甲醇加注站施工合同模板

甲醇加注站施工合同模板第一篇范文：合同编号：__________

鉴于甲方（以下简称“甲方”）需在其场地内建设甲醇加注站，乙方（以下简称“乙方”）同意为甲方提供甲醇加注站施工服务，双方本着平等互利的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、项目名称：甲醇加注站建设项目

二、项目地点：__________

三、施工内容：

1.甲醇加注站土建工程；

2.甲醇加注设备安装工程；

3.甲醇加注站配套设施建设；

4.甲醇加注站消防设施建设；

5.甲醇加注站安全设施建设；

6.乙方认为必要的其他施工内容。

四、施工期限：

1.本合同签订之日起，乙方应在______日内完成甲醇加注站建设；

2.乙方应在施工期限到期前，向甲方提交竣工报告及验收申请。

五、工程质量：

1.乙方保证工程质量符合国家相关标准和规范；

2.乙方应严格按照设计图纸、施工图纸和施工规范进行施工；

3.甲方有权对工程质量进行监督和检查，乙方应予以配合。

六、工程进度：

1.乙方应按照甲方要求，制定详细的施工进度计划，并及时向甲方报告；

2.乙方应确保施工进度符合合同约定，如因乙方原因导致工程进度延误，乙方应承担相应的责任。

七、工程款支付：

1.本合同签订后，甲方应在______日内向乙方支付_____%的预付款；

2.乙方完成工程量的_____%后，甲方应在______日内向乙方支付_____%的进度款；

3.工程竣工验收合格后，甲方应在______日内向乙方支付_____%的竣工结算款；

4.乙方在收到甲方支付的款项后，应向甲方开具相应的发票。

八、违约责任：

1.乙方未按合同约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿相应的损失；

2.乙方在施工过程中，如违反国家法律法规，造成甲方损失的，乙方应承担相应的法律责任；

3.甲方未按合同约定支付工程款，应向乙方支付_____%的违约金。

九、争议解决：

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；

2.若协商不成，任何一方均可向项目所在地的人民法院提起诉讼。

十、其他：

1.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决；

2.本合同一式______份，甲乙双方各执______份，自双方签字盖章之日起生效。

附件：

1.甲醇加注站建设项目设计图纸；

2.甲醇加注站建设项目施工图纸；

3.甲醇加注站建设项目相关法律法规；

4.甲醇加注站建设项目施工组织设计；

5.甲醇加注站建设项目安全文明施工措施。

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

代表人（签字）：__________

代表人（签字）：__________

签订日期：____年____月____日

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

鉴于甲方（以下简称“甲方”）计划在其场地内建设甲醇加注站，乙方（以下简称“乙方”）作为专业施工方，同意为甲方提供甲醇加注站施工服务。为保障甲方权益，同时明确各方责任，特邀请丙方（以下简称“丙方”）作为监理方，对整个施工过程进行监督和评估。甲乙丙三方经友好协商，达成如下协议：

一、项目名称：甲醇加注站建设项目

二、项目地点：__________

三、施工内容：

1.甲醇加注站土建工程；

2.甲醇加注设备安装工程；

3.甲醇加注站配套设施建设；

4.甲醇加注站消防设施建设；

5.甲醇加注站安全设施建设；

6.乙方认为必要的其他施工内容。

四、施工期限：

1.本合同签订之日起，乙方应在______日内完成甲醇加注站建设；

2.乙方应在施工期限到期前，向甲方提交竣工报告及验收申请。

五、丙方监理职责：

1.对施工过程进行全程监督，确保施工质量符合国家相关标准和规范；

2.对施工进度进行跟踪，确保工程按期完成；

3.对施工安全进行监控，确保施工安全无事故；

4.对施工合同执行情况进行审查，确保合同条款得到有效执行。

六、工程质量：

1.乙方保证工程质量符合国家相关标准和规范；

2.丙方有权对工程质量进行监督和检查，乙方应予以配合。

七、工程进度：

1.乙方应按照甲方要求，制定详细的施工进度计划，并及时向甲方报告；

2.乙方应确保施工进度符合合同约定，如因乙方原因导致工程进度延误，乙方应承担相应的责任。

八、工程款支付：

1.本合同签订后，甲方应在______日内向乙方支付_____%的预付款；

2.乙方完成工程量的_____%后，甲方应在______日内向乙方支付_____%的进度款；

3.工程竣工验收合格后，甲方应在______日内向乙方支付_____%的竣工结算款；

4.乙方在收到甲方支付的款项后，应向甲方开具相应的发票。

九、甲方权益保障：

1.甲方有权要求乙方在施工过程中提供详细施工进度报告和施工日志；

2.甲方有权要求丙方定期提交监理报告，对施工质量、进度、安全等方面进行评估；

3.甲方有权要求乙方对施工过程中出现的问题进行整改，直至符合要求；

4.甲方有权要求乙方对施工过程中发生的任何事故进行及时处理，并承担相应的责任。

十、乙方违约责任及限制条款：

1.乙方未按合同约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿相应的损失；

2.乙方在施工过程中，如违反国家法律法规，造成甲方损失的，乙方应承担相应的法律责任；

3.乙方因自身原因导致工程进度延误，每延误一日，应向甲方支付_____%的违约金；

4.乙方如未经甲方同意，擅自更改施工方案或设计，甲方有权要求乙方恢复原状，并承担相应费用。

十一、争议解决：

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；

2.若协商不成，任何一方均可向项目所在地的人民法院提起诉讼。

十二、合同生效及终止：

1.本合同自甲乙丙三方签字盖章之日起生效；

2.本合同有效期为____年，自合同生效之日起计算。

十三、其他：

1.本合同未尽事宜，由三方另行协商解决；

2.本合同一式______份，甲乙丙三方各执______份。

附件：

1.甲醇加注站建设项目设计图纸；

2.甲醇加注站建设项目施工图纸；

3.甲醇加注站建设项目相关法律法规；

4.甲醇加注站建设项目施工组织设计；

5.甲醇加注站建设项目安全文明施工措施。

第三方介入的意义和目的：

丙方作为监理方介入，旨在确保施工过程中的质量、进度、安全等方面得到有效控制，降低甲方在施工过程中的风险，提高施工效率。

甲方为主导的目的和意义：

甲方作为投资方和项目业主，主导整个施工过程，旨在保障自身权益，确保项目按计划、高质量、安全地完成，实现投资回报最大化。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

鉴于甲方（以下简称“甲方”）拟在其场地内建设一座太阳能光伏发电站，乙方（以下简称“乙方”）作为承建方，同意为甲方提供光伏发电站的建设服务。为保障乙方权益，特邀请丙方（以下简称“丙方”）作为技术顾问，对项目的技术方案和实施过程提供专业意见。甲乙丙三方经友好协商，达成如下协议：

一、项目名称：太阳能光伏发电站建设项目

二、项目地点：__________

三、施工内容：

1.光伏发电站场地平整及基础建设；

2.光伏组件安装工程；

3.逆变器、控制器等设备安装；

4.电力系统接入工程；

5.乙方认为必要的其他施工内容。

四、项目期限：

1.本合同签订之日起，乙方应在______个月内完成光伏发电站的建设；

2.乙方应在项目期限到期前，向甲方提交竣工报告及验收申请。

五、丙方技术顾问职责：

1.对光伏发电站的技术方案进行审查，确保技术先进性和经济合理性；

2.对施工过程中的技术问题提供专业咨询和解决方案；

3.对施工质量进行监督，确保施工符合技术规范和设计要求。

六、施工质量：

1.乙方保证施工质量符合国家相关标准和设计要求；

2.丙方有权对施工质量进行监督和检查，乙方应予以配合。

七、施工进度：

1.乙方应按照甲方要求，制定详细的施工进度计划，并及时向甲方报告；

2.乙方应确保施工进度符合合同约定，如因乙方原因导致进度延误，乙方应承担相应的责任。

八、工程款支付：

1.本合同签订后，甲方应在______日内向乙方支付_____%的预付款；

2.乙方完成工程量的_____%后，甲方应在______日内向乙方支付_____%的进度款；

3.工程竣工验收合格后，甲方应在______日内向乙方支付_____%的竣工结算款；

4.乙方在收到甲方支付的款项后，应向甲方开具相应的发票。

九、乙方权益保障：

1.乙方有权要求甲方提供必要的施工条件，包括场地使用权、施工材料等；

2.乙方有权要求甲方按照合同约定及时支付工程款；

3.乙方有权要求甲方在施工过程中提供必要的协助，如协调当地政府关系等；

4.乙方有权要求甲方在施工过程中对施工安全进行监督，确保施工安全无事故。

十、甲方违约责任及限制条款：

1.甲方未按合同约定提供施工条件，每延误一日，应向乙方支付_____%的违约金；

2.甲方未按合同约定及时支付工程款，每延误一日，应向乙方支付_____%的违约金；

3.甲方因自身原因导致工程进度延误，每延误一日，应向乙方支付_____%的违约金；

4.甲方如未经乙方同意，擅自更改施工方案或设计，乙方有权要求甲方恢复原状，并承担相应费用。

十一、争议解决：

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；

2.若协商不成，任何一方均可向项目所在地的人民法院提起诉讼。

十二、合同生效及终止：

1.本合同自甲乙丙三方签字盖章之日起生效；

2.本合同有效期为____年，自合同生效之日起计算。

十三、其他：

1.本合同未尽事宜，由三方另行协商解决；

2.本合同一式______份，甲乙丙三方各执______份。

附件：

1.太阳能光伏发电站建设项目设计图纸；

2.太阳能光伏发电站建设项目施工图纸；

3.太阳能光伏发电站建设项目相关法律法规；

4.太阳能光伏发电站建设项目技术规范；

5.太阳能光伏发电站