建筑工程公司2024年度彩钢房施工合同范本

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

建筑工程公司2024年度彩钢房施工合同范本本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方名称及地址1.2承包方名称及地址1.3彩钢房定义及施工范围第二条合同金额与支付方式2.1合同金额2.2支付方式及时间表第三条工程质量与标准3.1工程质量标准3.2质量验收程序第四条施工期限4.1施工开始日期4.2施工结束日期4.3延期条款第五条施工材料与设备5.1材料与设备供应方5.2材料与设备质量标准第六条施工安全与环保6.1安全施工规定6.2环保要求与措施第七条违约责任7.1发包方违约责任7.2承包方违约责任第八条争议解决8.1争议解决方式8.2诉讼或仲裁地点及法院第九条合同的变更与终止9.1合同变更程序9.2合同终止条件第十条保密条款10.1保密内容10.2泄露后果第十一条不可抗力11.1不可抗力定义11.2不可抗力后果第十二条合同的生效、修改与解除12.1合同生效条件12.2合同修改程序12.3合同解除条件第十三条其他条款13.1双方约定的其他事项第十四条合同的签署与份数14.1合同签署日期14.2合同份数及保存方第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包方名称及地址地址：1.2承包方名称及地址地址：1.3彩钢房定义及施工范围彩钢房是指采用彩色涂层钢板作为墙体及屋面材料，以轻钢结构为骨架，通过组装而成的一种新型房屋。施工范围包括但不限于：彩钢房的设计、材料采购、施工、验收、培训、售后服务等。第二条合同金额与支付方式2.1合同金额2.2支付方式及时间表（1）合同签订后七个工作日内，支付合同金额的30%；（2）工程进度达到50%时，支付合同金额的30%；（3）工程验收合格后，支付合同金额的20%；（4）剩余的20%作为质保金，质保期结束后无质量问题支付。第三条工程质量与标准3.1工程质量标准工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和设计要求。3.2质量验收程序工程验收分为中间验收和竣工验收。中间验收由双方共同进行，竣工验收在工程完成后进行，验收不合格的工程，承包方应负责整改，直至达到验收标准。第四条施工期限4.1施工开始日期双方协商确定具体的施工开始日期。4.2施工结束日期合同约定的施工期限为（天），即从施工开始日期起算，至施工结束日期止。4.3延期条款（1）如因不可抗力原因导致工程延期，双方应协商顺延工期；（2）如因承包方原因导致工程延期，承包方应支付违约金，违约金为合同金额的1%；（3）如因发包方原因导致工程延期，发包方应支付违约金，违约金为合同金额的1%。第五条施工材料与设备5.1材料与设备供应方承包方负责采购施工所需的材料与设备，并保证材料与设备的质量。5.2材料与设备质量标准材料与设备应符合国家相关法律法规、行业标准和设计要求。第六条施工安全与环保6.1安全施工规定承包方应严格按照国家相关法律法规、行业标准和发包方的要求进行安全施工。6.2环保要求与措施承包方应遵守国家环保法律法规，做好施工现场的环保工作，防止环境污染。第八条违约责任8.1发包方违约责任发包方违反合同约定，导致工程无法正常进行或造成损失的，应承担违约责任，向承包方支付违约金，违约金为合同金额的1%。8.2承包方违约责任承包方违反合同约定，导致工程质量、进度等方面出现问题，应承担违约责任，向发包方支付违约金，违约金为合同金额的1%。第九条争议解决9.1争议解决方式（1）向合同签订地的人民法院提起诉讼；（2）提交合同约定的仲裁委员会进行仲裁。9.2诉讼或仲裁地点及法院诉讼或仲裁地点为合同签订地人民法院或仲裁委员会。第十条保密条款10.1保密内容双方在合同履行过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。10.2泄露后果如有泄露，泄露方应承担相应的法律责任，向受损方支付赔偿金，赔偿金金额为受损方损失的3倍。第十一条不可抗力11.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。11.2不可抗力后果由于不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方应立即协商解决办法，根据情况部分或全部免除责任。第十二条合同的生效、修改与解除12.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同修改程序合同修改应由双方协商一致，并签订书面修改协议。12.3合同解除条件合同解除应由双方协商一致，并签订书面解除协议。第十三条其他条款13.1双方约定的其他事项双方在合同履行过程中，如有其他事项需要约定，可在本合同附件中予以明确。第十四条合同的签署与份数14.1合同签署日期本合同于____年____月____日签署。14.2合同份数及保存方本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。合同份数及保存方如下：甲方执份：乙方执份：第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入定义1.1第三方定义第三方是指除甲乙双方外，参与合同履行过程的各方，包括但不限于中介方、监理方、施工分包方等。1.2第三方责任划分第三方介入时，应明确其责任范围和责任限额，避免因责任划分不清晰导致的纠纷。第二条第三方介入程序2.1第三方选择甲乙双方应共同协商选择合适的第三方介入，并签订书面协议。2.2第三方职责第三方应按照合同约定和国家相关法律法规，履行其职责，确保工程质量、进度和安全。2.3第三方报酬第三方完成职责后，甲乙双方应按照合同约定支付第三方报酬。第三条第三方责任限额3.1责任限额定义第三方责任限额是指第三方在履行合同过程中，因其过错导致损失的最大赔偿金额。3.2第三方责任限额的确定第三方责任限额由甲乙双方根据合同金额、工程风险等因素协商确定，并在合同中予以明确。3.3第三方责任限额的调整第三方责任限额如需调整，甲乙双方应签订书面协议，并报送相关监管部门备案。第四条第三方违约处理4.1第三方违约行为第三方未按照合同约定履行职责，或存在过错导致工程损失的，应承担违约责任。4.2违约责任承担第三方违约责任由甲乙双方根据合同约定和实际损失协商确定。4.3违约金支付第三方违约金支付标准为合同金额的1%，具体金额由甲乙双方协商确定。第五条第三方权益保护5.1第三方权益保障甲乙双方应尊重第三方的合法权益，不得擅自变更、解除第三方合同。5.2第三方合同解除如甲乙双方确需解除与第三方的合同，应提前通知第三方，并承担相应违约责任。5.3第三方权益争议解决第三方权益争议应通过友好协商解决；协商不成的，可以向人民法院提起诉讼或提交仲裁委员会进行仲裁。第六条第三方监督与检查6.1第三方监督甲乙双方应加强对第三方的监督，确保第三方按照合同约定履行职责。6.2第三方检查甲乙双方有权对第三方的工作进行检查，第三方应予以配合。6.3第三方整改第三方如存在问题，甲乙双方有权要求第三方进行整改。第七条合同的变更与解除7.1合同变更如因第三方介入导致合同变更，甲乙双方应签订书面变更协议。7.2合同解除如因第三方介入导致合同解除，甲乙双方应签订书面解除协议，并报送相关监管部门备案。第八条合同的签署与份数8.1合同签署日期本附加条款于____年____月____日签署。8.2合同份数及保存方本附加条款一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。合同份数及保存方如下：甲方执份：乙方执份：第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：合同主体及定义附件二：合同金额与支付方式附件三：工程质量与标准附件四：施工期限附件五：施工材料与设备附件六：施工安全与环保附件七：违约责任附件八：争议解决附件九：合同的变更与解除附件十：其他条款附件一的详细要求和附件的说明：本附件应详细列出合同主体（甲乙双方）的名称、地址等信息，以及彩钢房的定义和施工范围。附件二的详细要求和附件的说明：本附件应详细规定合同金额的计算方式、支付时间及支付方式，如有分期支付，应明确每期的支付金额及时间。附件三的详细要求和附件的说明：本附件应详细列出工程质量的标准和要求，包括材料的质量、施工工艺等，并有相应的验收程序。附件四的详细要求和附件的说明：本附件应明确施工的开始日期和结束日期，并规定延期的条件和违约金的标准。附件五的详细要求和附件的说明：本附件应详细列出施工所需的材料和设备，包括型号、数量、质量标准等，并有相应的供应方信息。附件六的详细要求和附件的说明：本附件应详细规定施工安全的要求和环保的措施，包括施工现场的安全管理、环保标准等。附件七的详细要求和附件的说明：本附件应详细列出违约的行为和违约责任的承担方式，包括违约金的标准和支付方式。附件八的详细要求和附件的说明：本附件应详细规定争议解决的方式和法院或仲裁委员会的选择，如有调解，应明确调解的程序和机构。附件九的详细要求和附件的说明：本附件应详细列出合同变更和解除的条件和程序，包括变更和解除的协议格式。附件十的详细要求和附件的说明：本附件应详细列出双方约定的其他事项，包括但不限于保密条款、不可抗力、第三方的责任限额等。说明二：违约行为及责任认定：1.发包方未按约定时间支付款项，或支付的款项不符合合同约定的支付条件。2.承包方未按约定时间完成工程，或工程质量不符合合同约定的质量标准。3.发包方提供的设计文件不准确或存在缺陷，导致工程无法正常进行或造成损失。4.承包方未按照合同约定的材料和设备要求进行采购和使用。5.承包方未按照合同约定的安全环保要求进行施工，导致安全事故或环境污染。6.双方未按照合同约定的争议解决方式进行解决，导致纠纷无法