2024版建设工程合同协议范例

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版建设工程合同协议范例本合同目录一览第一条合同主体1.1发包人1.2承包人第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3支付方式3.4支付进度第四条合同工期4.1开工日期4.2竣工日期4.3工期延误第五条工程质量5.1质量标准5.2质量控制5.3质量验收第六条材料和设备6.1材料供应6.2设备供应6.3材料和设备验收第七条施工组织与管理7.1施工组织设计7.2施工现场管理7.3安全生产管理第八条变更与调整8.1变更范围8.2变更程序8.3变更价款第九条违约责任9.1发包人违约9.2承包人违约9.3违约赔偿第十条争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁10.3诉讼第十一条合同的解除11.1解除条件11.2解除程序11.3解除后的处理第十二条合同的转让12.1转让条件12.2转让程序第十三条保密条款13.1保密内容13.2保密期限13.3违约责任第十四条其他条款14.1不可抗力14.2法律适用14.3合同的效力14.4合同的修订第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1发包人1.1.1发包人名称：1.1.2发包人地址：1.1.3发包人代表：1.1.4发包人联系方式：1.2承包人1.2.1承包人名称：1.2.2承包人地址：1.2.3承包人代表：1.2.4承包人联系方式：第二条工程概况2.1工程名称：2.2工程地点：2.3工程规模：2.4工程内容：第三条合同价格3.1合同总价：3.1.1合同总价金额：3.1.2合同总价币种：3.1.3合同总价支付方式：3.2价格调整：3.2.1价格调整条件：3.2.2价格调整程序：3.2.3价格调整金额计算方式：3.3支付方式：3.3.1支付方式：3.3.2支付主体：3.3.3支付时间：3.3.4支付金额：3.4支付进度：3.4.1支付进度安排：3.4.2各阶段支付比例：3.4.3支付条件：第四条合同工期4.1开工日期：4.2竣工日期：4.3工期延误：4.3.1工期延误原因：4.3.2工期延误处理：4.3.3工期延误责任：第五条工程质量5.1质量标准：5.1.1工程质量标准依据：5.1.2工程质量验收标准：5.2质量控制：5.2.1质量控制措施：5.2.2质量控制主体：5.2.3质量控制流程：5.3质量验收：5.3.1质量验收程序：5.3.2质量验收主体：5.3.3质量验收标准：第六条材料和设备6.1材料供应：6.1.1材料供应范围：6.1.2材料供应时间：6.1.3材料供应质量标准：6.2设备供应：6.2.1设备供应范围：6.2.2设备供应时间：6.2.3设备供应质量标准：6.3材料和设备验收：6.3.1验收程序：6.3.2验收主体：6.3.3验收标准：第八条变更与调整8.1变更范围：8.1.1变更范围包括：8.1.2变更范围不包括：8.2变更程序：8.2.1变更提出：8.2.2变更审批：8.2.3变更实施：8.3变更价款：8.3.1变更价款计算方式：8.3.2变更价款支付时间：8.3.3变更价款支付方式：第九条违约责任9.1发包人违约：9.1.1发包人违约行为：9.1.2发包人违约责任：9.2承包人违约：9.2.1承包人违约行为：9.2.2承包人违约责任：9.3违约赔偿：9.3.1违约赔偿金额：9.3.2违约赔偿方式：第十条争议解决10.1争议解决方式：10.1.1争议解决方式选择：10.1.2争议解决地点：10.2仲裁：10.2.1仲裁机构选择：10.2.2仲裁程序：10.3诉讼：10.3.1诉讼法院选择：10.3.2诉讼程序：第十一条合同的解除11.1解除条件：11.1.1发包人解除合同条件：11.1.2承包人解除合同条件：11.2解除程序：11.2.1解除合同通知：11.2.2解除合同生效时间：11.3解除后的处理：11.3.1解除后合同价款处理：11.3.2解除后工程交付：第十二条合同的转让12.1转让条件：12.1.1转让条件规定：12.1.2转让条件限制：12.2转让程序：12.2.1转让通知：12.2.2转让批准：第十三条保密条款13.1保密内容：13.1.1保密信息范围：13.1.2保密信息形式：13.2保密期限：13.2.1保密期限规定：13.2.2保密期限起算时间：13.3违约责任：13.3.1保密违约行为：13.3.2保密违约责任：第十四条其他条款14.1不可抗力：14.1.1不可抗力事件：14.1.2不可抗力事件处理：14.2法律适用：14.2.1合同适用法律：14.2.2法律变更影响：14.3合同的效力：14.3.1合同生效条件：14.3.2合同生效时间：14.4合同的修订：14.4.1修订条件：14.4.2修订程序：第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入定义1.1第三方定义：在本合同中，第三方指的是除发包人和承包人之外的其他个人或实体，包括但不仅限于中介方、咨询方、监理方、检测方、保险公司等。1.2第三方介入情形：发包人或承包人聘请的中介方、咨询方、监理方等提供专业服务；工程质量、安全等方面的检测、检验；发包人或承包人为合同执行购买的保险；因不可抗力或其他特殊情况需要第三方协助的情况。第二条第三方责任2.1第三方责任界定：第三方应按照合同约定或法律规定，对其提供的服务或产品负责。第三方对发包人或承包人造成的损失，应承担相应的赔偿责任。2.2第三方责任限额：甲乙双方应明确第三方的责任限额，包括但不限于赔偿金额、责任范围等。如无特殊约定，第三方责任限额应根据合同金额的一定比例确定。第三条第三方选择与委托3.1第三方选择：甲乙双方应共同协商选择合适的第三方，确保其具备相应的资质、能力和信誉。3.2第三方委托：甲乙双方应与第三方签订委托协议，明确双方的权利义务，并确保第三方了解本合同的相关条款。第四条第三方介入程序4.1第三方介入通知：当甲乙双方决定引入第三方时，应提前通知对方，并说明介入的原因、时间、范围等信息。4.2第三方介入协调：甲乙双方应协助第三方顺利介入，提供必要的资料、信息和支持，确保合同执行的顺利进行。第五条第三方费用5.1第三方费用承担：甲乙双方应明确第三方的费用承担方式，如由发包人承担、承包人承担或双方共同承担等。5.2第三方费用支付：甲乙双方应按照委托协议的约定，及时支付第三方费用。支付时间、支付方式等应在协议中明确。第六条第三方违约处理6.1第三方违约行为：第三方未按照合同约定或法律规定提供服务或产品，或存在其他违约行为。6.2第三方违约责任：第三方应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。具体违约责任应在委托协议中明确。第七条第三方退出7.1第三方退出条件：第三方在合同执行过程中，因特殊情况需要退出时，应提前通知甲乙双方。7.2第三方退出程序：第三方应按照委托协议的约定，办理退出手续，确保合同执行的连续性和稳定性。第八条第三方与其他方的关系8.1第三方与发包人的关系：第三方应遵守发包人的管理制度、操作规程等，确保合同执行的顺利进行。8.2第三方与承包人的关系：第三方应尊重承包人的权益，按照承包人的要求提供服务或产品。第九条第三方介入的监督与检查9.1甲乙双方应加强对第三方的监督与检查，确保其按照合同约定提供服务或产品。9.2甲乙双方应定期与第三方沟通，了解合同执行情况，及时发现并解决问题。第十条第三方介入的变更10.1第三方变更条件：当第三方因特殊情况需要变更时，甲乙双方应共同协商，确定变更条件。10.2第三方变更程序：甲乙双方应按照委托协议的约定，办理第三方变更手续。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：合同协议书附件二：工程设计图纸附件三：工程量清单附件四：材料和设备供应清单附件五：施工组织设计附件六：施工现场管理规范附件七：安全生产管理规范附件八：合同变更协议附件九：合同解除协议附件十：保密协议附件十一：保险单据附件十二：第三方服务协议附件十三：验收报告附件十四：结算单据附件详细要求和说明：1.合同协议书：明确双方的权利义务、合同金额、工程内容、工期等关键条款。2.工程设计图纸：详细展示工程的外观、结构、布局、材料等要素。3.工程量清单：列出工程所需的各项材料、工程量及价格。4.材料和设备供应清单：明确材料和设备的名称、规格、数量、供应商等信息。5.施工组织设计：详细规划施工流程、施工方法、人员配置等。6.施工现场管理规范：规定施工现场的安全、卫生、环保等方面的要求。7.安全生产管理规范：明确安全生产的责任、措施、应急预案等。8.合同变更协议：当合同内容发生变更时，双方签署的变更协议。9.合同解除协议：当合同解除时，双方签署的解除协议。10.保密协议：明确双方对合同内容及相关资料的保密义务。11.保险单据：证明双方为工程购买的保险的有效性。12.第三方服务协议：明确第三方服务的范围、内容、费用等。13.验收报告：工程完成后，第三方验收机构出具的验收报告。14.结算单据：明确工程结算的金额、支付时间等。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.发包人未按约定时间支付价款。2.承包人未按约定时间完成工程。3.承包人使用不合格材料或设备。4.发包人提供的设计图纸有误。5.发包人未按约定提供施工场地。6.发包人擅自变更工程内容。7.承包人擅自转让合同权利。8.承包人未按约定履行保密义务。9.第三方未按约定提供服务或产品。违约责任认定：1.违约金：按照合同金额的一定比例计算违约金。2.损害赔偿：根据违约行为导致的损失金额进行赔偿。3.延长工期：按照合同约定的工期比例延长工期。4.支付