水电站电力设施施工合同

水电站电力设施施工合同合同编号：__________甲方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________乙方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________鉴于甲方为水电站的业主，拥有水电站的合法权益，并需进行电力设施的施工；乙方为具备相关资质和经验的施工方，愿意承担水电站电力设施施工的任务。双方为了共同利益，经协商一致，特订立本合同，以便明确双方的权利和义务。第一条合同范围与内容1.1本合同范围包括水电站电力设施的施工，包括但不限于电力设施的设计、采购、施工、调试、验收、培训和售后服务等。1.2乙方应按照甲方的要求，完成施工任务，并保证施工质量符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求。第二条合同价格与支付2.1本合同的价格为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2甲方应按照双方约定的付款进度，向乙方支付合同价款。付款进度和比例由双方在合同附件中约定。2.3乙方开具正规发票，甲方按约定时间支付合同价款。第三条施工期限3.1本合同的施工期限为____年，自双方签订合同之日起计算。3.2乙方如因特殊情况不能按期完成施工，应提前向甲方提出延期申请，并征得甲方书面同意。第四条施工质量与验收4.1乙方应按照国家和行业标准进行施工，保证施工质量。4.2双方应共同组成验收组，对施工项目进行验收。验收合格的，双方代表在验收报告上签字确认。4.3乙方对施工质量负责保修期为____年，保修期内发生的质量问题，乙方应及时予以修复，修复费用由乙方承担。第五条违约责任5.1乙方如未能按照本合同约定的时间、质量完成施工，应向甲方支付违约金，违约金为合同价款的____%。5.2甲方如未能按照约定时间支付合同价款，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的____%。第六条争议解决6.1对于因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。6.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的施工期限届满之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________甲方代表（签名）：__________乙方代表（签名）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.水电站电力设施施工设计方案2.施工进度计划表3.施工质量标准和要求4.材料和设备采购清单5.施工人员名单和资质证明6.安全防护措施和应急预案7.付款申请表和进度表8.验收报告和保修书二、违约行为及认定：1.乙方未按约定时间完成施工，视为违约。2.乙方施工质量不符合约定或国家标准，视为违约。3.甲方未按约定时间支付合同价款，视为违约。4.甲方未提供施工所需的相关资料和条件，导致乙方无法正常施工，视为违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指水电站的业主或合法权利人。2.乙方：指承担水电站电力设施施工任务的施工方。3.合同价款：指双方约定的乙方完成施工任务应获得的报酬。4.违约金：指违约方应向守约方支付的赔偿金。5.滞纳金：指未按约定时间支付合同价款的一方应支付的逾期付款赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：乙方应与甲方沟通，制定合理的延期计划，并获得甲方书面同意。2.施工质量问题：乙方应及时修复，并承担修复费用。3.付款问题：双方应按照约定的付款进度支付，如出现逾期支付，应支付滞纳金。4.资料和条件提供：甲方应按时提供施工所需的相关资料和条件，如无法提供，应及时通知乙方并协商解决。五、所有应用场景：1.水电站电力设施施工合同适用于水电站建设过程中，甲方需要乙方承担电