履行过程中的争议。10.2提交调解机构调解:如双方协商不成,可提交合同履行地的人民调解委员会进行调解。10.3向人民法院提起诉讼:如调解不成,双方可向合同履行地的人民法院提起诉讼。第十一条合同的附则11.1合同的生效与终止11.1.1合同的生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效。11.1.2合同的终止条件:合同终止条件按照双方约定和法律法规规定执行。11.2合同的解释与适用法律11.2.1合同条款的解释:本合同条款的解释应符合法律法规的规定,按照合同的整体内容、性质和目的进行解释。11.2.2适用法律的确定:本合同适用中华人民共和国法律法规,双方另有约定的除外。11.3其他约定11.3.1保密条款:双方应对合同内容和双方商业秘密予以保密,未经对方同意不得向第三方披露。11.3.2知识产权保护:双方应尊重对方的知识产权,不得侵犯对方的商标、专利等权益。11.3.3信息安全与保密:双方应采取必要措施保护对方的信息安全,防止信息泄露、损毁等风险。11.3.4合同的复印件与传真件效力:本合同的复印件和传真件具有同等法律效力,除非双方另有约定。第十二条合同的修改和补充本合同的修改和补充应采用书面形式,经双方签字盖章后与本合同具有同等法律效力。第十三条合同的解除本合同的解除应按照合同第八条的规定执行。第十四条合同的终止本合同的终止应按照合同第十一条的规定执行。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入的条件1.1本合同涉及的第三方是指除甲乙方之外的,与本合同有关联的其他主体,包括但不限于(列举可能的第三方主体)。第二条第三方介入后的合同修正2.1第三方介入时,甲乙方应立即通知对方,并共同协商确定第三方的责任范围和义务。2.2甲乙方根据本合同有第三方介入时,应增加的额外条款包括但不限于:(1)明确第三方的权利和义务;(2)界定第三方的责任限额;(3)确定第三方介入对合同履行造成的影响及解决方案。2.3甲乙方应在合同中明确第三方的概念,包括第三方的定义、范围和责任等。2.4甲乙方应在合同中界定第三方的责任限额,包括但不限于第三方责任的范围、限额金额、赔偿方式等。第三条第三方与其他各方的划分说明3.2甲乙方应根据实际情况在合同中明确划分第三方与其他各方的责任和义务。3.3甲乙方应在合同中规定第三方与其他各方的沟通协调机制,确保合同顺利履行。第四条第三方责任的履行与保障4.1第三方应按照合同约定履行其义务,确保合同的正常履行。4.2第三方应承担因其违约或侵权行为给甲乙方造成损失的责任。4.3第三方应按照甲乙方的要求提供相关资料和信息,协助甲乙方进行合同履行。第五条第三方责任限额的界定5.1甲乙方应在合同中明确第三方的责任限额,包括赔偿金额、赔偿方式等。5.2第三方责任限额的界定应考虑合同履行过程中可能发生的各种风险和损失。5.3甲乙方应根据实际情况在合同中调整第三方责任限额,以保障合同的公平性和合理性。第六条第三方违约或侵权行为的处理6.1第三方违约或侵权行为应按照合同约定和法律法规规定处理。6.2甲乙方应采取必要措施追究第三方的违约或侵权责任,包括但不限于(1)要求第三方履行合同义务;(2)要求第三方赔偿损失;(3)向人民法院提起诉讼。第七条第三方介入对合同履行造成的影响及解决方案7.1甲乙方应共同评估第三方介入对合同履行造成的影响,包括但不限于合同进度、质量和成本等方面。7.2甲乙方应根据实际情况制定解决方案,以确保合同的顺利履行。7.3解决方案应包括甲乙方的义务调整、合同期限延长等条款。第八条合同的变更与解除8.1第三方介入导致的合同变更或解除应按照合同第八条的规定执行。第九条违约责任与赔偿9.1第三方违约或侵权行为导致的损失赔偿应按照合同第九条的规定执行。第十条争议解决方式10.1第三方介入引发的合同争议应按照合同第十条的规定解决。第十一条合同的附则11.1第三方介入相关的条款解释和适用法律应按照合同第十一条的规定执行。第十二条合同的修改和补充本合同的修改和补充应采用书面形式,经甲乙双方和第三方签字盖章后与本合同具有同等法律效力。第十三条第三方介入的书面确认甲乙双方和第三方应就第三方介入的事宜签订书面确认文件,作为本合同的附件。第十四条合同的终止本合同的终止应按照合同第十一条的规定执行。第二部分:第三方介入后的修正第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.监理合同2.监理委托书3.监理规划4.监理实施细则5.监理人员资质证明6.监理费用预算表7.工程量清单8.工程设计文件9.工程施工图纸10.工程质量验收标准11.工程施工安全标准12.工程施工环保标准13.工程变更申请及审批文件14.工程延期申请及审批文件15.工程款支付申请表16.监理报告17.监理会议纪要18.工程验收报告19.工程结算报告20.合同变更协议21.合同解除协议22.违约责任认定书23.赔偿协议24.第三方介入确认文件25.第三方资质证明文件26.第三方责任限额确认文件27.第三方违约或侵权处理方案28.争议解决协议29.合同修改和补充协议30.合同终止协议说明二:违约行为及责任认定:1.施工质量违约责任认定标准:施工质量不符合工程质量验收标准,监理单位应立即要求施工单位整改,并根据合同约定追究施工单位的违约责任。示例说明:如施工单位未按设计要求施工,导致工程质量不符合验收标准,监理单位应要求施工单位整改,并追究其违约责任。2.施工进度违约责任认定标准:施工进度未按照合同约定的工期完成,监理单位应要求施工单位加快施工进度,并根据合同约定追究施工单位的违约责任。示例说明:如施工单位因自身原因导致施工进度延误,监理单位应要求施工单位加快施工进度,并追究其违约责任。3.安全生产违约责任认定标准:施工现场存在安全隐患或发生安全事故,监理单位应立即要求施工单位整改,并根据合同约定追究施工单位的违约责任。示例说明:如施工现场未按要求设置安全防护设施,监理单位应要求施工单位整改,并追究其违约责任。4.材料与设备违约责任认定标准:施工所使用的材料和设备不符合合同要求,监理单位应要求施工单位更换合格材料和设备,并根据合同约定追究施工单位的违约责任。示例说明:如施工单位使用的材料不符合质量标准,监理单位应要求施工单位更换合格材料,并追究其违约责任。5.环保与节能违约责任认定标准:施工未达到环保和节能要求,监理单位应要求施工单位整改,并根据合同约定追究施工单位的违约责任。示例说明:如施工现场未按要求设置环保设施,监理单位应要求施工单位整改,并追究其违约责任。6.工程造价违约责任认定标准:施工单位提交的工程量清单或工程款支付申请不符合实际,监理单位应要求施工单位重新提交,并根据合同约定追究施工单位的违约责任。示例说明:如施工单位提交的工程量清单存在虚报情况,监理单位应要求施工单位重新提交,并追究其违约责任。7.第三方违约责任认定标准:第三方未按照合同约定履行其义务,监理单位应要求第三方整改,并根据合同约定追究第三方的违约责任。示例说明:如第三方未按约定提供材料,监理单位应要求第三方整改,并追究其违约责任。8.合同变更违约责任认定标准:任何一方未按照合同约定的程序和条件变更合同,应承担相应的违约责任。示例说明:如一方未按照约定程序和条件变更合同,应承担相应的违约责任。9.合同解除违约责任认定标准:任何一方未按照合同约定的程序和条件解除合同,应承担相应的违约责任。示例说明:如一方未按照约定程序和条件解除合同,应承担相应的违约责任。10.争议解决违约责任认定标准:任何一方未按照合同约定的争议解决方式处理争议,应承担相应的违约责任。示例说明:如一方未按照约定争议解决方式处理争议,应承担相应的违约责任。全文完。2024年度工程监理合同标的及监理服务具体内容2本合同目录一览1.1工程监理合同标的1.2监理服务具体内容2.1监理人员的配备2.2监理人员的职责2.3监理人员的培训3.1监理工作的计划3.2监理工作的执行3.3监理工作的报告4.1监理费用的支付4.2监理费用的调整4.3监理费用的支付方式5.1监理工作的开始时间5.2监理工作的结束时间5.3监理工作的延期6.1监理人员的保密义务6.2监理人员的保密期限6.3监理人员的保密责任7.1监理人员的权益保障7.2监理人员的福利保障7.3监理人员的劳动保障8.1监理人员的违约责任8.2监理人员的违约赔偿8.3监理人员的违约解除合同9.1监理人员的法律诉讼9.2监理人员的争议解决9.3监理人员的合同解除10.1监理人员的合同修改10.2监理人员的合同终止10.3监理人员的合同续签11.1监理人员的合同转让11.2监理人员的合同继承11.3监理人员的合同生效12.1监理人员的合同解释12.2监理人员的合同适用法律12.3监理人员的合同签订地点13.1监理人员的合同签署日期13.2监理人员的合同签署人13.3监理人员的合同签署单位14.1监理人员的合同附件14.2监理人员的合同补充条款14.3监理人员的合同其他约定第一部分:合同如下:1.1工程监理合同标的1.1.1工程名称:1.1.2工程地点:1.1.3工程规模:1.1.4工程总投资:1.1.5工程监理范围:1.2监理服务具体内容1.2.1监理工作内容:根据合同约定,监理人员应负责对工程项目的质量、安全、进度、投资控制等方面进行全面监督管理。1.2.2监理工作标准:按照相关法律法规、行业标准和工程设计文件要求,确保工程项目符合质量、安全、环保等相关规定。1.2.3监理工作计划:监理人员应根据工程进度,制定详细的监理工作计划,并按照计划开展监理工作。1.2.4监理工作报告:监理人员应定期向甲方提交监理工作报告,内容包括但不限于工程进度、质量、安全等方面的情况及存在的问题和建议。2.1监理人员的配备2.1.1监理人员数量:根据工程规模和甲方要求,乙方应配备不少于人的专业监理团队。2.1.2监理人员资质:监理人员应具备相关专业的资格证书和丰富的工程监理经验。2.1.3监理人员岗位职责:明确监理人员的职责,包括现场监督、检查、协调、报告等工作。2.2监理人员的职责2.2.1现场监督:监理人员应全程参与工程项目,对施工过程进行监督,确保工程质量、安全、进度等目标的实现。2.2.2检查验收:监理人员应对施工过程中的关键节点进行验收,确保工程质量符合设计及规范要求。2.2.3协调沟通:监理人员应积极与甲方、施工方等相关单位进行沟通协调,解决项目实施过程中出现的问题。2.2.4报告工作:监理人员应定期向甲方提交监理工作报告,反映工程项目的进展、质量、安全等情况。2.3监理人员的培训2.3.1培训内容:监理人员应接受关于工程质量、安全、进度等方面的培训,以提高监理工作的质量和效率。2.3.2培训时间:监理人员应在合同签订后X个月内完成相关培训。2.3.3培训效果评估:乙方应确保监理人员培训后具备相应的知识和技能,以胜任监理工作。3.1监理工作的计划3.1.1监理计划制定:监理人员应根据工程进度和甲方要求,制定详细的监理工作计划。3.1.2监理计划提交:监理计划应在合同签订后X个工作日内提交给甲方。3.1.3监理计划调整:监理计划可根据工程实际情况进行调整,调整后的计划应报甲方审批。3.2监理工作的执行3.2.1监理人员到岗:监理人员应按照监理计划的要求及时到岗,开展监理工作。3.2.2监理过程记录:监理人员应做好监理过程的记录,包括施工过程中的质量、安全、进度等方面的情况。3.2.3监理现场巡查:监理人员应定期对施工现场进行巡查,确保工程质量和安全。3.3监理工作的报告3.3.1监理报告提交:监理人员应按照监理计划的要求,定期向甲方提交监理工作报告。3.3.2监理报告内容:监理报告应包括工程进度、质量、安全等方面的情况及存在的问题和建议。3.3.3监理报告形式:监理报告可以书面形式提交,必要时可以采用电子邮件、传真等方式。4.1监理费用的支付4.1.1监理费用总额:监理费用总额为元(大写:人民币元整)。4.1.2监理费用支付方式:监理费用支付方式为分期支付,具体支付时间及金额见附件。4.1.3监理费用支付条件:甲方应按照附件约定的时间和金额支付监理费用。4.2监理费用的调整4.2.1监理费用调整条件:监理费用可以根据工程实际情况进行调整,具体调整方式见附件。4.2.2监理费用调整程序:监理费用调整需经甲方同意,双方协商确定调整后的费用。4.2.3监理费用调整时间:监理费用调整应在合同履行过程中,根据实际情况及时进行。4.3监理费用的支付方式4.3.5.1监理工作的开始时间5.1.1监理工作开始时间:监理工作应自甲方通知并准备好相关资料之日起X个工作日内开始。5.1.2.1甲方提供完整的工程资料和施工图纸;5.1.2.2甲方提供合格的施工现场和施工人员;5.1.2.3甲方与乙方就监理工作内容、范围、职责等达成一致。5.2监理工作的结束时间5.2.1监理工作结束时间:监理工作应至工程验收合格之日起X个工作日内结束。5.2.2.1工程质量、安全、进度等指标均达到合同约定要求;5.2.2.2甲方与乙方办理完工程结算手续;5.3监理工作的延期5.3.1监理工作延期条件:如因甲方原因导致监理工作无法按期进行,双方可协商延期。5.3.2监理工作延期程序:5.3.2.1甲方应及时通知乙方原因及延期需求;5.3.2.2双方协商确定延期的时间和范围;5.3.2.3双方签订延期协议,并约定相关费用。6.1监理人员的保密义务6.1.1保密内容:监理人员应对在监理过程中获取的甲方商业秘密、技术秘密、运营信息等保密信息予以保密。6.1.2保密期限:保密信息应在合同终止后持续保密,保密期限为X年。6.1.3保密责任:如监理人员违反保密义务,应承担相应的违约责任,赔偿甲方因此造成的损失。6.2监理人员的权益保障6.2.1权益保障内容:监理人员享有法律法规规定的权益,包括但不限于劳动权益、社会保障权益。6.2.2权益保障实施:甲方应确保监理人员的权益得到合法保障,按期足额支付监理人员工资、福利等。6.2.3权益保障责任:如甲方未能保障监理人员权益,应承担相应法律责任。6.3监理人员的劳动保障6.3.1劳动保障内容:监理人员应遵守劳动法律法规,服从甲方管理和调度。6.3.2劳动保障实施:甲方应为监理人员提供必要的劳动保护措施,确保监理人员的人身安全。6.3.3劳动保障责任:如甲方未能提供劳动保障,应承担相应法律责任。7.1监理人员的违约责任7.1.1.1未按合同约定完成监理工作;7.1.1.2未按合同约定提供监理服务;7.1.1.3泄露甲方商业秘密、技术秘密等。7.2监理人员的违约赔偿7.2.1赔偿范围:监理人员应赔偿甲方因违约行为所造成的直接经济损失。7.2.2赔偿计算:赔偿金额根据甲方实际损失计算,具体计算方式见附件。7.2.3赔偿责任:监理人员应按约定方式赔偿甲方损失。7.3监理人员的违约解除合同7.3.1解除条件:监理人员如有严重违约行为,甲方有权解除合同。7.3.2解除程序:7.3.2.1甲方通知乙方解除合同;7.3.2.2双方协商确定解除合同后的相关事项;7.3.2.3双方签署解除合同协议。8.1监理人员的法律诉讼8.1.1诉讼主体:如监理人员因履行合同发生法律诉讼,甲方和乙方应作为共同被告。8.1.2诉讼管辖:诉讼应提交至合同签订地人民法院管辖。8.1.3诉讼费用:诉讼费用按照法律规定承担。8.2监理人员的争议解决8.2.1争议解决方式:双方应通过友好协商解决合同履行过程中的争议。8.2.2协商期限:双方应在争议发生之日起X个工作日内开始协商。8.2.3协商结果:协商结果第二部分:第三方介入后的修正1.第三方概念界定1.1第三方定义:本合同中所称第三方,是指除甲方和乙方之外,与本合同标的具有利害关系的自然人、法人或其他组织。1.2第三方分类:第三方包括但不限于中介方、施工方、材料供应商、政府监管机构等。2.第三方介入的情形2.1介入条件:当本合同的履行涉及第三方权益,或需要第三方协助时,第三方可以介入。2.2介入程序:2.2.1甲方或乙方应书面通知第三方介入;2.2.2第三方应在接到通知后X个工作日内确认是否介入;2.2.3第三方介入需签订书面协议,明确介入范围、责任及权益。3.第三方责任及限额3.1第三方责任:第三方应承担其介入行为所产生的法律责任。3.2第三方限额:3.2.1第三方对甲方承担的责任限额为元(大写:人民币元整);3.2.2第三方对乙方承担的责任限额为元(大写:人民币元整);3.2.3第三方对其他第三方的责任限额,由各方自行约定。4.第三方权益的保障4.1第三方权益:第三方享有其介入范围内的合法权益。4.2第三方权益保障:4.2.1甲方和乙方应尊重第三方的合法权益,不得侵犯;4.2.2甲方和乙方应协助第三方履行其介入职责;4.2.3甲方和乙方应承担因自身原因导致第三方损失的责任。5.第三方与其他各方的关系5.1第三方与甲方:第三方应履行合同约定的义务,向甲方负责。5.2第三方与乙方:第三方应履行合同约定的义务,向乙方负责。5.3第三方与其他第三方:第三方之间应相互协作,共同推进合同的履行。6.第三方违约的处理6.1违约行为:第三方如有违约行为,应承担违约责任。6.2违约赔偿:6.2.1赔偿范围:第三方应赔偿因其违约行为给甲方和乙方造成的直接经济损失;6.2.2赔偿计算:赔偿金额根据甲方和乙方实际损失计算,具体计算方式见附件;6.2.3赔偿责任:第三方应按约定方式赔偿甲方和乙方的损失。7.第三方解除合同的程序7.1解除条件:第三方如有合同约定的解除条件,可以解除合同。7.2解除程序:7.2.1第三方书面通知甲方和乙方解除合同;7.2.2甲方和乙方收到解除通知后,应协助第三方完成合同解除手续;7.2.3甲方和乙方与第三方签署解除合同协议。8.第三方诉讼及争议解决8.1诉讼主体:如第三方因履行合同发生法律诉讼,甲方、乙方和第三方应作为共同被告。8.2诉讼管辖:诉讼应提交至合同签订地人民法院管辖。8.3诉讼费用:诉讼费用按照法律规定承担。9.第三方权益的继承和转让9.1继承:第三方如因继承等原因导致合同主体变更,新的合同主体享有第三方的权益。9.2转让:第三方如因合并、分立等原因导致合同主体变更,第三方应书面通知甲方和乙方,并办理转让手续。10.第三方保密义务10.1保密内容:第三方应对在合同履行过程中获取的甲方和乙方商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密。10.2保密期限:保密信息应在合同终止后持续保密,保密期限为X年。10.3保密责任

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论