总包分包方协议

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

总包分包方协议本合同目录一览1.总则1.1定义与解释1.2法律法规适用1.3合同文件的优先顺序2.总包方义务与责任2.1工程范围与内容2.2工程质量标准2.3工程进度与交付3.分包方义务与责任3.1分包工程的范围与内容3.2分包工程的质量标准3.3分包工程的进度与交付4.合同价格与支付4.1合同价格4.2预付款4.3进度付款4.4竣工结算5.合同的履行与变更5.1合同的履行5.2合同的变更6.合同的解除与终止6.1合同解除的条件6.2合同终止的条件7.违约责任7.1总包方的违约责任7.2分包方的违约责任8.争议解决8.1争议解决的方式8.2争议解决的地点与机构9.合同的生效、修改与解除9.1合同的生效条件9.2合同的修改9.3合同的解除10.保密条款10.1保密信息的定义与范围10.2保密责任的履行11.知识产权保护11.1知识产权的归属与使用11.2侵权责任的处理12.合同的转让12.1合同转让的条件12.2合同转让的程序13.合同的附则13.1合同的补充条款13.2合同的修订历史14.合同的签署与备案14.1合同签署的程序14.2合同备案的程序第一部分：合同如下：第一条总则1.1定义与解释（1）协议：指总包方与分包方签订的《总包分包方协议》。（2）总包方：指按照合同约定承担工程总包责任的甲方。（3）分包方：指按照合同约定承担分包工程的乙方。（4）工程：指总包方在合同约定的范围内，向业主承担的工程承包项目。（5）合同：指总包方与分包方签订的，关于工程分包的《总包分包方协议》。1.2法律法规适用本协议的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。1.3合同文件的优先顺序本协议各项条款的解释顺序如下：协议、附件、补充协议、前期谈判记录和其他双方认可的文件。第二条总包方义务与责任2.1工程范围与内容总包方应按照合同约定，向分包方提供具备施工条件的施工现场，以及提供本工程所需的设计文件、施工图纸、技术规范、标准等资料。2.2工程质量标准总包方应对分包工程的施工质量进行监督，确保分包工程的质量符合国家相关法律法规、行业标准和合同约定。2.3工程进度与交付总包方应按照合同约定的时间和进度要求，向分包方提供施工所需的土地、设施、资料等，确保分包工程的顺利实施和按时交付。第三条分包方义务与责任3.1分包工程的范围与内容分包方应按照合同约定，对分包工程进行设计、施工、竣工、保修等工作，并承担相应的质量、安全、环保等责任。3.2分包工程的质量标准分包方应对分包工程的质量负责，确保分包工程的质量符合国家相关法律法规、行业标准和合同约定。3.3分包工程的进度与交付分包方应按照合同约定的时间和进度要求，完成分包工程的施工，并按照总包方的要求，提交相应的工程资料，确保工程按时交付。第四条合同价格与支付4.1合同价格分包工程的合同价格，按照双方确认的工程量清单和单价进行计算，形成合同总价。4.2预付款总包方应在合同签订后30日内，向分包方支付合同总价10%的预付款。4.3进度付款分包方完成合同约定的工程进度后，总包方应在核实无误后30日内，向分包方支付相应的进度款。4.4竣工结算分包工程竣工后，双方按照工程量清单和单价进行最终结算，多退少补。第五条合同的履行与变更5.1合同的履行双方应严格按照合同约定的条款，履行各自的义务和责任。5.2合同的变更合同变更需双方协商一致，并签订书面变更协议。变更协议作为合同的附件，与合同具有同等法律效力。第六条合同的解除与终止6.1合同解除的条件（1）双方同意解除合同；（2）因不可抗力导致合同无法履行；（3）一方明确表示不履行合同主要义务；（4）一方严重违约，对方无法实现合同目的；（5）法律、法规规定的其他解除条件。6.2合同终止的条件合同终止的条件如下：（1）分包工程竣工并验收合格；（2）分包方按合同约定完成保修期限；（3）双方协商一致终止合同；（4）法律、法规规定的其他终止条件。本部分内容共计2234字。第八条违约责任8.1总包方的违约责任（1）总包方未按约定时间提供施工场地、设施、资料等，导致分包方工程延误的，应按照分包方实际损失予以赔偿；（2）总包方提供的设计文件、施工图纸、技术规范、标准等资料有误，导致分包方损失的，应承担相应的赔偿责任；（3）总包方未按照约定履行合同义务，分包方有权解除合同，并要求总包方支付违约金，违约金金额为合同总价款的10%；（4）总包方违反合同约定，未按时支付进度款或预付款的，应支付分包方逾期付款的违约金，违约金按照中国人民银行同期贷款利率计算。8.2分包方的违约责任（1）分包方未按照约定时间完成分包工程，应按照逾期工程价款的每日千分之五向总包方支付违约金；（2）分包方未按照约定质量标准完成分包工程，导致工程不合格的，应承担返工、维修等费用，并支付总包方违约金，违约金金额为不合格工程价款的20%；（3）分包方违反合同约定，未按时支付进度款或预付款的，应支付总包方逾期付款的违约金，违约金按照中国人民银行同期贷款利率计算。第九条争议解决9.1争议解决的方式双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决的地点与机构本合同争议的解决地点为合同签订地人民法院。第十条合同的生效、修改与解除9.1合同的生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，对双方具有法律约束力。9.2合同的修改合同的修改需双方协商一致，并签订书面修改协议。修改协议作为合同的附件，与合同具有同等法律效力。9.3合同的解除合同的解除按照本合同第六章的规定执行。第十一条保密条款10.1保密信息的定义与范围保密信息是指在合同履行过程中，双方披露的、不为公众所知的、具有商业价值的信息，包括但不限于技术秘密、商业秘密、合同内容等。10.2保密责任的履行双方应对保密信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。违反保密义务的，违约方应承担相应的法律责任。第十二条知识产权保护11.1知识产权的归属与使用分包工程相关的知识产权，归总包方所有。分包方在分包工程中使用的总包方提供的技术资料、图纸等，不得侵犯他人的知识产权。11.2侵权责任的处理如分包方在分包工程中使用的设计、技术等侵犯了他人的知识产权，由总包方承担相应的法律责任。分包方应在发现侵权行为后立即通知总包方，并配合总包方处理侵权事宜。第十三条合同的转让12.1合同转让的条件未经对方同意，任何一方不得将合同的全部或部分权利义务转让给第三方。12.2合同转让的程序如需转让合同权利义务，转让方应提前30日书面通知对方，并提交转让合同。对方应在接到通知后30日内未提出异议，转让方方可进行转让。第十四条合同的附则13.1合同的补充条款本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与合同具有同等法律效力。13.2合同的修订历史本合同的修订历史如下：（1）2023年1月1日，双方签订《总包分包方协议》；（2）2023年1月20日，双方签订《总包分包方协议》补充协议一；（3）2023年2月10日，双方签订《总包分包方协议》补充协议二。本部分内容共计1913字。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念1.1本合同所称第三方，是指除甲乙方之外，与本合同无关的法人、其他组织或自然人。1.2第三方介入，是指在合同履行过程中，因第三方的原因导致甲乙双方无法正常履行合同义务。第二条第三方介入的处理2.1甲乙双方应尽力避免第三方介入影响合同的正常履行。一旦发生第三方介入，双方应立即协商解决，必要时可寻求法律途径。2.2第三方介入导致合同无法履行时，甲乙双方均有权解除合同。解除合同的原因、责任及赔偿等，按照本合同相关条款处理。第三条第三方责任限额3.1第三方对甲乙双方的损失负有赔偿责任。甲乙双方因第三方介入产生的损失，包括但不限于直接经济损失、违约金、诉讼费等，由第三方承担。3.2甲乙双方应按照合同约定，向第三方主张赔偿权利。第三方赔偿不足部分，由甲乙双方按照合同约定承担。第四条第三方介入的额外条款4.1若第三方介入导致合同履行期限延长，甲乙双方应根据实际情况商定延长合同履行期限。4.2若第三方介入导致合同履行成本增加，甲乙双方应按照合同约定，承担额外成本。4.3甲乙双方应积极应对第三方介入，采取措施减轻损失。因未采取措施导致损失扩大的，甲乙双方按照合同约定承担相应责任。第五条第三方与其他各方的关系5.1第三方与甲乙双方之间不存在任何合同关系。甲乙双方不对第三方承担任何义务，第三方也不对甲乙双方承担任何义务。5.2第三方介入不影响甲乙双方之间的合同关系。甲乙双方应按照本合同约定，履行各自的义务。5.3甲乙双方与第三方之间的纠纷，不影响甲乙双方履行本合同的义务。甲乙双方应相互配合，确保合同的正常履行。第六条第三方介入的告知义务6.1一旦发生第三方介入，甲乙双方应立即告知对方。6.2甲乙双方应尽力提供第三方介入的相关信息，包括但不限于第三方的名称、介入原因、可能产生的影响等。第七条第三方介入的解决方式7.1甲乙双方应积极寻求与第三方的和解，争取达成一致解决方案。7.2若协商和解不成，甲乙双方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼，寻求法律途径解决。7.3在第三方介入解决过程中，甲乙双方应保持沟通，及时告知对方解决方案的进展情况。第八条第三方介入的记录与保存8.1甲乙双方应详细记录第三方介入的情况，包括但不限于介入时间、介入原因、采取的措施等。8.2甲乙双方应妥善保存与第三方介入相关的证据，以备不时之需。本部分内容共计1473字。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：《工程量清单》附件2：《单价表》附件3：《设计文件》附件4：《施工图纸》附件5：《技术规范》附件6：《标准》附件7：《施工方案》附件8：《保修条款》附件9：《安全防护措施》附件10：《环保措施》附件1：《工程量清单》的详细要求和说明：本附件详细列出了分包工程所需的各项工程量，包括工程项目的名称、数量、单位、工程内容等。甲乙双方应根据工程量清单进行施工，确保工程项目的完整性。附件2：《单价表》的详细要求和说明：本附件列出了分包工程各项工程量的单价，包括材料费、人工费、机械使用费等。甲乙双方应根据单价表计算合同总价，并按照约定的支付方式进行支付。附件3：《设计文件》的详细要求和说明：本附件提供了分包工程所需的设计文件，包括工程设计说明书、设计图纸、技术参数等。分包方应根据设计文件进行施工，确保工程质量符合要求。附件4：《施工图纸》的详细要求和说明：本附件提供了分包工程的施工图纸，包括建筑布局图、结构施工图、安装施工图等。分包方应根据施工图纸进行施工，确保工程施工的正确性。附件5：《技术规范》的详细要求和说明：本附件提供了分包工程所需遵循的技术规范，包括施工工艺、质量标准、安全要求等。分包方应遵守技术规范，确保工程施工的质量和安全。附件6：《标准》的详细要求和说明：本附件提供了分包工程所需遵循的国家标准、行业标准等。分包方应按照标准进行施工，确保工程质量符合规定。附件7：《施工方案》的详细要求和说明：本附件提供了分包工程的施工方案，包括施工进度计划、施工工艺、质量控制措施等。分包方应根据施工方案进行施工，确保工程进度和质量。附件8：《保修条款》的详细要求和说明：本附件明确了分包工程的保修范围、保修期限、保修责任等。分包方应按照保修条款承担保修责任，确保工程质量的长期稳定。附件9：《安全防护措施》的详细要求和说明：本附件提供了分包工程的安全防护措施，包括施工现场安全管理、安全事故处理等。分包方应严格执行安全防护措施，确保工程施工的安全。附件10：《环保措施》的详细要求和说明：本附件提供了分包工程的环保措施，包括环境保护、污染防治等。分包方应按照环保措施进行施工，确保工程施工对环境的影响降至最低。说明二：违约行为及责任认定：1.未按约定时间完成分包工程；2.工程质量不符合国家相关法律法规、行业标准和合同约定；3.未按约定支付进度款或预付款；4.未按约定提供施工场地、设施、资料等；5.违反合同约定的保密义务；6.侵犯他人知识产权；7.转包或违法分包工程。违约责任认定标准：1.未按约定时间完成