四川省建设工程施工合同示范文本

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

四川省建设工程施工合同示范文本本合同目录一览第一条合同主体1.1发包人1.2承包人第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三条合同价格3.1合同总价3.2工程款支付方式3.3工程变更价款3.4工程索赔价款第四条工期4.1开工日期4.2竣工日期4.3工期延误第五条质量标准5.1工程质量要求5.2工程验收5.3质量保修第六条合同履行6.1承包人责任6.2发包人责任第七条安全生产7.1安全生产要求7.2安全事故处理第八条保密条款8.1保密内容8.2保密期限第九条违约责任9.1承包人违约9.2发包人违约第十条争议解决10.1协商解决10.2调解解决10.3仲裁解决10.4诉讼解决第十一条合同的生效、变更和终止11.1合同生效条件11.2合同变更11.3合同终止第十二条其他条款12.1不可抗力12.2法律适用12.3合同的份数第十三条附件13.1工程图纸13.2技术规范13.3工程量清单第十四条签订日期14.1合同签订日期14.2合同签订地点第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1发包人1.1.1发包人名称：____________1.1.2发包人地址：____________1.1.3发包人法定代表人：____________1.1.4发包人联系方式：____________1.2承包人1.2.1承包人名称：____________1.2.2承包人地址：____________1.2.3承包人法定代表人：____________1.2.4承包人联系方式：____________第二条工程概况2.1工程名称：____________2.2工程地点：____________2.3工程规模：____________2.4工程内容：____________第三条合同价格3.1合同总价：____________元整（大写：_______________________________元整）3.2工程款支付方式：3.2.1发包人应按照双方约定的付款节点和付款比例，向承包人支付工程款。3.2.2发包人支付工程款的方式为：（银行转账/现金支付/其他支付方式）3.2.3付款节点和付款比例：（详细列出各付款节点的付款比例和时间）3.3工程变更价款：3.3.1工程变更导致合同价款增减的，双方应协商确定变更后的合同价款。3.3.2变更价款的确定方式为：（按照原合同价格的百分比调整/双方协商确定）3.4工程索赔价款：3.4.1承包人因发包人原因导致工程延期、停工、窝工等情况，有权向发包人提出索赔。3.4.2索赔价款的计算方式为：（按照实际损失的金额计算/按照合同约定的标准计算）第四条工期4.1开工日期：____________4.2竣工日期：____________4.3工期延误：4.3.1因承包人原因导致工期延误的，承包人应承担由此产生的违约责任。4.3.2因发包人原因导致工期延误的，发包人应承担由此产生的违约责任。第五条质量标准5.1工程质量要求：____________5.2工程验收：5.2.1工程验收的标准和程序按照____________（标准名称或文件名称）执行。5.2.2工程验收不合格的，承包人应按照验收意见进行整改，并承担整改费用。5.3质量保修：5.3.1承包人对工程质量负责保修____________年。5.3.2保修范围包括但不限于：（列出保修范围）5.3.3保修费用按照____________（标准或协议）计算。第六条合同履行6.1承包人责任：6.1.1承包人应按照合同约定完成工程。6.1.2承包人应保证工程质量、安全、进度等方面的要求。6.2发包人责任：6.2.1发包人应按照合同约定支付工程款。6.2.2发包人应提供施工所需的水、电、通信等基础设施。6.2.3发包人应协助承包人办理相关施工手续。第八条保密条款8.1保密内容：8.1.1双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密、运营秘密等。8.1.2保密信息不包括公开信息、已经为公众所知的信息、通过合法途径获取的信息。8.2保密期限：自合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止。第九条违约责任9.1承包人违约：9.1.1承包人未按照合同约定履行义务的，应承担违约责任。9.1.2违约责任的计算方式为：（按照合同总价的一定比例计算/按照实际损失的金额计算）9.2发包人违约：9.2.1发包人未按照合同约定履行义务的，应承担违约责任。9.2.2违约责任的计算方式为：（按照合同总价的一定比例计算/按照实际损失的金额计算）第十条争议解决10.1协商解决：双方在合同履行过程中发生的争议，应通过协商解决。10.2调解解决：协商不成的，可以向合同签订地的人民调解委员会申请调解。10.3仲裁解决：调解不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。10.4诉讼解决：任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十一条合同的生效、变更和终止11.1合同生效条件：自双方签字盖章之日起生效。11.2合同变更：11.2.1合同变更应书面协议，经双方签字盖章确认。11.2.2变更内容不得违反国家法律法规，不得损害国家利益、社会公共利益。11.3合同终止：11.3.1合同终止的情形为：（列出合同终止的情形，如工程竣工、合同履行完毕等）11.3.2合同终止后，承包人应按照合同约定完成工程尾款支付、工程资料移交等工作。第十二条其他条款12.1不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方互不承担违约责任。12.2法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。12.3合同的份数：双方各执一份，具有同等法律效力。第十三条附件13.1工程图纸：详见附件图纸。13.2技术规范：详见附件技术规范。13.3工程量清单：详见附件工程量清单。第十四条签订日期14.1合同签订日期：____年____月____日。14.2合同签订地点：____________。第二部分：第三方介入后的修正第十五条第三方介入15.1第三方概念：本合同所称第三方，是指除甲乙方之外，与合同履行有关的其他主体，包括但不限于监理机构、设计单位、材料供应商、设备供应商、检测机构等。15.2第三方介入方式：第三方介入合同履行的方式包括但不限于提供专业技术支持、参与质量监督、提供物资供应、进行工程检测等。15.3第三方责任：第三方应按照合同约定或甲乙双方的授权，履行相应的合同义务。第三方对甲乙双方的任何一方不承担违约责任，甲乙双方也不得要求第三方承担超出其义务范围的责任。第十六条第三方介入的额外条款及说明16.1甲乙双方应与第三方签订相应的合同，明确双方的权利义务。16.2甲乙双方应确保第三方的合同履行不影响本合同的履行。16.3如第三方未能按照约定履行义务，导致本合同无法履行或部分履行，甲乙双方应先协商解决，协商不成的，甲乙双方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十七条第三方责任限额17.1第三方对甲乙双方的任何一方不承担违约责任，甲乙双方也不得要求第三方承担超出其义务范围的责任。17.2第三方在履行合同过程中造成甲乙双方损失的，第三方应按照合同约定或甲乙双方的授权承担相应的赔偿责任。17.3第三方介入合同履行所引起的任何纠纷，均应由甲乙双方与第三方协商解决，协商不成的，甲乙双方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十八条第三方与甲乙方的关系18.1第三方与甲乙方的关系基于合同约定或甲乙双方的授权，第三方对甲乙双方不具有任何形式的从属关系。18.2甲乙双方应独立承担本合同约定的义务和责任，第三方不承担甲乙双方在本合同项下的任何义务和责任。第十九条第三方介入的合同变更和终止19.1如第三方介入合同的履行需要变更或终止，甲乙双方应与第三方协商一致，并按照本合同约定的变更和终止方式进行。19.2第三方介入合同的变更或终止，不影响本合同的效力，甲乙双方仍应按照本合同约定履行各自的义务。第二十条第三方介入的保密条款20.1第三方应遵守本合同的保密条款，保护甲乙双方的商业秘密和技术秘密。20.2第三方未按照本合同约定保护甲乙双方的保密信息，导致甲乙双方遭受损失的，第三方应承担相应的赔偿责任。第二十一条第三方介入的争议解决21.1第三方介入合同履行过程中发生的争议，甲乙双方应与第三方协商解决。21.2协商不成的，甲乙双方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第二十二条其他相关修正信息22.1本合同的第三方介入条款，不影响甲乙双方根据本合同享有的权利和承担的义务。22.2甲乙双方应与第三方签订的合同，不得与本合同相抵触。22.3本合同的第三方介入条款，如需修改或补充，应由甲乙双方协商一致，并书面签署。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程图纸1.1图纸目录1.2设计说明1.3施工图设计1.4竣工图附件二：技术规范2.1材料技术要求2.2施工工艺要求2.3质量检验标准附件三：工程量清单3.1工程量清单目录3.2工程量清单详细内容附件四：合同变更协议4.1变更协议目录4.2变更协议详细内容附件五：工程索赔报告5.1索赔报告目录5.2索赔报告详细内容附件六：工程验收报告6.1验收报告目录6.2验收报告详细内容附件七：保修证书7.1保修证书目录7.2保修证书详细内容说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.未按约定时间完成工程2.工程质量不符合技术规范要求3.未按约定支付工程款4.提供的材料或设备不符合技术要求5.未按约定提供施工条件6.未按约定履行保修义务责任认定标准：1.违约行为导致的损失，违约方应承担相应的赔