建筑养护施工合同工装

建筑养护施工合同工装合同编号：__________建筑养护施工合同地址：联系人：联系电话：地址：联系人：联系电话：鉴于：1.业主为提高建筑物使用性能，确保建筑物安全，拟对现有建筑物进行养护施工；2.施工方具备相应的施工资质和经验，愿意承担上述施工工程；3.双方本着平等自愿、诚实守信的原则，协商一致，签订本合同。第一条施工内容1.1本合同范围内的施工内容包括：（1）建筑物外墙清洗；（2）建筑物外墙保温层维修；（3）建筑物屋面防水施工；（4）建筑物内部装修；（5）其他施工内容详见附件一。1.2施工方应按照业主提供的施工图纸、施工方案和技术要求进行施工。第二条施工工期2.1本合同施工工期自开工之日起至竣工验收合格日止，共计__天。2.2施工方如需延长工期，应提前向业主申请，并征得业主同意。延长工期不足__天的，不计入工期；延长工期超过__天的，按延长天数向业主支付违约金，违约金计算方式为：违约金=延期天数×日违约金金额（元）。第三条施工质量3.1施工方应严格按照国家相关法律法规、行业标准和业主提供的施工图纸、施工方案和技术要求进行施工，确保施工质量。3.2施工过程中，业主有权对施工质量进行监督和检查，施工方应积极配合。3.3工程竣工后，施工方应按照业主的要求进行竣工验收。验收合格的，业主支付剩余工程款；验收不合格的，施工方应按照业主的要求整改，直至达到验收标准。第四条合同价格4.1本合同总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。4.2双方约定，本合同价款包括但不限于：施工材料费、施工人工费、施工机械使用费、管理费、利润等。4.3合同价款支付方式如下：（1）合同签订后__个工作日内，业主向施工方支付合同总价款的__%；（2）工程进度达到__%时，业主向施工方支付合同总价款的__%；（3）工程竣工验收合格后，业主向施工方支付剩余的__%的合同总价款。第五条违约责任5.1双方应严格按照本合同的约定履行各自的义务，如一方违约，应承担违约责任。5.2施工方如未按约定工期完成工程，应按照本合同第二条约定的违约金计算方式向业主支付违约金。5.3施工方如未按约定质量完成工程，应承担整改费用，并支付业主违约金，违约金计算方式为：违约金=整改费用×__%。5.4业主如未按约定时间支付合同价款，应支付施工方滞纳金，滞纳金计算方式为：滞纳金=逾期支付金额×日滞纳金利率（元）。第六条争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格且双方履行完毕本合同约定的权利义务之日终止。甲方（业主）：乙方（施工方）：签订日期：____年____月____日附件一：施工图纸、施工方案和技术要求一、附件列表：1.施工图纸2.施工方案3.技术要求4.施工材料清单5.施工人员名单6.施工进度计划7.竣工验收标准8.违约金计算公式9.滞纳金计算公式二、违约行为及认定：1.施工方未按约定工期完成工程：认定标准为实际完成时间与约定完成时间不符，超出约定工期。2.施工方未按约定质量完成工程：认定标准为工程质量不符合国家相关法律法规、行业标准和业主要求。3.业主未按约定时间支付合同价款：认定标准为实际支付时间与约定支付时间不符，超出约定支付时间。三、法律名词及解释：1.建筑养护施工：指对建筑物进行维修、加固、清洗、保温、防水等作业活动。2.施工工期：指合同约定的施工开始之日起至工程竣工验收合格日止的时间。3.违约金：指一方违反合同约定，应向另一方支付的赔偿金。4.滞纳金：指业主未按约定时间支付合同价款，应支付给施工方的逾期付款违约金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：解决办法为施工方与业主协商，制定合理的延期计划，并征得业主同意。2.工程质量问题：解决办法为施工方按照业主要求整改，直至达到验收标准。3.业主逾期支付价款：解决办法为施工方与业主协商，督促业主按时支付合同价款。4.合同争议：解决办法为双方通过友好协商解决，协商不成的，可以