签订建设工程合同范例

签订建设工程合同范例第一篇范文：合同编号：__________

建设工程合同

甲方（以下简称“发包方”）：

乙方（以下简称“承包方”）：

鉴于发包方拟在__________（项目名称）地点建设__________（工程名称），需乙方提供相应的施工服务，双方经友好协商，特订立本合同，以资共同遵守。

一、工程概况

1.工程名称：__________

2.工程地点：__________

3.工程内容：__________

4.工程规模：__________

5.工程投资：__________

二、工程承包方式

1.承包方采用__________（固定总价、固定单价、成本加酬金等）承包方式。

2.承包方承诺按照本合同约定，在规定的时间内完成工程，确保工程质量、安全、环保等达到国家及地方相关标准。

三、工期与进度

1.工程总工期为__________个月。

2.乙方应按照以下进度节点完成相应工作：

（1）__________（节点一）前完成__________（具体工作内容）；

（2）__________（节点二）前完成__________（具体工作内容）；

（3）__________（节点三）前完成__________（具体工作内容）；

……

四、工程款支付

1.发包方按照以下方式支付工程款：

（1）__________（进度款支付比例）的工程款在工程进度达到相应节点时支付；

（2）__________（竣工结算款支付比例）的工程款在工程竣工验收合格后支付；

（3）__________（保修金支付比例）的保修金在工程保修期满后支付。

2.乙方在工程进度达到相应节点时，向发包方提交相应的工程进度款申请及相应的支付凭证。

五、质量标准

1.工程质量应符合国家及地方相关质量标准，并满足发包方的要求。

2.乙方应按照国家及地方相关质量标准，对工程进行自检、互检和专检。

3.发包方有权对工程质量进行监督检查，对不符合质量要求的工程，乙方应立即进行整改。

六、安全、环保与文明施工

1.乙方应严格遵守国家及地方有关安全生产、环境保护和文明施工的规定，确保工程安全、环保和文明施工。

2.乙方应建立健全安全生产责任制，确保施工过程中的人身和财产安全。

3.乙方应采取有效措施，减少施工过程中的噪音、粉尘、废水等污染物的排放。

七、工程验收

1.工程竣工验收合格后，双方应共同签署竣工验收报告。

2.发包方有权对工程进行验收，验收不合格的，乙方应按照发包方的要求进行整改。

八、违约责任

1.乙方未能按照合同约定完成工程，导致工期延误，应向发包方支付违约金，违约金按__________（比例）计算。

2.乙方在施工过程中发生安全事故，导致人员伤亡或财产损失，应承担相应的法律责任。

3.乙方未能按照合同约定进行工程款支付，应向发包方支付违约金，违约金按__________（比例）计算。

九、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

十、其他

1.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

2.本合同一式__________份，甲乙双方各执__________份，具有同等法律效力。

附件：

1.工程设计图纸及相关资料；

2.工程量清单；

3.相关法律法规；

4.其他与本合同有关的文件。

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

代表人（签字）：__________

代表人（签字）：__________

签订日期：__________

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

建设工程合同

甲方（以下简称“发包方”）：

乙方（以下简称“承包方”）：

丙方（以下简称“监理方”）：

鉴于发包方拟在__________（项目名称）地点建设__________（工程名称），为保障工程质量、进度和投资控制，特引入丙方作为监理方对工程进行监督管理。三方经友好协商，特订立本合同，以资共同遵守。

一、工程概况

1.工程名称：__________

2.工程地点：__________

3.工程内容：__________

4.工程规模：__________

5.工程投资：__________

二、三方责任与权利

1.发包方责任与权利：

（1）负责提供工程所需的土地、基础设施等条件；

（2）负责按照合同约定支付工程款；

（3）有权要求乙方按照合同约定完成工程；

（4）有权要求监理方对工程质量、进度和投资进行监督管理；

（5）有权要求乙方对工程质量问题进行整改。

2.承包方责任与权利：

（1）按照合同约定，完成工程的设计、施工、验收等工作；

（2）负责工程质量、安全、环保等符合国家及地方相关标准；

（3）有权要求发包方按照合同约定支付工程款；

（4）有权要求监理方对工程质量、进度和投资进行监督管理。

3.监理方责任与权利：

（1）对工程进行全面监督管理，确保工程质量、进度和投资符合合同约定；

（2）有权对乙方的工作进行监督检查，发现问题及时通知乙方整改；

（3）有权对工程进度、质量和投资进行签证确认；

（4）有权要求乙方提供相关资料和报告。

三、工期与进度

1.工程总工期为__________个月。

2.乙方应按照以下进度节点完成相应工作：

（1）__________（节点一）前完成__________（具体工作内容）；

（2）__________（节点二）前完成__________（具体工作内容）；

（3）__________（节点三）前完成__________（具体工作内容）；

……

四、工程款支付

1.发包方按照以下方式支付工程款：

（1）__________（进度款支付比例）的工程款在工程进度达到相应节点时支付；

（2）__________（竣工结算款支付比例）的工程款在工程竣工验收合格后支付；

（3）__________（保修金支付比例）的保修金在工程保修期满后支付。

2.乙方在工程进度达到相应节点时，向发包方提交相应的工程进度款申请及相应的支付凭证。

五、质量标准

1.工程质量应符合国家及地方相关质量标准，并满足发包方的要求。

2.乙方应按照国家及地方相关质量标准，对工程进行自检、互检和专检。

3.发包方有权对工程质量进行监督检查，对不符合质量要求的工程，乙方应立即进行整改。

六、安全、环保与文明施工

1.乙方应严格遵守国家及地方有关安全生产、环境保护和文明施工的规定，确保工程安全、环保和文明施工。

2.乙方应建立健全安全生产责任制，确保施工过程中的人身和财产安全。

3.乙方应采取有效措施，减少施工过程中的噪音、粉尘、废水等污染物的排放。

七、违约责任

1.乙方未能按照合同约定完成工程，导致工期延误，应向发包方支付违约金，违约金按__________（比例）计算。

2.乙方在施工过程中发生安全事故，导致人员伤亡或财产损失，应承担相应的法律责任。

3.乙方未能按照合同约定进行工程款支付，应向发包方支付违约金，违约金按__________（比例）计算。

4.监理方未能履行监理职责，导致工程质量、进度和投资失控，应承担相应的法律责任。

八、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、其他

1.本合同未尽事宜，由三方另行协商解决。

2.本合同一式__________份，甲乙丙三方各执__________份，具有同等法律效力。

附件：

1.工程设计图纸及相关资料；

2.工程量清单；

3.相关法律法规；

4.其他与本合同有关的文件。

第三方介入的意义和目的：

引入监理方作为第三方主体，旨在对工程进行全面监督管理，确保工程质量、进度和投资得到有效控制，保障甲方的权益。

甲方为主导的目的和意义：

甲方作为投资方，通过主导合同条款，确保工程按预期进行，实现投资回报最大化。同时，甲方对工程的质量、进度和投资进行严格把控，降低投资风险。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

工程分包合同

甲方（以下简称“总包方”）：

乙方（以下简称“分包方”）：

丙方（以下简称“监理方”）：

鉴于总包方拟在__________（项目名称）地点建设__________（工程名称），为提高工程效率和专业性，特引入丙方作为监理方对分包工程进行监督管理。三方经友好协商，特订立本合同，以资共同遵守。

一、工程概况

1.工程名称：__________

2.工程地点：__________

3.工程内容：__________

4.工程规模：__________

5.工程投资：__________

二、三方责任与权利

1.总包方责任与权利：

（1）负责提供工程所需的土地、基础设施等条件；

（2）负责按照合同约定支付工程款；

（3）有权要求分包方按照合同约定完成分包工程；

（4）有权要求监理方对分包工程质量、进度和投资进行监督管理；

（5）有权对分包工程的质量、进度和投资进行验收。

2.分包方责任与权利：

（1）按照合同约定，完成分包工程的设计、施工、验收等工作；

（2）负责分包工程质量、安全、环保等符合国家及地方相关标准；

（3）有权要求总包方按照合同约定支付工程款；

（4）有权要求监理方对分包工程质量、进度和投资进行监督管理；

（5）有权在监理方监督下，对工程进度和质量进行自我调整。

3.监理方责任与权利：

（1）对分包工程进行全面监督管理，确保工程质量、进度和投资符合合同约定；

（2）有权对分包方的工作进行监督检查，发现问题及时通知分包方整改；

（3）有权对分包工程进度、质量和投资进行签证确认；

（4）有权要求分包方提供相关资料和报告。

三、工期与进度

1.分包工程总工期为__________个月。

2.分包方应按照以下进度节点完成相应工作：

（1）__________（节点一）前完成__________（具体工作内容）；

（2）__________（节点二）前完成__________（具体工作内容）；

（3）__________（节点三）前完成__________（具体工作内容）；

……

四、工程款支付

1.总包方按照以下方式支付工程款：

（1）__________（进度款支付比例）的工程款在工程进度达到相应节点时支付；

（2）__________（竣工结算款支付比例）的工程款在分包工程竣工验收合格后支付；

（3）__________（保修金支付比例）的保修金在工程保修期满后支付。

2.分包方在工程进度达到相应节点时，向总包方提交相应的工程进度款申请及相应的支付凭证。

五、质量标准

1.分包工程质量应符合国家及地方相关质量标准，并满足总包方的要求。

2.分包方应按照国家及地方相关质量标准，对分包工程进行自检、互检和专检。

3.总包方有权对分包工程的质量进行监督检查，对不符合质量要求的工程，分包方应立即进行整改。

六、安全、环保与文明施工

1.分包方应严格遵守国家及地方有关安全生产、环境保护和文明施工的规定，确保分包工程安全、环保和文明施工。

2.分包方应建立健全安全生产责任制，确保施工过程中的人身和财产安全。

3.分包方应采取有效措施，减少施工过程中的噪音、粉尘、废水等污染物的排放。

七、违约责任

1.分包方未能按照合同约定完成分包工程，导致工期延误，应向总包方支付违约金，违约金按__________（比例）计算。

2.分包方在施工过程中发生安全事故，导致人员伤亡或财产损失，应承担相应的法律责任。

3.分包方未能按照合同约定进行工程款支付，应向总包方支付违约金，违约金按__________（比例）计算。

4.监理方未能履行监理职责，导致分包工程质量、进度和投资失控，应承担相应的法律责任。

八、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、其他

1.本合同未尽事宜，由三方另行协商解决。

2.本合同一式__________份，甲乙丙三方各执____