2024工程施工承包合同范本

合同编号：__________一、工程内容及范围1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________1.5工程质量标准：__________二、合同价格及支付2.1合同总价：__________元（大写：__________元整）。2.2支付方式：__________2.3支付进度：__________三、合同工期3.1工程开工日期：__________3.2工程竣工日期：__________3.3工期延误及违约责任：__________四、承包商的责任与义务4.1承包商应按照合同约定的工程内容、工程质量标准、工期要求完成工程。4.2承包商应承担工程质量保证期内的一切质量问题修复及保修责任。4.3承包商应按照合同约定的时间、数量、质量向业主提供施工图纸、技术资料等相关文件。五、业主的责任与义务5.1业主应按照合同约定的时间向承包商支付合同价款。5.2业主应提供施工所需的场地、水源、电源、道路等基础设施。5.3业主应协助承包商办理工程所需的各种手续，包括但不限于规划、建设、环保、消防等部门的审批手续。六、违约责任6.1承包商未按照合同约定完成工程，应按照逾期竣工天数向业主支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同总价×逾期竣工天数×日违约金率。6.2业主未按照合同约定支付合同价款，应按照逾期支付天数向承包商支付违约金，违约金计算方式为：违约金=应支付合同价款×逾期支付天数×日违约金率。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，双方各执一份。8.2合同未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。8.3本合同及补充协议的修改、补充必须采用书面形式。甲方（业主）：__________乙方（承包商）：__________签订日期：__________注意事项及解决办法：1.合同的签订：确保双方在签订合合同内容清晰明了，双方权益得到充分保障。解决办法为，在签订合同前，由专业法律人士对合同内容进行审核，确保合同的合法性、有效性。2.工程质量：关注工程质量标准的制定和执行，确保工程质量符合约定标准。解决办法为，双方共同确定工程质量标准，并在合同中予以明确；建立质量监督机制，对施工过程进行监督检查。3.工期延误：防止工期延误对双方造成损失，需在合同中约定工期延误的违约责任。解决办法为，明确工期延误的违约金计算方式，并在合同中予以约定。4.合同履行：关注合同履行过程中的变更、解除、终止等情形，确保双方权益。解决办法为，在合同中约定变更、解除、终止合同的条件和程序，以及相应的违约责任。5.争议解决：确保在合同履行过程中发生的争议能够得到妥善解决。解决办法为，在合同中约定争议解决的方式，如友好协商、调解、仲裁或诉讼等。涉及到的法律名词及名词解释：1.工程施工：指按照合同约定，由承包商完成的土建、安装、装修等工程活动。2.合同总价：指双方约定的承包商完成工程所需支付的总金额。3.支付进度：指按照合同约定，业主按照工程进度分阶段支付合同价款的方式。4.工期延误：指工程实际竣工日期超过合同约定的竣工日期。5.违约金：指一方未履行合同约定义务，按照约定向对方支付的违约赔偿金。6.争议解决：指双方在合同履行过程中发生的纠纷通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式予以解决。7.友好协商：指双方在合同履行过程中，通过沟通、协商，达成一致意见的方式。8.调解：指由第三方中立机构或个人协助双方解决合同争议的方式。9.仲裁：指双方在合同中约定仲裁条款，争议提交仲裁委员会进行审理和裁决的方式。10.诉讼：指合同争议提交人民法院进行审理和判决的方式。应用场合：1.适用于各类工程施工项目，如房屋建筑、基础设施建设、装饰装修等。2.适用于工程承包商与业主之间签订的工程施工合同。3.可作为双方在工程施工过程中权益保障和义务约定的依据。补充条款：1.工程变更条款：包括工程范围、内容、进度、价款等方面的变更。2.不可抗力条款：明确不可抗力事件的范围、责任划分及相应的处理办法。3.保险条款：规定双方应购买的保险类型、保险责任范围、保险费用等。4.环境保护条款：明确施工过程中的环保要求、废物处理、污染防护等。5.知识产权保护条款：规定双方在工程施工过程中涉及的知识产权保护事宜。6.保密条款：约定双方在合同履行过程中应保守的商业秘密和隐私。7.争端解决条款：包括争议解决方式、仲裁机构、诉讼管辖等。附件列表：1