工程承包合同书

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

工程承包合同书本合同目录一览1.工程概况1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程内容2.合同双方2.1承包人信息2.2发包人信息3.合同价格3.1合同总价3.2价格调整机制3.3预付款3.4进度付款3.5竣工结算4.合同履行4.1承包人义务4.2发包人义务4.3工程进度4.4工程质量4.5安全生产5.合同变更和解除5.1变更条件5.2解除条件6.违约责任6.1承包人违约6.2发包人违约7.争议解决7.1协商解决7.2调解解决7.3仲裁解决7.4法律途径8.合同的生效、变更和终止8.1合同生效条件8.2合同变更程序8.3合同终止条件9.保密条款9.1保密内容9.2保密期限9.3违约责任10.知识产权保护10.1知识产权归属10.2侵权责任11.合同的转让11.1转让条件11.2转让程序12.不可抗力12.1不可抗力事件12.2不可抗力后果13.税款承担13.1税款支付13.2税务申报14.其他条款14.1合同的组成部分14.2合同的修改14.3合同的解除14.4法律适用14.5争议解决14.6合同的生效、变更和终止14.7附件第一部分：合同如下：第一条工程概况1.1工程名称：根据双方协商确定的工程名称。1.2工程地点：工程具体位置，省市区/县详细地址。1.3工程规模：工程的总体规模，包括工程用地面积、建筑占地面积、总建筑面积等。1.4工程内容：具体包括但不限于工程的设计、施工、设备安装、调试、验收等全部工作。第二条合同双方2.1承包人信息：承包人的全称、地址、法定代表人、联系方式等。2.2发包人信息：发包人的全称、地址、法定代表人、联系方式等。第三条合同价格3.1合同总价：双方约定的工程总价，包括工程的一切费用。3.2价格调整机制：双方约定价格调整的条件、方式、幅度等。3.3预付款：双方约定的预付款金额、支付时间、支付方式等。3.4进度付款：双方约定的进度付款的节点、金额、支付时间、支付方式等。3.5竣工结算：双方约定的工程竣工后的结算方式、时间、金额等。第四条合同履行4.1承包人义务：包括但不限于按照合同约定的标准和质量完成工程、按照约定的时间进度推进工程、保证工程的安全等。4.2发包人义务：包括但不限于提供合格的施工场地、及时支付合同价款、提供必要的设计和施工资料等。4.3工程进度：双方约定的工程进度计划和要求。4.4工程质量：双方约定的工程质量标准和要求。4.5安全生产：双方约定的工程安全生产的要求和措施。第五条合同变更和解除5.1变更条件：双方约定的合同变更的条件和程序。5.2解除条件：双方约定的合同解除的条件和程序。第六条违约责任6.1承包人违约：承包人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担违约责任，具体包括但不限于违约金、赔偿损失等。6.2发包人违约：发包人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担违约责任，具体包括但不限于违约金、赔偿损失等。第二部分：（继续按照目录编写合同的第七条到第十四条）第八条知识产权保护8.1知识产权归属：明确工程设计、施工、技术成果等知识产权的归属。8.2侵权责任：对于侵犯知识产权的行为，违约方应承担相应的法律责任。第九条合同的转让9.1转让条件：双方约定的合同转让的条件。9.2转让程序：双方约定的合同转让的程序和要求。第十条不可抗力10.1不可抗力事件：双方约定的不可抗力事件的范围和定义。10.2不可抗力后果：对于不可抗力事件造成的损失和影响，双方约定的处理方式。第十一条税款承担11.1税款支付：双方约定的税款支付责任和方式。11.2税务申报：双方约定的税务申报责任和程序。第十二条其他条款12.1合同的组成部分：明确本合同及其附件为合同的组成部分。12.2合同的修改：双方约定的合同修改的方式和程序。12.3合同的解除：双方约定的合同解除的条件和程序。12.4法律适用：明确本合同适用的法律。12.5争议解决：双方约定的争议解决方式，包括协商、调解、仲裁或法律途径。第十三条合同的生效、变更和终止13.1合同生效条件：明确合同的生效条件。13.2合同变更程序：双方约定的合同变更的程序和要求。13.3合同终止条件：明确合同终止的条件。第十四条附件14.1附件内容：明确附件的名称和内容。14.2附件效力：附件与本合同具有同等的法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方：指在本合同执行过程中，除甲乙双方外，参与工程实施或与工程有关的其他方，包括但不限于中介方、咨询方、设计方、施工分包方、材料供应商等。1.2第三方责任：第三方应按照合同约定和法律法规规定，对其参与工程实施的部分承担相应的责任。第二条第三方介入的程序和条件2.1第三方介入程序：甲乙双方应在合同中明确第三方介入的程序，包括第三方选择的条件、选定方式、介入时间等。2.2第三方介入条件：甲乙双方应在合同中约定第三方的介入条件，包括但不限于第三方资质要求、合同能力、信誉等。第三条第三方义务和责任3.1第三方义务：第三方应按照合同约定和法律法规规定，履行其合同义务，保证工程质量、安全、进度等。3.2第三方责任：第三方对其参与工程实施的部分承担相应的责任，包括但不限于质量责任、安全责任、进度责任等。第四条第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲方关系：第三方应服从甲方的管理和监督，按照甲方的要求进行工程实施。4.2第三方与乙方关系：第三方应按照乙方的要求进行工程实施，保证工程质量、安全、进度等。第五条第三方责任限额5.1第三方责任限额：甲乙双方应在合同中明确第三方的责任限额，包括赔偿限额、罚款限额等。5.2第三方责任限额的确定：第三方责任限额可根据工程规模、合同金额、第三方资质等因素进行确定。第六条第三方违约处理6.1第三方违约：第三方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定的，应承担违约责任。6.2第三方违约处理：甲乙双方可根据合同约定和法律法规规定，对第三方进行违约处理，包括但不限于罚款、赔偿损失等。第七条第三方权益保护7.1第三方权益保护：甲乙双方应尊重第三方的合法权益，不得擅自变更、解除合同。7.2第三方权益保护措施：甲乙双方应采取措施，确保第三方的合法权益得到保护，包括但不限于支付合同价款、提供工作条件等。第八条第三方退出机制8.1第三方退出机制：甲乙双方应约定第三方的退出机制，包括第三方退出的条件、程序、责任等。8.2第三方退出后的处理：第三方退出后，甲乙双方应按照合同约定和法律法规规定，处理与之相关的事宜，包括但不限于工程交接、赔偿损失等。第九条第三方评价和监督9.1第三方评价：甲乙双方应对第三方的工程实施情况进行评价，包括质量、安全、进度等方面。9.2第三方监督：甲乙双方应加强对第三方的监督，确保第三方按照合同约定和法律法规规定履行其义务。第十条第三方保险10.1第三方保险：第三方应按照甲乙双方的要求，为其参与工程实施的部分购买相应的保险，包括但不限于工程质量保险、施工安全保险等。10.2第三方保险的赔偿：第三方保险赔偿应按照保险合同的约定进行，甲乙双方有权要求第三方提供相应的赔偿。第十一条争议解决11.1第三方争议：第三方与甲乙双方之间发生的争议，应通过协商解决。11.2协商不成的处理：协商不成时，可按照合同约定的争议解决方式进行，包括但不限于调解、仲裁或法律途径。第十二条法律适用和管辖12.1法律适用：本合同及其补充协议的签订、效力、解释、履行及争议的解决等均适用中华人民共和国法律。12.2管辖法院：除非双方另有约定，否则任何纠纷均提交工程所在地法院管辖。第十三条合同的生效、变更和终止13.1合同生效条件：本合同在甲乙双方签字或盖章后生效。13.2合同变更程序：合同变更应经甲乙双方协商一致，并以书面形式签订补充协议。13.3合同终止条件：合同终止的条件应在本合同中明确。第十四条附件14.1附件内容：本合同附件包括但不限于工程设计文件、施工图纸、技术规范等。14.2附件效力：附件与本合同具有同等的法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程设计文件设计说明书施工图纸设计计算书设计变更记录2.施工方案和施工组织设计施工方案施工组织设计施工进度计划施工安全措施3.工程量清单和报价单工程量清单报价单价格分析表优惠条款4.合同协议书主合同协议书补充协议修正案合同变更协议5.履约担保文件履约保证金履约担保函银行保函担保公司担保6.验收和结算文件工程验收报告工程结算书工程决算书质量保修书7.法律文件合同法律法规政府批文土地使用权证建筑施工许可8.其他相关文件招投标文件中标通知书授权书委托书说明二：违约行为及责任认定：1.工期延误违约行为：未按合同约定完成工程。责任认定：按照合同约定计算违约金。示例说明：如合同规定工程应在2023年6月30日前竣工，甲方未能按时完成工程，应按每日违约金率计算违约金。2.工程质量不符合约定违约行为：工程质量未达到合同约定的标准。责任认定：要求乙方修复或重新施工，并承担相应费用。示例说明：如工程某部分质量不符合设计要求，乙方应负责整改，并承担由此产生的费用。3.安全责任违约行为：未遵守安全生产规定，导致安全事故。责任认定：根据安全事故的严重程度，承担相应的法律责任。示例说明：如施工现场发生安全事故，乙方应根据事故原因和责任承担相应的法律责任。4.知识产权侵权违约行为：未经许可使用他人的知识产权。责任认定：停止侵权行为，赔偿损失。示例说明：如乙方在工程中使用了未经授权的设计图纸，应停止使用并赔偿甲方因此造成的损失。5.合同变更违约行为：未经同意擅自变更合同内容。责任认定：按照合同约定承担违约责任。示例说明：如甲方未经乙