2024年度马赛克工程设计施工合同

2024年度马赛克工程设计施工合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址第二条工程概述2.1工程名称：2024年度马赛克工程2.2工程地点：甲方指定的地点2.3工程内容：包括但不限于马赛克设计、材料采购、施工安装等第三条合同金额3.1本合同总金额为人民币X元整（大写：人民币X元整）3.2甲方应按照双方约定的付款方式及时支付合同款项第四条工程进度4.1乙方应按照双方约定的时间表完成工程设计及施工4.2乙方应保证工程质量，确保工程按时交付第五条设计要求5.1乙方应根据甲方的要求进行马赛克设计，确保设计符合甲方的需求5.2乙方应提供完整的设计方案，包括设计图纸、施工说明等第六条材料供应6.1乙方负责马赛克材料的采购，并保证材料质量6.2乙方应提供材料合格证明及质保书第七条施工标准及质量7.1乙方应严格按照设计方案和施工说明进行施工7.2乙方应保证施工质量，确保工程达到约定的质量标准第八条验收及保修8.1工程完成后，甲方应组织验收8.2乙方应对工程进行保修，保修期自工程验收合格之日起计算第九条违约责任9.1如乙方未按照约定完成工程，应承担相应的违约责任9.2如甲方未按照约定支付合同款项，应承担相应的违约责任第十条争议解决10.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决10.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼第十一条合同的生效、变更和解除11.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效11.2合同的变更或解除应经双方协商一致，并书面确认第十二条其他约定12.1双方应遵守国家相关法律法规，不得损害国家利益、社会公共利益12.2本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力第十三条合同签订日期2024年X月X日第十四条附件14.1马赛克设计方案14.2材料合格证明及质保书14.3付款方式及时间表第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方名称：X公司1.1.1甲方地址：市区路号1.2乙方名称：X马赛克设计施工有限公司1.2.1乙方地址：市区路号第二条工程概述2.1工程名称：2024年度X项目马赛克工程2.2工程地点：甲方指定的地点，具体位置详见附件一2.3工程内容：乙方负责马赛克的设计、材料采购、施工安装、调试及验收等全部工作，具体要求详见附件二第三条合同金额3.1本合同总金额为人民币X元整（大写：人民币X元整），具体金额详见附件三3.2甲方应按照双方约定的付款方式及时支付合同款项，具体付款方式详见附件四第四条工程进度4.1乙方应按照双方约定的时间表完成工程设计及施工，具体时间表详见附件五4.2乙方应保证工程质量，确保工程按时交付，具体质量要求详见附件六第五条设计要求5.1乙方应根据甲方的要求进行马赛克设计，确保设计符合甲方的需求，具体设计要求详见附件七5.2乙方应提供完整的设计方案，包括设计图纸、施工说明等，具体要求详见附件八第六条材料供应6.1乙方负责马赛克材料的采购，并保证材料质量，具体材料要求详见附件九6.2乙方应提供材料合格证明及质保书，具体要求详见附件十第七条施工标准及质量7.1乙方应严格按照设计方案和施工说明进行施工，确保施工质量，具体要求详见附件十一7.2乙方应保证施工质量，确保工程达到约定的质量标准，具体质量要求详见附件十二第八条验收及保修8.1工程完成后，甲方应组织验收，具体验收流程和要求详见附件十三8.2乙方应对工程进行保修，保修期自工程验收合格之日起计算，具体保修范围和期限详见附件十四第九条违约责任9.1如乙方未按照约定完成工程，应承担相应的违约责任，具体违约处理方式详见附件十五9.2如甲方未按照约定支付合同款项，应承担相应的违约责任，具体违约处理方式详见附件十六第十条争议解决10.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决，具体协商流程详见附件十七10.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼，具体法院信息详见附件十八第十一条合同的生效、变更和解除11.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，具体签字（或盖章）日期详见附件十九11.2合同的变更或解除应经双方协商一致，并书面确认，具体变更和解除流程详见附件二十第十二条其他约定12.1双方应遵守国家相关法律法规，不得损害国家利益、社会公共利益，违反法律法规的行为将承担相应法律责任，具体法律法规详见附件二十一12.2本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力，双方应妥善保管合同副本第十三条合同签订日期2024年X月X日，具体日期详见附件二十二第十四条附件14.1马赛克设计方案，具体内容详见附件二十三14.2材料合格证明及质保书，具体内容详见附件二十四14.3付款方式及时间表，具体内容详见附件二十五14.4工程进度时间表，具体内容详见附件二十六14.5设计要求，具体内容详见附件二十七14.6施工标准及质量要求，具体内容详见附件二十八14.7验收流程及要求，具体内容详见附件二十九14.8违约处理方式，具体内容详见附件三十14.9协商流程及要求，具体内容详见附件三十一14.10法院信息，具体内容详见附件三十二14.11法律法规，具体内容详见附件三十三第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1本合同所述第三方指除甲乙方之外，参与或涉及本合同工程的其他各方，包括但不限于中介方、咨询方、监理方、施工分包方等。第二条第三方介入的程序和条件2.1第三方介入需经甲乙方双方同意，并签订书面补充协议，明确第三方的权利义务。2.2第三方介入前，应向甲乙方提交相关资质证明，包括但不限于营业执照、资质证书等。2.3第三方介入后，应遵守本合同的约定，按照甲乙方的要求履行相关职责。第三条第三方责任限额3.1第三方应对其介入工程期间的行为负责，并承担相应的法律责任。3.2第三方造成的损失，包括但不限于经济损失、工期延误等，由第三方承担赔偿责任。3.3甲乙方有权要求第三方提供担保，以确保第三方履行合同义务。第四条第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲乙方为平等合作关系，第三方不代表甲乙方，也不受甲乙方直接控制。4.2第三方应独立承担合同义务，甲乙方不承担第三方行为的法律后果。4.3第三方与甲乙方之间的沟通协商，应确保甲乙方的合法权益不受损害。第五条第三方介入的变更和解除5.1第三方介入的变更或解除，需经甲乙方双方协商一致，并签订书面协议。5.2变更或解除第三方介入，应遵循公平合理的原则，确保工程顺利进行。5.3第三方介入的变更或解除，不影响本合同其他条款的执行。第六条第三方违约处理6.2第三方违约造成甲乙方损失，甲乙方有权要求第三方赔偿，并有权要求提供担保。6.3第三方违约处理，应遵守本合同约定的争议解决方式。第七条第三方权益保护7.1第三方应按照本合同约定行使权利、履行义务，并尊重甲乙方的合法权益。7.2甲乙方应确保第三方合法权益不受不当侵害，包括但不限于支付合同款项、提供工作条件等。7.3第三方权益保护，不影响甲乙方根据本合同享有的权利。第八条第三方信息的保密8.1第三方应对甲乙方提供的工程相关信息保密，不得泄露给第三方无关人员。8.2第三方违反保密义务，造成甲乙方损失的，应承担赔偿责任。第九条第三方与工程质量安全9.1第三方应确保工程质量安全，遵守相关法律法规和行业标准。9.2第三方未确保工程质量安全，造成损失或责任的，应承担相应责任。第十条第三方与工程进度10.1第三方应按照甲乙方要求，确保工程进度不受影响。10.2第三方未按约定影响工程进度，应承担相应责任。第十一条第三方与付款方式11.1第三方应按照甲乙方约定的付款方式，及时收取合同款项。11.2第三方未按约定收取款项，不影响甲乙方付款义务的履行。第十二条第三方与合同变更12.1第三方同意本合同的变更，应签订书面补充协议。12.2第三方未同意或未签订书面补充协议的，本合同其他条款继续有效。第十三条第三方与争议解决13.1第三方与甲乙方之间的争议，应通过友好协商解决。13.2协商不成，任何一方有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十四条第三方与合同解除14.1第三方同意解除合同，应签订书面解除协议。14.2第三方未同意或未签订书面解除协议的，本合同继续有效。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：马赛克设计方案附件二：材料合格证明及质保书附件三：付款方式及时间表附件四：工程进度时间表附件五：设计要求附件六：施工标准及质量要求附件七：验收流程及要求附件八：违约处理方式附件九：协商流程及要求附件十：法院信息附件十一：法律法规附件十二：工程变更协议附件十三：工程验收报告附件十四：保修条款附件十五：担保协议说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.乙方未按照约定完成工程，包括但不限于设计、施工、材料供应等。2.乙方未按照约定时间完成工程，导致工期延误。3.乙方提供的材料不符合约定质量标准，导致工程质量问题。4.乙方未按照设计方案和施工说明进行施工，导致工程不符合要求。5.甲方未按照约定支付合同款项，导致乙方无法正常履行合同。6.甲方未按照约定提供工作条件，导致乙方无法正常开展工作。责任认定标准：1.违约行为导致工程质量问题，乙方应承担修复费用，并赔偿甲方因此造成的损失。2.违约行为导致工期延误，乙方应按照合同约定承担违约责任，包括但不限于赔偿甲方因此造成的损失。3.乙方提供的材料不符合约定质量标准，乙方应承担更换材料费用，并赔偿甲方因此造成的损失。4.乙方未按照设计方案和施工说明进行施工，乙方应承担修复费用，并赔偿甲方因此造成的损失。5.甲方未按照约定支付合同款项，甲方应按