延期交房合同范本_第1页
延期交房合同范本_第2页
延期交房合同范本_第3页
延期交房合同范本_第4页
延期交房合同范本_第5页
已阅读5页,还剩1页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

延期交房合同范本1.甲方(买方/出租方/委托方):

名称:×××房地产开发有限公司

地址:×××省×××市×××区×××路×××号

法定代表人:张×

联系方式:该公司注册登记的官方联系方式

2.合同简介:

鉴于甲方为×××项目的开发商,乙方为甲方的购房客户,双方于×年×月×日签订了《商品房买卖合同》,约定乙方购买甲方开发的位于×××省×××市×××区×××路×××号的×××项目×栋×单元×室房屋,合同约定交房时间为×年×月×日。

鉴于近期我国部分地区出现新型冠状病毒疫情等不可抗力因素,影响了甲方的施工进度,导致原定交房时间无法按期履行。为维护双方合法权益,经双方友好协商,同意就延期交房事宜签订本合同,明确双方的权利和义务。

本合同旨在对原《商品房买卖合同》中关于交房时间的约定进行延期,并对延期期间的双方权利和义务进行详细规定,确保双方权益得到保障。本合同是原《商品房买卖合同》的补充协议,与原合同具有同等法律效力。

双方在签订本合同前,已充分了解合同内容,并对合同条款达成一致意见。本合同自双方签字盖章之日起生效,对双方具有法律约束力。在合同履行过程中,如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第一条合同目的与范围

本合同的主要目的是对原《商品房买卖合同》中约定的交房时间进行延期,并明确双方在延期期间的权利和义务。具体内容包括:延期交房的期限、双方的权利与义务、违约责任、不可抗力、争议解决等条款,以保障双方合法权益,维护合同履行过程中的公平公正。

第二条定义

1.延期交房:指甲方因不可抗力等因素,无法按照原合同约定的交房时间向乙方交付房屋的行为。

2.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,包括但不限于自然灾害、疫情、政策调整等。

第三条双方权利与义务

1.甲方的权力和义务:

(1)甲方有权在合同约定的延期期限内完成房屋建设,并按照本合同约定向乙方交付房屋。

(2)甲方应在延期期间,按照国家和地方的相关规定,确保房屋质量符合标准,并及时向乙方通报工程进度。

(3)甲方应在延期交房期限届满前,提前通知乙方办理交房手续。

(4)甲方应按照本合同约定承担延期交房的违约责任。

2.乙方的权力和义务:

(1)乙方有权要求甲方按照本合同约定的延期期限交付房屋。

(2)乙方应在接到甲方通知后,及时办理交房手续,并支付相关费用。

(3)乙方有权在延期期间了解房屋建设进度,并对房屋质量提出合理要求。

(4)乙方在延期期间如需解除合同,应按照本合同约定承担相应责任。

(5)乙方不得以任何非正当理由拒绝接收房屋,否则视为乙方违约。

第四条价格与支付条件

双方确认,延期交房期间,原《商品房买卖合同》中约定的房屋总价不变。乙方应按照以下支付条件向甲方支付购房款:

1.乙方已支付的购房款,按照原合同约定的时间和方式执行。

2.延期期间新增的购房款支付,按照本合同约定的延期交房时间节点支付。

3.乙方应在接到甲方发出的付款通知后,按照通知要求的时间和金额支付购房款。

4.双方同意,若乙方在延期期间按约定支付购房款,甲方不得以任何理由拒绝接收。

第五条履行期限

1.本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期为×年×个月。

2.延期交房期限自原合同约定交房之日起计算,具体延期时间为×个月。

3.甲方应在延期期限届满前,确保房屋符合交付条件,并通知乙方办理交房手续。

第六条违约责任

1.甲方如未能在本合同约定的延期期限内交付房屋,应承担以下违约责任:

(1)自延期期限届满之日起至实际交付之日止,甲方每日按房屋总价的×%向乙方支付违约金。

(2)如延期期限超过×个月,乙方有权解除合同,甲方应退还已收房款及违约金,并赔偿乙方因此所遭受的损失。

2.乙方如未按照本合同约定的支付条件支付购房款,应承担以下违约责任:

(1)乙方应自逾期付款之日起,每日按逾期付款金额的×%向甲方支付违约金。

(2)如乙方逾期付款超过×个月,甲方有权解除合同,并要求乙方支付违约金及赔偿因此给甲方造成的损失。

3.双方因不可抗力因素导致无法履行合同,可根据实际情况免除或部分免除违约责任。但应尽最大努力减轻损失,并在合理时间内通知对方。

第七条不可抗力

1.本合同所称不可抗力,指在合同履行期间,发生的不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况,包括但不限于自然灾害(如地震、洪水、台风等)、疫情、战争、政府行为、社会异常事件等。

2.发生不可抗力事件时,受影响的一方应立即通知对方,并提供相关证明文件。双方应共同协商,根据不可抗力对合同履行的影响程度,决定是否部分或全部免除受影响方的责任。

3.发生不可抗力事件导致合同无法履行或部分无法履行时,受影响方应采取合理措施减轻损失,并在不可抗力事件结束后尽快恢复合同履行。

4.双方同意,在不可抗力事件持续期间,合同履行期限相应顺延,且受影响方不承担因不可抗力导致的违约责任。

第八条争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决。

2.若协商不成,双方同意将争议提交至所在地房地产纠纷调解机构进行调解。

3.若调解不成,双方可向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。

4.在争议解决过程中,除争议事项外,双方应继续履行合同其他条款。

5.争议解决期间,双方应保持必要的沟通,并互相提供必要的协助,以避免损失的扩大。

第九条其他条款

1.通知与送达:本合同项下的任何通知、要求、批准、同意或其他通讯,应以书面形式进行,并通过挂号信、特快专递或专人递送等方式送达对方指定的地址。送达日期以邮戳日期或专人递送日期为准。

2.合同变更:本合同的任何修改或补充,均须双方协商一致,并以书面形式签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

3.终止条件:如一方严重违反本合同规定,导致合同无法履行,另一方有权书面通知违约方解除合同。合同解除后,双方应按合同约定承担相应责任。

4.本合同的终止或解除,不影响双方在合同存续期间产生的债权债务关系,双方应按照法律规定和合同约定继续履行。

第十条附则

1.本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.本合同附件包括但不限于原《商品房买卖合同》、房屋平面图、装修标准等,均为合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。

3.本合同一式两份

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论