2024年度新建住宅地暖施工合同

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度新建住宅地暖施工合同2本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方名称及地址1.2承包方名称及地址1.3暖通设计师姓名及资质第二条工程概况2.1工程地点2.2工程规模2.3工程预算第三条施工内容与要求3.1地暖系统的类型3.2地暖管材及品牌3.3铺设方式与标准3.4温控系统安装3.5施工周期第四条质量标准与验收4.1施工质量标准4.2验收程序及时间4.3质量保修期限第五条合同价格与支付5.1合同总价5.2支付方式5.3进度付款条件5.4税金及其他费用第六条工期延误6.1工期延误的责任6.2工期延误的赔偿第七条材料供应7.1材料供应责任7.2材料质量标准7.3材料损耗及处理第八条安全施工8.1安全施工责任8.2安全事故处理第九条知识产权保护9.1知识产权的归属9.2侵权责任第十条违约责任10.1违约行为及责任10.2违约赔偿金额第十一条争议解决11.1争议解决方式11.2仲裁地点及机构第十二条合同的变更与解除12.1合同变更条件12.2合同解除条件第十三条合同的生效与终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件第十四条其他条款14.1保密条款14.2不可抗力条款14.3法律适用及争议解决14.4合同附件第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包方名称及地址1.2承包方名称及地址1.3暖通设计师姓名及资质暖通设计师为：，具备中级工程师职称和相关专业学历，具备多年暖通设计经验。第二条工程概况2.1工程地点工程地点为：省市区路号（甲方提供的住宅用地）。2.2工程规模工程规模为：新建住宅地暖系统，覆盖面积为平方米。2.3工程预算工程预算为：人民币万元整（大写：人民币壹佰万元整）。第三条施工内容与要求3.1地暖系统的类型地暖系统采用水地暖系统，包括管材、锅炉、散热器等设备及安装。3.2地暖管材及品牌地暖管材选用品牌PEX管材，符合国家相关标准和要求。3.3铺设方式与标准地暖管材采用平行铺设方式，管间距为毫米，符合国家标准。3.4温控系统安装温控系统包括温控阀、温度传感器等，由乙方负责安装调试。3.5施工周期施工周期为：自合同签订之日起，共计个工作日。第四条质量标准与验收4.1施工质量标准乙方应按照国家标准和行业规定进行施工，确保地暖系统质量。4.2验收程序及时间验收程序分为中间验收和竣工验收。中间验收在施工过程中进行，竣工验收在工程完成后进行。验收时间为：年月日。4.3质量保修期限质量保修期限为：自验收合格之日起，共计年。第五条合同价格与支付5.1合同总价合同总价为：人民币万元整（大写：人民币壹佰万元整）。5.2支付方式支付方式为：银行转账。5.3进度付款条件进度付款分为三个阶段，分别为工程进度达到30%、60%和100%时。5.4税金及其他费用税金及其他费用按照国家相关法律法规规定执行。第六条工期延误6.1工期延误的责任因乙方原因导致工期延误的，乙方应承担相应的责任。6.2工期延误的赔偿工期延误每超过一天，乙方应向甲方支付违约金元。第七条材料供应7.1材料供应责任乙方负责提供地暖系统所需的所有材料，并保证材料质量。7.2材料质量标准材料质量应符合国家相关标准和要求。7.3材料损耗及处理材料损耗按照实际情况进行计算，损耗部分由乙方承担。第八条安全施工8.1安全施工责任乙方应严格按照国家安全生产法律法规和甲方要求，确保施工安全。8.2安全事故处理如发生安全事故，乙方应立即报告甲方，并按照相关法律法规进行处理。第九条知识产权保护9.1知识产权的归属地暖系统的设计、施工等技术成果归甲方所有，乙方不得侵犯。9.2侵权责任如乙方侵犯甲方的知识产权，乙方应承担相应的法律责任。第十条违约责任10.1违约行为及责任乙方如违反合同约定，甲方有权要求乙方承担违约责任。10.2违约赔偿金额违约赔偿金额根据违约程度和甲方损失进行计算。第十一条争议解决11.1争议解决方式双方发生争议时，可通过友好协商解决；如协商不成，可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2仲裁地点及机构如双方同意仲裁解决争议，仲裁地点为市，仲裁机构为仲裁委员会。第十二条合同的变更与解除12.1合同变更条件合同变更需双方协商一致，并签订书面变更协议。12.2合同解除条件合同解除需双方协商一致，并签订书面解除协议。第十三条合同的生效与终止13.1合同生效条件合同自双方签字（或盖章）之日起生效。13.2合同终止条件合同在约定的工程完成后终止。第十四条其他条款14.1保密条款双方应对合同内容和相关技术信息保密，未经对方同意不得泄露。14.2不可抗力条款如因不可抗力导致合同无法履行，双方可根据实际情况协商解决。14.3法律适用及争议解决本合同适用中华人民共和国法律，如发生争议，按照第十一条约定解决。14.4合同附件附件包括：地暖设计方案、施工图纸、材料品牌及型号等。第二部分：第三方介入后的修正第十五条第三方介入15.1第三方定义本合同所述第三方指非合同当事人，但与合同当事人存在某种法律关系或利害关系的个人或单位。15.2第三方介入情形（1）甲方指定或推荐的供应商、分包商；（2）乙方委托的监理、检测、咨询等服务机构；（3）法律法规规定或双方约定的其他第三方。第十六条第三方责任16.1第三方责任限定第三方介入合同履行过程中，仅对其承诺或约定的义务承担责任，不对甲乙双方的合同履行承担额外责任。16.2第三方责任承担第三方如因违约、侵权或违法行为导致甲乙双方损失，由第三方承担相应责任。甲方、乙方均有权直接向第三方追偿。第十七条第三方权益保护17.1第三方权益保障甲方、乙方应尊重第三方的合法权益，不得损害第三方利益。17.2第三方权益维护如第三方权益受到损害，甲方、乙方均有义务采取措施予以保护。第十八条第三方违约处理18.1第三方违约行为第三方如违反合同约定，甲方、乙方均有权要求第三方承担违约责任。18.2第三方违约赔偿第三方违约赔偿金额根据违约程度和甲方、乙方损失进行计算。第十九条第三方变更19.1第三方变更条件如第三方发生变更，包括但不限于名称、地址、法定代表人等，应及时通知甲方、乙方。19.2第三方变更手续第三方变更需经甲方、乙方同意，并签订书面变更协议。第二十条第三方退出20.1第三方退出条件如第三方提前退出合同，需经甲方、乙方同意，并签订书面退出协议。20.2第三方退出后果第三方退出不影响甲方、乙方之间的合同履行。如因第三方退出导致损失，由第三方承担。第二十一条第三方与甲方、乙方的关系21.1第三方与甲方关系第三方与甲方之间的合同关系，不影响乙方对甲方承担合同义务。21.2第三方与乙方关系第三方与乙方之间的合同关系，不影响甲方对乙方承担合同义务。第二十二条第三方介入的合同效力22.1第三方介入不影响本合同的效力。22.2本合同涉及的第三方权利义务，不因第三方未签字（或盖章）而失效。第二十三条第三方介入的合同补充23.1第三方介入本合同，需明确其权利义务。23.2第三方未明确权利义务的，甲方、乙方不承担第三方责任。第二十四条第三方介入的合同修改24.1第三方要求修改本合同，需经甲方、乙方同意。24.2未经甲方、乙方同意，第三方不得擅自修改本合同。第二十五条第三方介入的合同终止25.1第三方要求终止本合同，需经甲方、乙方同意。25.2第三方终止本合同，不影响甲方、乙方之间的合同履行。第二十六条第三方介入的合同解除26.1第三方要求解除本合同，需经甲方、乙方同意。26.2第三方解除本合同，不影响甲方、乙方之间的合同履行。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：地暖设计方案详细描述地暖系统的布局、管材走向、加热面积等。附件2：施工图纸包含地暖系统施工的具体图纸，如管材布局图、系统安装图等。附件3：材料品牌及型号列出地暖系统所需的所有材料品牌、型号及规格。附件4：施工工艺标准详细描述地暖系统施工的工艺流程、施工要求等。附件5：施工进度计划列出地暖系统施工的详细进度计划，包括各阶段的开始时间、结束时间等。附件6：质量保修书详细描述地暖系统的质量保修范围、保修期限等。附件7：安全施工方案包含施工期间的安全措施、应急预案等。附件8：施工人员名单列出参与地暖系统施工的所有人员姓名、工种、资质等。附件9：材料合格证证明地暖系统所需材料合格的证书或报告。附件10：施工设备清单列出施工所需的所有设备名称、型号、数量等。说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未按照约定的施工进度完成工程。2.乙方使用不符合合同约定的材料或设备。3.乙方未按照设计方案或施工图纸施工。4.乙方未按照约定的质量标准完成工程。5.甲方未按照约定支付进度款。6.甲方未按照约定提供施工场地或施工条件。违约