2024年度污水处理厂建设工程合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度污水处理厂建设工程合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3污水处理厂1.4建设工程第二条合同范围与工程内容2.1工程规模2.2工程地点2.3工程主要包括2.4工程次要包括第三条合同价格与支付方式3.1合同总价3.2支付方式3.3进度付款3.4竣工付款第四条工程进度与工期4.1工程开工日期4.2工程竣工日期4.3工程进度计划4.4工期延误第五条工程质量与标准5.1工程质量要求5.2质量检验标准5.3质量保证措施第六条安全生产与环保要求6.1安全生产责任6.2安全生产措施6.3环保要求第七条合同变更与解除7.1合同变更条件7.2合同变更程序7.3合同解除条件7.4合同解除程序第八条违约责任8.1发包方违约责任8.2承包方违约责任8.3违约赔偿金额第九条争议解决9.1争议解决方式9.2诉讼管辖法院9.3仲裁委员会第十条合同的生效、变更与终止10.1合同生效条件10.2合同变更条件10.3合同终止条件第十一条保密条款11.1保密信息范围11.2保密期限11.3保密泄露责任第十二条合同的转让12.1合同转让条件12.2合同转让程序12.3转让后的合同义务第十三条法律适用与争议解决13.1法律适用13.2争议解决方式第十四条其他条款14.1不可抗力14.2合同的解释14.3合同的补充14.4合同的解除与终止14.5附件第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包方发包方是指根据本合同约定，承担污水处理厂建设工程合同发包义务的法人或其他组织，在本合同中甲方。1.2承包方承包方是指根据本合同约定，承担污水处理厂建设工程合同承包义务的法人或其他组织，在本合同中乙方。1.3污水处理厂污水处理厂是指位于____（地点）的污水处理设施，包括现有的和未来建设的所有设施，其所有权归发包方所有。1.4建设工程建设工程是指根据本合同约定，由承包方负责设计、施工、设备供应、安装、调试、培训、保修等全部工作，以完成污水处理厂的建设，满足发包方的要求。第二条合同范围与工程内容2.1工程规模本合同所涉及的污水处理厂建设工程规模为____（规模描述），包括但不限于污水处理厂的主体工程、辅助工程、配套工程等。2.2工程地点本合同所涉及的污水处理厂建设工程地点为____（地点），具体工程地点以合同附件一所示为准。2.3工程主要包括1）设计工作，包括初步设计、施工图设计等；2）施工工作，包括土建工程、安装工程、调试工程等；3）设备供应，包括提供本合同约定的设备及配件；4）安装工作，包括设备的安装、调试等；5）培训工作，包括对发包方人员进行操作培训、维护培训等；6）保修工作，包括对所提供的设备及工程进行保修等。2.4工程次要包括1）工程监理工作，包括对工程的进度、质量、安全等进行监督；2）环境保护工作，包括按照相关法律法规进行环保设施的建设和运行；3）安全生产工作，包括制定并执行安全生产措施、应急预案等；4）其他与本工程相关的工作。第三条合同价格与支付方式3.1合同总价本合同总价为本合同所涉及的污水处理厂建设工程的全部费用，包括但不限于设计费、施工费、设备供应费、安装费、培训费、保修费等，具体金额以合同附件二所示为准。3.2支付方式本合同的支付方式采用分期支付的方式，具体支付方式如下：1）合同签订后七个工作日内，发包方支付合同总价的30%；2）工程进度达到设计要求的50%时，发包方支付合同总价的30%；3）工程进度达到设计要求的90%时，发包方支付合同总价的20%；4）工程验收合格后七个工作日内，发包方支付合同总价的10%。3.3进度付款发包方按照本合同约定的工程进度支付相应的款项，具体进度付款以合同附件三所示为准。3.4竣工付款本合同所涉及的污水处理厂建设工程经验收合格后，发包方应在七个工作日内支付合同总价的10%作为竣工付款。第四条工程进度与工期4.1工程开工日期本合同所涉及的污水处理厂建设工程的开工日期以合同附件四所示为准。4.2工程竣工日期本合同所涉及的污水处理厂建设工程的竣工日期以合同附件五所示为准。4.3工程进度计划乙方向甲方提交工程进度计划，包括工程的各个阶段的开始和结束时间，甲方应给予审批。甲方应在收到进度计划后的七个工作日内给予审批或提出修改意见。4.4工期延误如乙方原因导致工程进度延误，应按照本合同约定的违约责任进行赔偿。如甲方原因导致工程进度延误，甲方应支付乙方因延误产生的合理费用。第五条工程质量与标准5.1工程质量要求本合同所涉及的污水处理厂建设工程的质量要求符合国家相关法律法规、行业标准及合同约定的质量标准。5.2质量检验标准本合同所涉及的污水处理厂建设工程的质量检验标准按照国家相关法律法规、行业标准及合同约定的检验标准进行。5.3质量保证措施乙方应按照本合同约定的质量要求进行设计、施工、设备供应、安装、调试等工作，并采取必要的质量保证措施，确保工程质量。第六条安全生产与环保要求6.1安全生产责任乙方应承担本合同所涉及的污水处理厂建设工程的安全生产责任，制定并执行安全生产措施，第八条违约责任8.1发包方违约责任发包方如违反本合同的约定，应承担相应的违约责任，具体包括但不限于：1）未按约定时间支付合同款项，应支付迟延付款的利息；2）未按约定提供施工场地、施工条件等，导致工程进度延误，应支付因此产生的费用；3）未按约定提供设计资料、施工图纸等，导致工程质量问题或工程进度延误，应承担相应的责任。8.2承包方违约责任承包方如违反本合同的约定，应承担相应的违约责任，具体包括但不限于：1）未按约定时间完成工程，应支付迟延竣工的违约金；2）工程质量不符合约定，应承担返工、维修等责任；3）未按约定提供设备、材料等，应承担相应的责任。8.3违约赔偿金额违约方应根据本合同约定的违约责任，向守约方支付相应的赔偿金额。赔偿金额的计算方式如下：1）迟延付款的利息，按照中国人民银行同期贷款利率计算；2）迟延竣工的违约金，按照合同总价的1%计算，最长不超过合同总价的一定比例；3）其他违约责任，根据实际情况确定。第九条争议解决9.1争议解决方式本合同纠纷的解决方式采取如下：1）双方友好协商解决；2）若协商不成，提交甲方所在地人民法院诉讼解决。9.2诉讼管辖法院本合同纠纷的诉讼管辖法院为甲方所在地人民法院。9.3仲裁委员会如双方同意采用仲裁方式解决争议，仲裁委员会为甲方所在地仲裁委员会。第十条合同的生效、变更与终止10.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同变更条件本合同的变更需双方协商一致，并以书面形式作出。10.3合同终止条件1）工程验收合格，合同约定的权利义务全部履行完毕；2）双方协商一致解除合同；3）依法应当终止的其他情形。第十一条保密条款11.1保密信息范围保密信息范围包括本合同的全部内容、双方的商业秘密、技术秘密、经营策略等。11.2保密期限保密期限自本合同生效之日起算，至本合同终止或解除之日起____（年限）内有效。11.3保密泄露责任如乙方泄露了甲方的保密信息，乙方应承担相应的违约责任，赔偿甲方因保密信息泄露造成的损失。第十二条合同的转让12.1合同转让条件乙方不得将本合同的权利义务全部或部分转让给第三方，除非经甲方书面同意。12.2合同转让程序乙方如要转让本合同的权利义务，应向甲方提交书面转让申请，经甲方同意后方可进行转让。12.3转让后的合同义务转让后，受让方应继续履行本合同的约定，承担相应的权利义务。第十三条法律适用与争议解决13.1法律适用本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。13.2争议解决方式本合同纠纷的解决方式采取如下：1）双方友好协商解决；2）若协商不成，提交甲方所在地人民法院诉讼解决。第十四条其他条款14.1不可抗力不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。因不可抗力导致一方不能履行合同的，不承担违约责任。14.2合同的解释本合同的解释权归甲方所有。14.3合同的补充本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。14.4合同的解除与终止本合同在合同约定的终止条件满足时自动解除或终止。合同解除或终止后，双方应按照约定办理相关手续，互相退还已收到的款项、文件等。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念和界定1.1第三方介入是指在本合同执行过程中，除甲乙方之外的第三方参与合同的履行或协助甲乙方履行合同义务的行为。第三方可以是个人、法人或其他组织。1.2第三方介入的范围包括但不限于：1）工程监理机构；2）材料供应商；3）设备供应商；4）专业分包商；5）咨询机构；6）保险公司；7）其他与本合同履行相关的第三方。第二条第三方责任的限定2.1第三方责任限定是指甲乙方在合同中约定的第三方应承担的责任范围和责任限额。2.2第三方责任限定包括但不限于：1）第三方应承担的合同义务；2）第三方应遵守的法律法规；3）第三方在履行合同过程中的质量、安全、环保等要求；4）第三方在履行合同过程中应承担的责任和风险；5）第三方在履行合同过程中可能产生的违约责任。第三条第三方介入的程序和条件3.1甲乙方在合同中应明确第三方介入的条件和程序，包括但不限于：1）第三方介入的条件；2）第三方介入的程序；3）第三方介入的审批流程；4）第三方介入的变更程序。3.2甲乙方在合同履行过程中，如需第三方介入，应按照约定的条件和程序进行。未经双方同意，任何一方不得擅自引入第三方。第四条第三方介入的协调与管理4.1甲乙方应负责对第三方进行协调和管理，确保第三方按照合同约定履行义务。4.2甲乙方应确保第三方遵守国家相关法律法规、行业标准和合同约定，确保工程质量、安全、环保等要求得到满足。4.3甲乙方应负责对第三方进行监督和检查，确保第三方按照合同约定的标准和进度完成工作。第五条第三方介入的变更与解除5.1甲乙方在合同履行过程中，如需变更或解除第三方介入的内容，应按照约定的条件和程序进行。5.2甲乙方应就第三方介入的变更或解除事项达成一致意见，并以书面形式作出。5.3甲乙方在变更或解除第三方介入时，应确保不影响合同的履行和工程的整体进度。第六条第三方责任的承担与分担6.1第三方应按照合同约定承担相应的责任和义务。6.2甲乙方应按照合同约定分担第三方的责任和义务。6.3如果第三方未能按照合同约定履行义务，甲乙方应承担相应的违约责任。第七条第三方介入的违约处理7.1如果第三方违反合同约定，甲乙方应按照合同约定的违约责任进行处理。7.2甲乙方应就第三方违约事项达成一致意见，并以书面形式作出。7.3甲乙方在处理第三方违约事项时，应确保不影响合同的履行和工程的整体进度。第八条第三方介入的争议解决8.1甲乙方与第三方之间发生的争议，应通过友好协商解决。8.2如果协商不成，甲乙方可以依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。8.3本合同约定的争议解决方式适用于甲乙方与第三方之间的争议。第九条第三方介入的合同补充与修改9.1本合同的补充和修改，应由甲乙方共同协商确定，并以书面形式作出。9.2甲乙方在补充和修改合同时，应确保第三方介入的条款得到正确理解和执行。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程地点附件二：合同总价附件三：支付方式及进度付款计划附件四：工程开工日期附件五：工程竣工日期附件六：工程进度计划附件七：设计资料、施工图纸等附件八：工程质量标准附件九：安全生产措施附件十：环保要求附件十一：设备、材料清单附件十二：培训计划附件十三：保修条款附件十四：保密协议附件十五：争议解决方式附件十六：第三方介入的条件和程序附件十七：第三方责任的限定附件十八：第三方介入的协调与管理附件十九：第三方介入的变更与解除附件二十：第三方责任的承担与分担附件二十一：第三方介入的违约处理附件二十二：第三方介入的争议解决附件二十三：第三方介入的合同补充与修改说明二：违约行为及责任认定：1.迟延付款责任认定：如果发包方未能按照合同约定的时间支付款项，应支付迟延付款的利息。示例说明：如果发包方在合同约定的付款时间后十个工作日内仍未支付款项，应按照中国人民银行同期贷款利率支付迟延付款的利息。2.未按约定提供施工场地、施工条件等责任认定：如果发包方未能按照合同约定的时间提供施工场地、施工条件等，应支付因此产生的费用。示例说明：如果发包方未能在工程开工前三个工作日内提供施工场地，应支付乙方因此产生的临时施工场地的租赁费用。3.未按约定提供设计资料、施工图纸等责任认定：如果发包方未能按照合同约定的时间提供设计资料、施工图纸等，应承担相应的责任。示例说明：如果发包方未能在工程开工前五个工作日内提供设计资料，应承担由此产生的设计变更费用。4.工程质量不符合约定责任认定：如果工程质量不符合合同约定的质量标准，乙方应承担返工、维修等责任。示例说明：如果工程质量不符合国家相关法律法规、行业标准及合同约定的质量标准，乙方应承担返工、维修等责任，直至工程质量达到合同约定的标准。5.未按约定时间完成工程责任认定：如果乙方未能按照合同约定的时间完成工程，应支付迟延竣工的违约金。示例说明：如果乙方未能在合同约定的竣工日期前十个工作日内完成工程，应按照合同总价的1%支付迟延竣工的违约金。6.未按约定提供设备、材料等责任认定：如果乙方未能按照合同约定的时间提供设备、材料等，应承担相应的责任。示例说明：如果乙方未能在工程开工前五个工作日内提供合同约定的设备，应承担由此产生的设备租赁费用。7.泄露保密信息责任认定：如果乙方泄露了甲方的保密信息，乙方应承担相应的违约责任，赔偿甲方因保密信息泄露造成的损失。示例说明：如果乙方泄露了甲方提供的工程设计资料，乙方应承担相应的违约责任，赔偿甲方因设计资料泄露造成的损失。8.未按约定履行合同义务责任认定：如果任何一方未能按照合同约定的时间、质量、数量等履行合同义务，应承担相应的违约责任。示例说明：如果乙方未能按照合同约定的时间完成工程，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付迟延竣工的违约金、承担因迟延竣工产生的相关费用等。全文完。2024年度污水处理厂建设工程合同1本合同目录一览第一条合同主体1.1发包方1.2承包方第二条工程内容2.1工程概述2.2工程地点2.3工程规模2.4工程质量标准第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整机制3.3支付方式3.4支付进度第四条工程进度4.1施工期限4.2关键节点4.3延期违约责任第五条工程质量5.1质量标准5.2质量监督5.3质量问题处理第六条材料与设备6.1材料供应6.2设备供应6.3材料与设备质量第七条安全生产7.1安全生产要求7.2安全事故处理7.3劳动保护第八条知识产权8.1知识产权归属8.2侵权责任第九条保密条款9.1保密内容9.2保密期限9.3违约责任第十条争议解决10.1争议解决方式10.2诉讼管辖10.3仲裁机构第十一条违约责任11.1承包方违约11.2发包方违约第十二条合同解除12.1解除条件12.2解除程序12.3解除后的处理第十三条合同的生效、变更和终止13.1合同生效条件13.2合同变更13.3合同终止第十四条其他条款14.1不可抗力14.2合同的保管14.3合同的份数第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1发包方1.1.1单位名称：市污水处理厂1.1.2单位地址：市区路号1.1.3联系人：X1.1.4联系电话：X1.2承包方1.2.1单位名称：X建设工程有限公司1.2.2单位地址：省市区路号1.2.3联系人：X1.2.4联系电话：X第二条工程内容2.1工程概述2.1.1工程名称：2024年度污水处理厂建设工程2.1.2工程性质：新建工程2.1.3工程目标：完成污水处理厂的建设，实现污水处理能力的提升2.2工程地点2.2.1工程位于市区路号，占地面积平方米2.3工程规模2.3.1工程包括污水处理厂的主体工程、配套工程和附属设施2.3.2污水处理厂的设计处理能力为吨/日2.4工程质量标准2.4.1工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和设计文件的要求2.4.2工程质量保证期为个月第三条合同价格3.1合同总价3.1.1合同总价为人民元整（大写：人民币元整）3.2价格调整机制3.2.1合同总价在合同签订后不再调整，除非出现不可抗力等特殊情况3.3支付方式3.3.1发包方应按照合同约定的付款节点和付款比例向承包方支付工程款项3.3.2支付方式为银行转账，账户信息详见合同附件3.4支付进度3.4.1工程进度达到%时，发包方支付工程款的%3.4.2工程验收合格后，发包方支付剩余的工程款第四条工程进度4.1施工期限4.1.1工程的开工日期为年月日4.1.2工程的竣工日期为年月日4.2关键节点4.2.1工程的基础工程完成时间为年月日4.2.2工程的主体结构完成时间为年月日4.2.3工程的设备安装完成时间为年月日4.2.4工程的验收合格时间为年月日4.3延期违约责任4.3.1若承包方原因导致工程延期，承包方应承担相应的违约责任4.3.2若发包方原因导致工程延期，发包方应承担相应的违约责任第五条工程质量5.1质量标准5.1.1工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和设计文件的要求5.1.2工程质量保证期为个月5.2质量监督5.2.1发包方应按照合同约定对工程质量进行监督5.2.2承包方应按照合同约定接受发包方的质量监督5.3质量问题处理5.3.1若发生质量问题，承包方应在个工作日内提出解决方案，并进行整改5.3.2若质量问题经整改后仍不符合要求，发包方有权要求承包方返工或重新施工第六条材料与设备6.1材料供应6.1.1承包方应按照合同约定的材料供应范围和质量标准提供材料6.1.2发包方应按照合同约定的时间、地点和数量接收材料6.2设备供应6.2.1承包方应按照合同约定的设备供应范围和质量标准提供设备6.2.2发包方应按照合同约定的时间、地点和数量接收设备6.3材料与设备质量6.3.1承包方应对供应的材料和设备质量负责，确保其符合国家相关法律法规、行业标准和设计文件的要求6.3.2发包方有权对供应的材料和设备进行检验，对不符合要求的材料和设备有权要求承包方更换或修复第八条知识产权8.1知识产权归属8.1.1工程设计、施工过程中产生的所有知识产权归发包方所有8.1.2承包方在工程执行过程中独立创作的知识产权归承包方所有8.2侵权责任8.2.1承包方应保证其提供的设计、技术等不侵犯他人的知识产权8.2.2如因承包方侵权导致发包方遭受损失，承包方应承担相应的法律责任第九条保密条款9.1保密内容9.1.1合同双方在合同签订和履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密、运营秘密等9.2保密期限9.2.1双方对对方的保密信息承担保密义务，直至该信息进入公共领域或因合法原因公开9.3违约责任9.3.1如一方违反保密义务，泄露保密信息，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失第十条争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方在履行合同过程中发生的任何争议，应通过友好协商解决10.1.2若协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼10.2诉讼管辖10.2.1合同签订地人民法院具有管辖权，除非双方另有约定10.3仲裁机构10.3.1如双方同意通过仲裁解决争议，应选定仲裁委员会进行仲裁第十一条违约责任11.1承包方违约11.1.1承包方未按合同约定履行义务，应承担违约责任，赔偿发包方因此遭受的损失11.2发包方违约11.2.1发包方未按合同约定履行义务，应承担违约责任，赔偿承包方因此遭受的损失第十二条合同解除12.1解除条件12.1.1在合同履行过程中，发生不可抗力等特殊情况，导致合同无法履行12.2解除程序12.2.1双方协商一致，签订解除合同的书面协议12.3解除后的处理12.3.1解除合同后，双方应按照合同约定处理尚未履行完毕的事宜第十三条合同的生效、变更和终止13.1合同生效条件13.1.1合同自双方签字盖章之日起生效13.2合同变更13.2.1合同变更应书面签订，经双方协商一致后生效13.3合同终止13.3.1合同终止的条件和方法按照本合同第十二条的规定执行第十四条其他条款14.1不可抗力14.1.1不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等14.2合同的保管14.3合同的份数14.3.1合同一式肆份，双方各持贰份，具有同等法律效力第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入定义1.1本合同所述第三方指除甲乙方之外，参与或协助完成合同约定的工程建设的其他主体，包括但不限于设计单位、施工单位、材料供应商、设备供应商、监理单位、检测单位等。1.2第三方介入是指第三方根据合同约定或甲乙方的委托，参与或协助甲乙方完成合同约定的部分或全部义务。第二条第三方选择与委托2.1甲乙方可根据合同约定或实际需要，选择合适第三方并委托其完成相关工作。2.2甲乙方应对第三方的主体资格、业务能力、信誉等进行审查，并承担因选择第三方不当而产生的风险和责任。第三条第三方责任3.1第三方应按照甲乙方的要求和相关法律法规、行业标准，完成委托的工作，并确保工作质量符合合同要求。3.2第三方应对其工作过程中的行为负责，如因第三方原因导致工程质量、安全等问题，第三方应承担相应责任。第四条第三方权利4.1第三方有权按照合同约定获得相应的报酬和服务。4.2第三方有权在合同约定的范围内，对工程进度、质量、安全等进行监督和检查。第五条第三方与甲乙方的关系5.1第三方与甲乙方之间的合同关系，不影响甲乙方之间的合同关系。5.2第三方对甲乙方承担的责任，不免除甲乙方对对方的责任。第六条第三方介入的协调与管理6.1甲乙方应负责协调和管理第三方的工作，确保工程顺利进行。6.2甲乙方应对第三方的工作进行监督和检查，确保第三方的工作符合合同要求。第七条第三方责任限额7.1甲乙方应与第三方明确约定其责任限额，包括但不限于赔偿金额、责任范围等。7.2第三方责任限额应在合同中明确规定，以免发生争议。第八条第三方违约处理8.1第三方未按合同约定履行义务，甲乙方有权要求第三方承担违约责任。8.2甲乙方有权根据合同约定，解除与第三方的合同关系。第九条第三方与合同变更9.1如需变更合同约定的第三方，应经甲乙双方协商一致，并签订书面变更协议。9.2合同变更后的第三方，应按照变更后的合同约定承担相应责任。第十条第三方与合同解除10.1如合同约定第三方因特定原因解除合同，甲乙方应与第三方协商一致，并签订书面解除协议。10.2合同解除后，第三方应按照合同约定处理尚未履行完毕的事宜。第十一条第三方与争议解决11.1如第三方与甲乙方之间发生争议，应通过友好协商解决。11.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第十二条第三方与保密义务12.1第三方应对甲乙方提供的保密信息承担保密义务，直至该信息进入公共领域或因合法原因公开。12.2第三方违反保密义务，泄露保密信息，应承担违约责任，赔偿甲乙方因此遭受的损失。第十三条第三方与知识产权13.1第三方应保证其提供的设计、技术等不侵犯他人的知识产权。13.2如因第三方侵权导致甲乙方遭受损失，第三方应承担相应的法律责任。第十四条第三方与合同的生效、变更和终止14.1第三方与甲乙方的合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同变更或终止的条件和方法，按照本合同第十条、第十一条的规定执行。第十五条补充条款15.1本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，作为本合同的组成部分。15.2补充协议与本合同具有同等法律效力。第十六条合同的生效16.1本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。16.2本合同一式肆份，甲乙双方各持贰份，具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：合同主体资质证明附件二：工程设计文件附件三：施工图纸附件四：材料和设备清单附件五：工程质量标准和检测方法附件六：安全生产管理制度附件七：保密协议附件八：知识产权声明附件九：支付凭证附件十：工程进度报告附件十一：质量问题整改记录附件十二：安全事故报告附件十三：合同变更协议附件十四：合同解除协议附件一：合同主体资质证明详细要求：甲乙双方应提供合法有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证、开户许可证等资质证明文件。附件二：工程设计文件详细要求：包括工程概述、工程地点、工程规模、工程质量标准、设计图纸等。附件三：施工图纸详细要求：包括施工细节、施工方法、施工标准等，须经甲乙方审核合格后方可使用。附件四：材料和设备清单详细要求：列明所有材料和设备的名称、型号、数量、质量标准等信息，并提供相应的合格证明。附件五：工程质量标准和检测方法详细要求：明确工程质量标准，包括材料、设备、施工等方面的要求，以及检测方法。附件六：安全生产管理制度详细要求：包括安全生产责任制、安全生产规章制度、安全生产措施等。附件七：保密协议详细要求：明确保密内容、保密期限、违约责任等，双方签字盖章后生效。附件八：知识产权声明详细要求：声明甲乙双方对工程设计、技术等拥有的知识产权，以及第三方使用的相关规定。附件九：支付凭证详细要求：包括支付金额、支付时间、支付对象等信息，须经甲乙方确认后方可生效。附件十：工程进度报告详细要求：定期报告工程进度、完成情况、存在问题及解决措施等。附件十一：质量问题整改记录详细要求：记录质量问题的发现、整改措施及验收结果等。附件十二：安全事故报告详细要求：及时报告安全事故的发生、处理情况及预防措施等。附件十三：合同变更协议详细要求：明确合同变更的内容、理由、变更后的条款等，双方签字盖章后生效。附件十四：合同解除协议详细要求：明确合同解除的原因、解除后的处理事项等，双方签字盖章后生效。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：包括但不限于未按合同约定履行义务、延迟履行、擅自变更合同内容、泄露保密信息、侵犯知识产权等。责任认定标准：根据合同约定和相关法律法规，违约方应承担相应的法律责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金、承担继续履行责任等。示例说明：1.若承包方未按合同约定完成工程，视为违约，应承担违约责任，如支付违约金、赔偿因此导致的损失等。2.若发包方未按合同约定支付工程款，视为违约，应承担违约责任，如支付违约金、赔偿因此导致的损失等。3.若一方泄露合同中的保密信息，视为违约，应承担违约责任，如支付违约金、赔偿因此导致的损失等。4.若一方侵犯对方的知识产权，视为违约，应承担违约责任，如停止侵权行为、支付违约金、赔偿因此导致的损失等。全文完。2024年度污水处理厂建设工程合同2本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3污水处理厂1.4建设工程第二条合同范围及内容2.1工程范围2.2工程内容2.3工程量清单第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3支付方式第四条工程进度与交付4.1工程进度计划4.2工程交付时间4.3工程延期交付第五条工程质量与标准5.1工程质量要求5.2工程质量标准5.3质量检验与验收第六条技术支持与服务6.1技术支持6.2技术培训6.3售后服务第七条安全生产与环保7.1安全生产要求7.2环保要求7.3安全事故处理第八条合同的变更与解除8.1合同变更8.2合同解除第九条违约责任9.1发包方的违约责任9.2承包方的违约责任第十条争议解决10.1争议解决方式10.2诉讼管辖第十一条合同的生效、终止与解除11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同解除条件第十二条合同的保密条款12.1保密信息12.2保密义务12.3保密期限第十三条合同的继承与转让13.1合同继承13.2合同转让第十四条其他条款14.1法律适用14.2合同附件14.3合同修订历史第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包方：指合同中承担污水处理厂建设工程项目的甲方，具有独立法人资格的企事业单位或其他组织。1.2承包方：指合同中承担污水处理厂建设工程项目的乙方，具有独立法人资格的企业或其他组织。1.3污水处理厂：指根据本合同规定进行建设的污水处理设施，包括污水处理厂的土建工程、设备安装、调试、试运行等。1.4建设工程：指根据本合同规定进行的污水处理厂新建、改建、扩建工程，包括土建、安装、调试等各项工作。第二条合同范围及内容2.1工程范围：本合同工程范围包括但不限于污水处理厂的土地平整、建筑施工、设备采购及安装、调试、试运行、培训、验收等。2.2工程内容：本合同工程内容包括但不限于污水处理厂的初步设计、施工图设计、土建施工、设备安装、系统调试、培训、验收等。2.3工程量清单：详见附件一，为本合同的组成部分。第三条合同价格3.1合同总价：合同总价为本合同约定的工程量清单金额，详见附件一。3.2价格调整：合同执行过程中，如遇材料价格变动、政策调整等因素导致合同总价发生变动，双方可按合同约定的价格调整条款进行调整。3.3支付方式：发包方按照合同约定的付款节点和付款比例，向承包方支付合同款项。具体支付方式详见附件二。第四条工程进度与交付4.1工程进度计划：详见附件三，为本合同的组成部分。4.2工程交付时间：工程竣工验收合格后，承包方应按照合同约定的时间将工程交付给发包方。4.3工程延期交付：如因承包方原因导致工程延期交付，承包方应按照合同约定承担相应的违约责任。第五条工程质量与标准5.1工程质量要求：本合同所涉及的工程质量应符合国家及行业相关标准和规范要求。5.2工程质量标准：详见附件四，为本合同的组成部分。5.3质量检验与验收：工程竣工后，双方应按照合同约定的质量检验与验收程序进行，如验收不合格，承包方应按照合同约定负责整改直至合格。第六条技术支持与服务6.1技术支持：承包方应为本合同工程提供必要的技术支持，确保工程的顺利实施。6.2技术培训：承包方应对发包方相关人员提供必要的技术培训，使其能够熟练操作和维护工程设备。6.3售后服务：承包方应提供合同约定的售后服务，包括设备维护、技术支持等。第七条安全生产与环保7.1安全生产要求：承包方应按照国家及行业相关安全生产规定，采取有效措施确保工程安全。7.2环保要求：承包方应按照国家及地方环保法规，确保工程建设和运行过程中符合环保要求。7.3安全事故处理：如发生安全事故，双方应按照国家及地方有关规定及时报告并处理。第八条合同的变更与解除8.1合同变更：合同执行过程中，如双方同意对合同内容进行变更，应以书面形式签订变更协议，作为本合同的附件，具有同等法律效力。8.2合同解除：在合同执行过程中，如一方违约导致合同无法继续履行，另一方有权解除合同。解除合同应以书面形式进行，并按照合同约定处理合同解除后的相关事宜。第九条违约责任9.1发包方的违约责任：如发包方违反合同约定，导致工程无法按期完成或质量不符合标准，应承担相应的违约责任。9.2承包方的违约责任：如承包方违反合同约定，导致工程无法按期完成或质量不符合标准，应承担相应的违约责任。第十条争议解决10.1争议解决方式：双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2诉讼管辖：双方约定合同签订地人民法院为本案的管辖法院。第十一条合同的生效、终止与解除11.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同终止条件：合同约定的工程竣工验收合格，发包方支付完毕合同价款，本合同即告终止。11.3合同解除条件：如双方约定解除合同，应签订书面解除协议，并按照合同约定处理合同解除后的相关事宜。第十二条合同的保密条款12.1保密信息：本合同签订过程中及合同执行过程中双方泄露的所有信息，包括商业秘密、技术秘密等。12.2保密义务：双方应对保密信息予以保密，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。12.3保密期限：本合同保密义务自合同签订之日起生效，至合同终止或解除之日起两年内有效。第十三条合同的继承与转让13.1合同继承：本合同签订后，如发包方发生继承或合并等法律行为，本合同对继承人或合并后的法人继续有效。13.2合同转让：未经对方同意，任何一方不得将本合同的全部或部分权利义务转让给第三方。第十四条其他条款14.1法律适用：本合同的签订、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。14.2合同附件：本合同附件包括工程量清单、工程进度计划、工程质量标准等，为本合同的组成部分。14.3合同修订历史：本合同自签订之日起生效，如需修订，应经双方协商一致，并以书面形式进行。修订后的合同附件与原合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第十五条第三方介入的定义及范围15.1第三方：指本合同执行过程中除甲乙方以外的其他参与方，包括但不限于中介机构、咨询单位、监理机构、政府部门等。15.2第三方介入的范围：第三方介入包括但不限于工程设计、施工监理、材料供应、设备采购、验收评估等环节。第十六条第三方介入的程序及责任16.1第三方介入程序：第三方介入应按照甲乙双方的约定或国家及行业相关法规进行。16.2第三方责任：第三方应按照合同约定或国家及行业相关标准履行职责，确保工程质量、安全、进度等目标的实现。16.3第三方权利：第三方有权按照合同约定获得相应的报酬和服务保障。第十七条第三方与甲乙方的关系17.1第三方与甲方关系：第三方应服从甲方的管理和监督，按照甲方的要求提供相关服务。17.2第三方与乙方关系：第三方应按照合同约定与乙方合作，协助乙方完成工程任务。第十八条第三方责任限额及赔偿18.1第三方责任限额：第三方应对其履行职责过程中的行为承担相应的法律责任，但其责任限额应符合国家及行业相关规定。18.2第三方赔偿：如第三方因故意或过失导致甲方或乙方损失，第三方应承担相应的赔偿责任。第十九条第三方介入的变更与解除19.1第三方介入变更：如合同执行过程中需要变更第三方，应经甲乙双方协商一致，并签订书面变更协议。19.2第三方介入解除：如合同执行过程中第三方未按约定履行职责，甲乙双方均有权解除与第三方的合作关系。第二十条第三方介入的争议解决2