建设工程施工合同补充协议模板_第1页
建设工程施工合同补充协议模板_第2页
建设工程施工合同补充协议模板_第3页
建设工程施工合同补充协议模板_第4页
建设工程施工合同补充协议模板_第5页
已阅读5页,还剩9页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

甲方:XXX乙方:XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方:XXX乙方:XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

建设工程施工合同补充协议模板本合同目录一览1.合同主体及定义1.1甲方主体信息1.2乙方主体信息1.3合同主体权利与义务2.工程范围及内容2.1工程概述2.2施工内容2.3工程量清单3.工期与进度3.1施工期限3.2工程进度计划3.3延期及违约责任4.施工质量与标准4.1施工质量要求4.2质量检验与验收4.3质量争议处理5.材料与设备5.1材料供应与验收5.2设备安装与调试5.3材料设备质量标准6.工程变更6.1变更范围与程序6.2变更导致的费用调整6.3变更对工期的影响7.工程造价与支付7.1合同总价7.2支付方式与进度7.3价格调整机制8.安全生产与环保8.1安全生产要求8.2安全事故处理8.3环保措施与责任9.违约责任与争议解决9.1违约行为及责任9.2争议解决方式9.3法律适用及诉讼管辖10.合同的生效、变更与终止10.1合同生效条件10.2合同变更程序10.3合同终止及后续处理11.保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3泄密责任12.合同的附件12.1附件清单12.2附件的有效性12.3附件的修订13.其他约定13.1双方的其他权利义务13.2合同的补充协议13.3合同的翻译版本14.签字盖章14.1甲方签字盖章14.2乙方签字盖章14.3签字盖章的有效性第一部分:合同如下:第一条合同主体及定义1.1甲方主体信息甲方地址:____________;联系人:____________,联系电话:____________;1.2乙方主体信息乙方地址:____________;联系人:____________,联系电话:____________;1.3合同主体权利与义务甲乙双方应按照合同约定履行各自的权利和义务,包括但不限于工程质量、工期、费用等方面。第二条工程范围及内容2.1工程概述工程名称:____________;工程地点:____________;工程规模:____________;工程性质:____________;2.2施工内容包括但不限于:____________;2.3工程量清单详见附件一:工程量清单。第三条工期与进度3.1施工期限开工日期:____________;竣工日期:____________;3.2工程进度计划详见附件二:工程进度计划。3.3延期及违约责任如因乙方原因导致工程延期,乙方应承担相应的违约责任,具体按照合同约定执行。第四条施工质量与标准4.1施工质量要求乙方应按照国家标准和行业规范进行施工,保证工程质量符合合同约定的标准。4.2质量检验与验收工程验收标准和方法详见附件三:质量检验与验收。4.3质量争议处理如发生质量争议,双方应协商解决;协商不成的,可按照合同约定的争议解决方式处理。第五条材料与设备5.1材料供应与验收甲方应按照合同约定提供材料,乙方负责验收;如材料不符合合同约定,乙方有权拒绝接收。5.2设备安装与调试乙方负责设备的安装和调试,确保设备正常运行。5.3材料设备质量标准详见附件四:材料设备质量标准。第六条工程变更6.1变更范围与程序变更范围:____________;变更程序:____________;6.2变更导致的费用调整变更导致的费用增减,按照合同约定的价格调整机制进行调整。6.3变更对工期的影响如变更导致工期延长,双方应协商调整工期;协商不成的,按照合同约定的违约责任处理。第八条安全生产与环保8.1安全生产要求乙方应严格遵守国家安全生产法律法规,加强施工现场安全管理,确保施工安全。8.2安全事故处理如发生安全事故,乙方应立即报告甲方,并按照甲方要求采取相应措施。8.3环保措施与责任乙方应遵守国家环保法律法规,采取有效措施防止环境污染,对施工过程中产生的废弃物进行妥善处理。第九条违约责任与争议解决9.1违约行为及责任乙方如违反合同约定,应承担相应的违约责任,具体按照合同约定执行。9.2争议解决方式如双方在合同履行过程中发生争议,应协商解决;协商不成的,可以向甲方所在地的人民法院提起诉讼。9.3法律适用及诉讼管辖本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律,甲方所在地的人民法院具有管辖权。第十条合同的生效、变更与终止10.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同变更程序合同变更应书面签署,经双方协商一致后生效。10.3合同终止及后续处理合同终止后,乙方应按照甲方要求完成工程收尾工作,并承担相应费用。第十一条保密条款11.1保密内容双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等。11.2保密期限自合同生效之日起至合同终止之日起两年。11.3泄密责任如一方违反保密义务,导致对方损失,应承担相应的赔偿责任。第十二条合同的附件12.1附件清单详见附件五:附件清单。12.2附件的有效性附件是本合同不可分割的部分,与合同具有同等法律效力。12.3附件的修订附件的修订应经双方书面同意,并加盖公章。第十三条其他约定13.1双方的其他权利义务双方在合同履行过程中应遵守国家法律法规,履行合同约定的权利和义务。13.2合同的补充协议如需补充协议,应书面签署,经双方协商一致后生效。13.3合同的翻译版本本合同以中文为准,如有翻译版本,应以中文版本为准。第十四条签字盖章14.1甲方签字盖章甲方代表(签字):____________甲方盖章:____________14.2乙方签字盖章乙方代表(签字):____________乙方盖章:____________14.3签字盖章的有效性双方签字盖章后,本合同即具有法律效力。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义第三方是指除甲方和乙方之外的合同以外的其他主体,包括但不限于中介方、监理方、设计方、材料供应商等。15.2第三方责任第三方介入本合同项下的工程,应遵守国家法律法规及合同约定,对因其原因导致的工程质量、进度、安全等方面的责任由第三方自行承担。15.3第三方权利第三方根据合同约定享有相应的权利,包括但不限于对工程质量、进度、安全等方面的监督权和建议权。15.4第三方义务第三方应按照合同约定履行相应的义务,包括但不限于按期提供合格的材料、设备,按照约定的标准进行施工等。16.第三方介入后的额外条款及说明16.1第三方选择甲方和乙方应共同协商确定第三方的选择标准、选择程序和选择结果,并书面通知双方。16.2第三方协调16.3第三方支付如第三方介入导致额外费用产生,甲方和乙方应按照合同约定的价格调整机制进行支付。16.4第三方责任限制甲乙双方不承担第三方因违约、过失或其他原因导致的损失和责任。17.第三方责任限额17.1限额定义第三方责任限额是指甲方和乙方对第三方承担的赔偿责任的上限。17.2限额确定第三方责任限额根据合同金额的一定比例确定,具体比例由双方协商确定并在合同中约定。17.3限额适用第三方责任限额适用于第三方介入导致的损失和责任,包括但不限于工程质量、进度、安全等方面的损失。18.第三方退出18.1第三方退出的条件如第三方未按照合同约定履行义务,甲方和乙方有权要求第三方退出工程。18.2第三方退出的程序甲方和乙方应与第三方协商确定退出程序,并书面通知双方。18.3第三方退出后的处理第三方退出后,甲方和乙方应协商解决由此产生的问题,包括但不限于工程质量、进度、安全等方面的责任划分。19.第三方与甲乙方的关系19.1第三方与甲乙方的关系定义第三方与甲方和乙方之间的关系是合同关系,第三方对甲方和乙方承担的义务和责任仅限于合同约定。19.2第三方与甲乙方的权利划分第三方根据合同约定享有相应的权利,但不得侵犯甲方和乙方的合法权益。19.3第三方与甲乙方的义务划分第三方应按照合同约定履行相应的义务,但不得要求甲方和乙方承担额外的义务。20.第三方介入的变更与解除20.1变更条件如因工程需要,甲方和乙方协商一致,可以变更第三方的介入范围、职责等。20.2解除条件如第三方未按照合同约定履行义务,甲方和乙方协商一致,可以解除第三方的介入。20.3变更与解除的程序甲方和乙方应与第三方协商确定变更或解除的程序,并书面通知双方。21.第三方介入的违约处理21.1违约行为及责任第三方如违反合同约定,应承担相应的违约责任,具体按照合同约定执行。21.2违约处理程序如第三方发生违约行为,甲方和乙方应与第三方协商解决;协商不成的,可以向甲方所在地的人民法院提起诉讼。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件一:工程量清单详细列出工程所需的所有材料、工程量及单价等信息。附件二:工程进度计划详细列出工程的施工进度计划,包括各阶段的开始时间、结束时间等。附件三:质量检验与验收详细列出质量检验的标准和验收的流程。附件四:材料设备质量标准详细列出材料和设备的质量标准。附件五:附件清单详细列出所有附件的名称和内容。说明二:违约行为及责任认定:1.乙方未按照合同约定的时间完成工程。2.乙方提供的材料或设备不符合合同约定的质量标准。3.乙方未按照合同约定的施工工艺进行施工。4.乙方未按照合同约定的时间提交工程进度报告。5.乙方未按照合同约定的方式进行质量检验和验收。违约责任认定标准:1.对于乙方未按照合同约定的时间完成工程的情况,甲方有权按照合同约定的违约金计算方式向乙方追讨违约金。2.

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论