2024年度风电场塔基地坪施工承包合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度风电场塔基地坪施工承包合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1合同双方1.2风电场塔基地坪施工1.3承包商义务第二条工程范围与内容2.1工程地点2.2工程规模2.3施工内容第三条合同价格与支付3.1合同总价3.2支付方式3.3进度付款3.4变更费用第四条施工期限4.1施工开始日期4.2施工结束日期4.3延期条款第五条施工质量标准5.1质量要求5.2检验标准5.3质量保证第六条材料与设备6.1材料供应6.2设备要求6.3材料验收第七条安全生产7.1安全生产要求7.2安全事故处理7.3环境保护第八条合同的变更与解除8.1变更条件8.2解除条件8.3变更解除程序第九条违约责任9.1承包商违约9.2业主违约9.3违约赔偿第十条争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁地点10.3仲裁效力第十一条保险责任11.1保险要求11.2保险费用11.3保险理赔第十二条保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3泄露后果第十三条其他条款13.1不可抗力13.2法律适用13.3合同附件第十四条合同的生效、修改与终止14.1合同生效条件14.2合同修改14.3合同终止条件14.4合同终止后的处理第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1合同双方1.1.1本合同甲方为风电场项目业主，具有法人资格，营业执照号码为【营业执照号码】。1.1.2本合同乙方为具有相应资质的风电场塔基地坪施工单位，营业执照号码为【营业执照号码】。1.2风电场塔基地坪施工1.2.1乙方依据本合同约定，负责风电场塔基地坪的施工，包括但不限于地坪硬化、排水系统安装、标志线施划等全部施工内容。1.2.2施工应严格按照国家及行业相关标准进行，确保工程质量符合设计要求和规范。1.3承包商义务1.3.1乙方应按照合同约定的时间和质量标准完成施工任务。1.3.2乙方应承担施工过程中出现的一切安全责任，确保施工安全无事故。1.3.3乙方应按合同约定提供施工图纸和技术文件，并对其准确性负责。1.3.4乙方应按合同约定提供施工人员、设备及材料，并保证其质量和性能。第二条工程范围与内容2.1工程地点本工程位于【工程地点】，具体施工区域由甲方指定。2.2工程规模2.2.1风电场塔基地坪施工面积为【施工面积】平方米。2.2.2施工内容包括但不限于地坪硬化、排水系统安装、标志线施划等。2.3施工内容2.3.1地坪硬化：包括基层处理、面层施工、接缝处理等。2.3.2排水系统安装：包括排水沟、排水管、检查井等设施的安装。2.3.3标志线施划：包括道路标线、安全标志等。第三条合同价格与支付3.1合同总价本合同总价人民币【合同总价】元（大写：【合同总价】元整）。3.2支付方式本合同支付方式采用分期支付，具体支付方式如下：3.2.1合同签订后七个工作日内，甲方支付乙方合同总价【比例】的预付款。3.2.2工程进度达到【比例】时，甲方支付乙方进度款。3.2.3工程验收合格后，甲方支付乙方剩余的合同款项。3.3进度付款乙方按照合同约定的工程进度向甲方提交进度付款申请，甲方应在收到申请后七个工作日内完成审批并支付相应款项。3.4变更费用如因设计变更、工程量增减等原因导致合同总价发生变化的，双方应协商确定变更费用。第四条施工期限4.1施工开始日期本工程施工开始日期为【施工开始日期】。4.2施工结束日期本工程施工结束日期为【施工结束日期】。4.3延期条款4.3.1如乙方因不可抗力等因素导致无法按期完成施工的，应提前七个工作日向甲方提出延期申请。4.3.2甲方应在收到延期申请后七个工作日内审批，并根据实际情况决定是否同意延期。4.3.3如甲方同意延期，乙方应承担因延期产生的相关费用。第五条施工质量标准5.1质量要求乙方应按照合同约定的质量标准进行施工，确保工程质量符合设计要求和规范。5.2检验标准乙方应按国家及行业相关标准对施工过程和成果进行自检、互检和专检，确保工程质量。5.3质量保证乙方应对施工质量承担永久性责任，如工程质量出现问题，乙方应负责修复并承担相应责任。第六条材料与设备6.1材料供应乙方应按照合同约定的材料供应范围和标准提供施工所需材料。6.2设备要求乙方应按照合同约定的设备要求进行施工，确保设备安全、可靠、高效。6.3材料验收甲方或其委托的第三方对乙方提供的材料进行验收，如材料不符合合同约定，甲方有权要求乙方更换或退货。第八条合同的变更与解除8.1变更条件8.1.1在合同履行过程中，如因设计变更、工程量增减等原因导致合同总价发生变化的，双方应协商确定变更费用。8.1.2乙方提出变更申请时，应提交详细的变更方案和费用预算，甲方应在收到申请后七个工作日内完成审批。8.2解除条件8.2.1合同履行过程中，如乙方严重违约，甲方有权解除合同。8.2.2合同解除后，乙方应按照甲方要求处理剩余工程，并承担因解除合同产生的相关费用。8.3变更解除程序8.3.1双方应书面确认变更或解除合同，并签订相应的变更协议或解除协议。8.3.2变更协议或解除协议经双方签字盖章后生效，对双方具有法律约束力。第九条违约责任9.1承包商违约9.1.1乙方未按照合同约定完成施工任务的，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价【比例】的【金额】。9.1.2乙方施工质量不符合约定标准的，应负责修复并承担相应责任。9.2业主违约9.2.1甲方未按照合同约定支付款项的，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款项【比例】的【金额】。9.2.2甲方未按照合同约定提供施工条件的，乙方有权要求延长施工期限，并有权要求甲方支付因此产生的相关费用。9.3违约赔偿违约方应承担因违约产生的损失赔偿责任，赔偿金额包括但不限于直接经济损失、延误工期损失等。第十条争议解决10.1争议解决方式如合同履行过程中发生争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地的人民法院提起诉讼。10.2仲裁地点双方同意将争议提交【仲裁机构名称】进行仲裁，仲裁地点为【仲裁地点】。10.3仲裁效力仲裁裁决为终局裁决，对双方具有法律约束力。双方应履行仲裁裁决，不得再就同一争议提起诉讼。第十一条保险责任11.1保险要求乙方应按照甲方要求，为施工期间的所有人员购买工伤保险和意外伤害保险。11.2保险费用乙方承担保险费用，并在合同价款中支付。11.3保险理赔如发生保险事故，乙方应及时通知甲方，并按照保险条款向保险公司提出理赔申请。第十二条保密条款12.1保密内容双方对在合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密、运营数据等信息予以保密。12.2保密期限保密期限自合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。12.3泄露后果如一方泄露对方保密信息，泄露方应承担相应的违约责任，赔偿对方因此产生的损失。第十三条其他条款13.1不可抗力不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。13.2法律适用本合同适用中华人民共和国法律。13.3合同附件本合同附件包括合同图纸、技术文件、工程量清单等，附件与合同具有同等法律效力。第十四条合同的生效、修改与终止14.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同修改合同生效后，如双方同意对合同进行修改，应签订书面修改协议。14.3合同终止条件本合同在履行完毕、双方解除合同关系后终止。14.4合同终止后的处理合同终止后，乙方应按照甲方要求处理剩余工程，并承担因终止合同产生的相关费用。第二部分：第三方介入后的修正为明确第三方在本合同中的地位及责任，甲乙双方经协商一致，就第三方介入后的相关事项作出如下补充规定：第一条第三方定义1.1本合同所称第三方，是指除甲乙双方外，与本合同实施过程中产生权利义务关系的主体。1.2第三方包括但不限于中介方、监理方、设计方、材料供应商、设备供应商等。第二条第三方介入的条件2.1第三方介入本合同，应征得甲乙双方的一致同意。2.2第三方介入时，应明确其介入的角色和职责，并与甲乙双方达成书面协议。第三条第三方责任3.1第三方应按照甲乙双方的要求，履行其在合同中的义务。3.2第三方对其提供的产品或服务质量负责，并承担相应责任。3.3第三方应遵守国家及行业相关法律法规，不得损害甲乙双方及他人的合法权益。第四条第三方与甲乙双方的关系4.1第三方与甲乙双方之间形成的权利义务关系，不影响甲乙双方之间的合同关系。4.2甲乙双方与第三方之间的纠纷，不影响甲乙双方履行本合同的义务。第五条第三方责任限额5.1第三方应对其在合同履行过程中产生的损失承担赔偿责任。5.2甲乙双方与第三方约定的责任限额，应在书面协议中明确。5.3如第三方未能履行赔偿责任，甲乙双方有权向第三方追偿。第六条第三方介入的变更与解除6.1第三方介入的变更或解除，应遵循本合同的变更解除程序。6.2第三方变更或解除合同，不影响甲乙双方之间的合同关系。第七条第三方违约处理7.1第三方违约，甲乙双方有权要求其承担违约责任。7.2第三方违约导致甲乙双方损失的，甲乙双方有权向第三方追偿。第八条第三方权益保护8.1甲乙双方应尊重第三方的合法权益，不得擅自变更、解除与第三方的合同。8.2甲乙双方与第三方之间的纠纷，应通过合法途径解决。第九条第三方保密义务9.1第三方应对其在合同履行过程中获取的甲乙双方的商业秘密、技术秘密等予以保密。9.2第三方违反保密义务的，应承担违约责任，并赔偿甲乙双方因此产生的损失。第十条第三方合规义务10.1第三方应遵守国家及行业的法律法规，不得从事违法活动。10.2第三方违反法律法规的，应承担相应法律责任。第十一条合同的继续履行11.1在第三方介入本合同的情况下，甲乙双方应继续履行合同义务。11.2甲乙双方与第三方之间的纠纷，不影响甲乙双方履行本合同的义务。第十二条合同的终止与解除12.1第三方退出本合同，不影响甲乙双方之间的合同关系。12.2甲乙双方与第三方之间的合同终止或解除，不影响甲乙双方履行本合同的义务。第十三条违约责任及赔偿13.1第三方未按合同约定履行义务的，应承担违约责任。13.2第三方违约导致甲乙双方损失的，甲乙双方有权向第三方追偿。第十四条争议解决14.1甲乙双方与第三方之间的争议，应通过友好协商解决。14.2如协商不成，可依法向合同签订地的人民法院提起诉讼。本附加条款与本合同具有同等法律效力，自甲乙双方签字盖章之日起生效。如本附加条款与本合同有任何冲突，以本附加条款为准。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：风电场塔基地坪施工设计图纸附件二：风电场塔基地坪施工技术要求附件三：风电场塔基地坪施工进度计划附件四：风电场塔基地坪施工质量标准附件五：风电场塔基地坪施工安全措施附件六：风电场塔基地坪施工材料供应清单附件七：风电场塔基地坪施工设备清单附件八：风电场塔基地坪施工人员名单附件九：风电场塔基地坪施工保险证明文件附件十：风电场塔基地坪施工合同变更记录附件十一：风电场塔基地坪施工合同解除记录附件的详细要求和说明：附件一：风电场塔基地坪施工设计图纸本附件应包括施工区域的地形图、施工图、细部图等，用以指导施工过程。附件二：风电场塔基地坪施工技术要求本附件应详细列出施工过程中应遵循的技术规范和标准，包括材料要求、施工方法、验收标准等。附件三：风电场塔基地坪施工进度计划本附件应明确列出施工的各个阶段及预期完成时间，包括开工日期、竣工日期等。附件四：风电场塔基地坪施工质量标准本附件应详细列出施工质量的要求，包括表面平整度、强度、耐磨性等指标。附件五：风电场塔基地坪施工安全措施本附件应列出施工过程中应采取的安全措施，包括人员安全、设备安全、防火防爆等。附件六：风电场塔基地坪施工材料供应清单本附件应详细列出施工所需材料的种类、规格、数量、质量要求等。附件七：风电场塔基地坪施工设备清单本附件应详细列出施工所需设备的种类、型号、数量、性能要求等。附件八：风电场塔基地坪施工人员名单本附件应列出参与施工的所有人员的信息，包括姓名、职务、资质等。附件九：风电场塔基地坪施工保险证明文件本附件应提供乙方为施工人员购买的工伤保险和意外伤害保险的证明文件。附件十：风电场塔基地坪施工合同变更记录本附件用于记录合同执行过程中发生的任何变更，包括变更的内容、日期、双方签字等。附件十一：风电场塔基地坪施工合同解除记录本附件用于记录合同执行过程中发生的解除情况，包括解除的原因、日期、双方签字等。说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未按合同约定时间完成施工任务。2.乙方施工质量不符合合同约定的标准。3.乙方未按合同约定提供材料或设备。4.乙方未按合同约定采取安全措施，导致安全事故。5.甲方未按合同约定支付款项。6.甲方未按合同约定提供施工条件。违约责任认定标准：1.违约方应承担因违约产生的直接经济损失。2.违约方应承担因违约导致的延误工期损失。3.违约方应承担因违约造成的甲乙双方商誉损失。4.违约方应承担违约金，违约金为合同总价【比例】的【金额】。示例说明：如果乙方未按合同约定的时间完成施工任务，甲方有权根据合同约定的违约金比例要求乙方支付违约金。例如，如果合同总价为一亿元，约定违约金比例为每日千分之五，那么乙方延迟一天完成施工任务，甲方就有权要求乙方支付五十万元的违约金。全文完。2024年度风电场塔基地坪施工承包合同1本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1合同双方1.2合同标的1.3风电场塔基地坪施工第二条合同范围及内容2.1施工项目2.2施工标准及要求2.3施工材料及设备第三条合同价格及支付3.1合同总价3.2支付方式及时间3.3价格调整机制第四条施工期限及进度4.1施工开始日期4.2施工结束日期4.3施工进度计划第五条施工质量及验收5.1施工质量标准5.2验收程序及标准5.3质量保证期第六条安全生产及环保要求6.1安全生产措施6.2环保措施6.3安全事故处理第七条违约责任及赔偿7.1违约行为及责任7.2赔偿计算及支付7.3不可抗力因素的影响第八条争议解决8.1协商解决8.2调解解决8.3仲裁或诉讼解决第九条合同的变更与解除9.1合同变更条件9.2合同解除条件9.3变更与解除的程序第十条保密条款10.1保密信息范围10.2保密义务及期限10.3违约保密条款的赔偿第十一条合同的生效、履行与终止11.1合同生效条件11.2合同履行期限11.3合同终止条件第十二条法律、法规及争议解决12.1适用法律12.2争议解决方式12.3法院管辖权第十三条其他条款13.1合同附件13.2补充协议13.3合同修改及补充第十四条合同的签署14.1签署日期14.2签署地点14.3合同正本及副本份数第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1合同双方甲方：X风电场开发有限公司乙方：X建筑工程有限公司1.2合同标的本合同标的为甲方风电场塔基地坪施工项目，包括但不限于地坪施工、排水系统施工、照明系统施工等。1.3风电场塔基地坪施工施工范围：风电场范围内所有塔基地坪施工项目。施工内容：按照甲方提供的施工图纸及施工方案进行施工。第二条合同范围及内容2.1施工项目包括但不限于地坪混凝土浇筑、地坪平整、排水系统铺设、照明系统安装等。2.2施工标准及要求按照甲方提供的施工图纸、规范及标准进行施工。2.3施工材料及设备乙方应按照甲方要求，提供合格的施工材料及设备，并保证材料及设备的质量。第三条合同价格及支付3.1合同总价本合同总价为一亿伍仟万元整（￥150,000,000）。3.2支付方式及时间甲方按照乙方提交的进度报告及甲方审核确认的完成情况，分阶段支付合同价款。3.3价格调整机制如遇不可抗力等因素导致施工成本上升，双方可协商调整合同价格。第四条施工期限及进度4.1施工开始日期本合同约定的施工开始日期为2024年3月1日。4.2施工结束日期本合同约定的施工结束日期为2024年9月30日。4.3施工进度计划乙方应按照甲方要求，制定详细的施工进度计划，并提交甲方审核。第五条施工质量及验收5.1施工质量标准乙方应按照甲方提供的施工图纸、规范及标准进行施工，确保施工质量符合要求。5.2验收程序及标准施工完成后，乙方应按照甲方要求进行自检，并提交验收申请。甲方组织验收，验收合格后支付合同尾款。5.3质量保证期乙方对施工质量提供一年内的质量保证期，如发生质量问题，乙方负责及时修复。第六条安全生产及环保要求6.1安全生产措施乙方应制定并执行严格的安全生产措施，确保施工过程中的安全生产。6.2环保措施乙方应遵守国家环保法规，做好施工过程中的环保工作。6.3安全事故处理如发生安全事故，乙方应立即报告甲方，并按照甲方要求进行处理。第八条争议解决8.1协商解决双方应通过友好协商，尽力解决合同履行过程中的争议。8.2调解解决如协商不成，双方同意向甲方所在地的调解委员会申请调解。8.3仲裁或诉讼解决如调解不成，任何一方均可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。第九条合同的变更与解除9.1合同变更条件合同履行过程中，如遇特殊情况，双方同意变更合同的，可以签订补充协议。9.2合同解除条件甲方有权解除合同，如乙方严重违约或不可抗力等原因导致合同无法履行。9.3变更与解除的程序合同变更或解除应签订书面协议，并经双方盖章生效。第十条保密条款10.1保密信息范围乙方应对在合同履行过程中获得的甲方商业秘密和机密信息予以保密。10.2保密义务及期限乙方应承担保密义务，保密期限自合同签订之日起计算，至合同终止或履行完毕之日止。10.3违约保密条款的赔偿如乙方违反保密义务，应承担违约责任，赔偿甲方因此遭受的损失。第十一条合同的生效、履行与终止11.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同履行期限合同履行期限为自合同生效之日起至合同约定的工程竣工交付之日止。11.3合同终止条件本合同在履行完毕、双方结算完毕且乙方妥善移交工程资料后终止。第十二条法律、法规及争议解决12.1适用法律本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。12.2争议解决方式如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向甲方所在地人民法院提起诉讼。12.3法院管辖权甲方所在地人民法院对本合同争议有管辖权。第十三条其他条款13.1合同附件本合同附件包括施工图纸、施工方案、规范及标准等。13.2补充协议如合同履行过程中有需要补充的事宜，双方可以签订补充协议。13.3合同修改及补充本合同的修改和补充，应由双方以书面形式签订，并与本合同具有同等法律效力。第十四条合同的签署14.1签署日期本合同于2024年2月18日签署。14.2签署地点本合同在甲方所在地签署。14.3合同正本及副本份数本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正鉴于本合同履行过程中可能涉及第三方介入，为明确各方的权利义务，现就第三方介入相关事项进行补充约定。第一条第三方概念界定1.1第三方定义本合同所称第三方，是指除甲乙双方外，与本合同项目具有利害关系，参与或可能参与项目实施的自然人、法人或其他组织。1.2第三方类型第三方包括但不限于中介方、监理方、设计方、材料供应商、设备供应商等。第二条第三方介入的程序及责任2.1第三方介入程序第三方介入应遵循甲方同意、乙方知悉的原则。甲方有权邀请第三方参与项目，乙方应予以配合。2.2第三方责任第三方应按照甲方的要求及合同约定，履行相应的义务，并承担相应的责任。2.3第三方权利第三方享有合同约定的权利，包括但不限于参与项目决策、监督工程进度等。第三条第三方与甲乙方的关系3.1第三方与甲方关系第三方应服从甲方的管理和监督，按照甲方的要求履行合同义务。3.2第三方与乙方关系第三方与乙方无直接合同关系。乙方应按照合同约定，配合第三方的工作。3.3第三方与甲乙双方的沟通第四条第三方责任限额4.1第三方责任限额定义第三方责任限额是指第三方因违约、侵权或疏忽等原因导致甲方或乙方损失的最高赔偿限额。4.2第三方责任限额的确定第三方责任限额根据合同金额的一定比例确定，具体比例由双方协商确定。4.3第三方责任限额的调整合同履行过程中，如第三方责任限额不足以弥补甲方或乙方损失，双方可协商调整。第五条第三方违约处理5.1第三方违约行为第三方违反合同约定，导致甲方或乙方损失的，第三方应承担违约责任。5.2第三方违约赔偿第三方应按照合同约定或甲方、乙方损失的实际金额赔偿。5.3第三方违约与甲方、乙方关系第三方违约不影响甲方、乙方之间的合同关系。甲方、乙方仍应按照合同约定履行各自义务。第六条第三方侵权处理6.1第三方侵权行为第三方侵犯甲方或乙方合法权益，导致损失的，第三方应承担侵权责任。6.2第三方侵权赔偿第三方应按照侵权行为造成的实际损失赔偿。6.3第三方侵权与甲方、乙方关系第三方侵权不影响甲方、乙方之间的合同关系。甲方、乙方仍应按照合同约定履行各自义务。第七条第三方退出及替代7.1第三方退出条件第三方因故不能继续履行合同义务时，应提前通知甲方、乙方。7.2第三方退出程序第三方退出应遵循合同约定或甲乙双方协商确定的程序。7.3第三方替代第三方退出后，甲方、乙方有权选择合适的替代方继续履行合同。第八条第三方介入对合同其他条款的影响本合同其他条款如与第三方介入相关事项冲突，以第三方介入相关事项为准。第九条合同的补充与修改本合同的补充与修改，应由甲乙双方协商一致，并以书面形式签订。第十条合同的生效、履行与终止本合同的生效、履行与终止，按照合同第一条至第九条的约定执行。第十一条法律、法规及争议解决本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。第十二条合同附件本合同附件包括第三方介入的具体条款、第三方名单等。第十三条其他条款如合同履行过程中有需要补充的事宜，双方可以签订补充协议。第十四条合同的签署本合同于2024年2月18日签署。第十五条签署地点本合同在甲方所在地签署。第十六条合同正本及副本份数本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：施工图纸详细描述风电场塔基地坪施工的详细图纸，包括尺寸、材料、施工工艺等要求。附件二：施工方案明确施工过程中的具体步骤、施工方法、施工周期等。附件三：规范及标准列出本合同施工过程中需要遵守的国家标准、行业标准和地方标准。附件四：材料及设备清单详细列出施工过程中需要使用的材料种类、型号、规格及数量，以及所需设备的型号、规格、数量等信息。附件五：安全生产措施明确施工过程中的安全生产要求，包括安全防护设施、安全操作规程等。附件六：环保措施列出施工过程中的环保要求，包括废水、废气处理方案，噪声、扬尘控制措施等。附件七：质量保证措施明确乙方对施工质量提供的保障措施，包括质量检测、质量控制等。附件八：第三方名单列出合同履行过程中可能涉及到的第三方名单，包括但不限于中介方、监理方、设计方、材料供应商、设备供应商等。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.乙方未按照约定的施工图纸、规范及标准进行施工。2.乙方未按照约定的施工进度进行施工。3.乙方使用的材料、设备不符合合同要求。4.乙方未按照约定履行安全生产、环保措施。5.第三方未按照约定履行合同义务。责任认定标准：1.乙方违约行为导致甲方损失的，乙方应按照实际损失金额进行赔偿。2.乙方违约行为导致工程进度延误的，乙方应支付相应的违约金。3.乙方使用的材料、设备不符合合同要求的，乙方应负责更换或修复。4.乙方未按照约定履行安全生产、环保措施导致安全事故或环保问题发生的，乙方应承担相应责任。5.第三方未按照约定履行合同义务导致甲方或乙方损失的，第三方应承担相应责任。示例说明：如乙方未按照约定的施工图纸、规范及标准进行施工，导致风电场塔基地坪施工质量不符合要求，乙方应承担重新施工的费用及赔偿甲方因此造成的损失。全文完。2024年度风电场塔基地坪施工承包合同2本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1承包商定义1.2业主定义1.3施工地点定义第二条合同范围及工作内容2.1工程概述2.2施工范围2.3工作内容第三条合同价格及支付方式3.1合同总价3.2支付方式3.3进度付款3.4最终付款第四条施工期限及进度4.1施工期限4.2施工进度计划4.3延期条款第五条施工质量标准及要求5.1质量标准5.2施工要求5.3验收标准第六条材料及设备供应6.1材料供应6.2设备供应6.3材料及设备验收第七条施工安全及环保要求7.1施工安全7.2环保要求7.3安全事故处理第八条合同变更及解除8.1合同变更8.2合同解除第九条违约责任及赔偿9.1违约行为9.2违约责任9.3赔偿金额第十条争议解决10.1争议解决方式10.2诉讼管辖第十一条合同的生效、变更和终止11.1合同生效条件11.2合同变更条件11.3合同终止条件第十二条保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3违约保密条款第十三条法律适用及争议解决13.1法律适用13.2争议解决第十四条其他条款14.1不可抗力14.2合同附件14.3补充协议第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1承包商定义本合同中的承包商指的是具有合法营业执照和资质证书，承担风电场塔基地坪施工任务的企业，即甲方。1.2业主定义本合同中的业主指的是风电场塔基地坪施工项目的所有者或者授权管理者，即乙方。1.3施工地点定义本合同中的施工地点指的是业主指定的进行风电场塔基地坪施工的具体地点。第二条合同范围及工作内容2.1工程概述本合同涉及的风电场塔基地坪施工工程，包括风电场塔基的地面处理、排水系统施工、塔基基础施工等。2.2施工范围承包商应按照合同约定的施工图纸和技术规范，完成风电场塔基及其周边地区的施工任务。2.3工作内容承包商应负责风电场塔基地坪施工的全面工作，包括但不限于施工方案的制定、施工进度的控制、施工质量的保证、施工安全的管理等。第三条合同价格及支付方式3.1合同总价本合同总价定为人民币【】元整（大写：【】元整），币种为人民币。3.2支付方式业主应按照合同约定的付款节点，通过银行转账的方式向承包商支付合同款项。3.3进度付款业主按照承包商完成的工程进度，分阶段支付合同款项。具体付款比例和节点在合同附件中详细约定。3.4最终付款承包商完成所有合同约定的施工任务，并经业主验收合格后，业主支付合同总价的剩余部分。第四条施工期限及进度4.1施工期限本合同约定的风电场塔基地坪施工期限为【】日。4.2施工进度计划承包商应制定详细的施工进度计划，并报业主审批。承包商应按照进度计划完成施工任务。4.3延期条款如因不可抗力等特殊情况导致施工无法按照约定时间完成的，承包商应及时通知业主，并采取措施减少损失。具体延期条款在合同附件中详细约定。第五条施工质量标准及要求5.1质量标准风电场塔基地坪施工质量应符合国家相关法律法规、行业标准和业主的要求。5.2施工要求承包商应按照施工图纸、技术规范和标准要求进行施工，确保施工质量。5.3验收标准风电场塔基地坪施工完成后，业主应组织验收。验收合格的，视为施工任务完成。具体验收标准在合同附件中详细约定。第六条材料及设备供应6.1材料供应承包商应按照合同约定的材料供应要求，提供合格的施工材料。6.2设备供应承包商应提供合同约定的施工设备，并保证设备正常运行。6.3材料及设备验收业主应对承包商提供的材料和设备进行验收，不符合合同约定的，承包商应予以更换或修复。第八条合同变更及解除8.1合同变更任何一方如需变更合同内容，应书面通知对方，并经双方协商一致。合同变更应签订书面协议，作为本合同的附件。8.2合同解除在合同履行过程中，任何一方不得单方面解除合同。如因不可抗力等原因导致合同无法继续履行，双方协商一致后可以解除合同。合同解除应签订书面协议，作为本合同的附件。第九条违约责任及赔偿9.1违约行为任何一方违反合同的约定，均视为违约。9.2违约责任违约方应承担违约责任，向守约方支付违约金，违约金的具体数额在合同附件中约定。9.3赔偿金额除违约金外，违约方还应赔偿因违约给守约方造成的直接经济损失。第十条争议解决10.1争议解决方式合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决。协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。10.2诉讼管辖诉讼管辖法院为合同签订地人民法院。第十一条合同的生效、变更和终止11.1合同生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。11.2合同变更条件合同变更应签订书面协议，经双方签字（或盖章）后生效。11.3合同终止条件合同终止的条件在合同附件中约定。第十二条保密条款12.1保密内容双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。12.2保密期限保密期限自合同生效之日起计算，至合同终止之日起【】年止。12.3违约保密条款违反保密条款的一方应承担违约责任，向守约方支付违约金，违约金的具体数额在合同附件中约定。第十三条法律适用及争议解决13.1法律适用本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。13.2争议解决如双方在合同履行过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第十四条其他条款14.1不可抗力不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。发生不可抗力事件的一方应立即通知对方，并提供相关证明文件。14.2合同附件本合同附件包括合同图纸、技术规范、付款计划、施工进度计划等。附件与本合同具有同等法律效力。14.3补充协议本合同未尽事宜，双方可以签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念1.1第三方定义本合同中的第三方指的是除甲乙方之外，参与合同履行过程的其他主体，包括但不限于中介方、监理方、施工分包方等。1.2第三方责任第三方介入合同履行过程中，应对其行为承担相应的法律责任。第三方应遵守合同约定，并履行合同义务。第二条第三方介入的附加说明条款2.1第三方选择甲乙方应共同协商确定第三方的选择标准、选择程序和选择结果的确认方式。2.2第三方职责第三方应按照合同约定履行其职责，确保合同的顺利履行。第三方职责的具体描述在合同附件中详细约定。2.3第三方权利第三方在合同履行过程中享有合同约定的权利，包括但不限于合同款项的支付、施工进度的控制等。2.4第三方义务第三方应承担合同约定的义务，包括但不限于按照合同约定提供服务、确保服务质量和进度等。第三条第三方介入对甲乙方的额外条款及说明3.1甲乙方的义务甲乙方在第三方介入后，应继续履行合同约定的义务，并配合第三方的工作。3.2甲乙方的权利甲乙方在第三方介入后，仍享有合同约定的权利，包括但不限于对施工质量的监督、对施工进度的要求等。3.3第三方介入对甲乙方的影响第三方介入不影响甲乙方之间的合同关系，甲乙方应按照合同约定履行各自的权利和义务。第四条第三方责任限额4.1第三方责任限额的确定第三方责任限额在合同附件中详细约定，包括但不限于第三方对甲乙方造成的经济损失的赔偿限额。4.2第三方超过责任限额的处理如第三方超过责任限额，甲乙方有权要求第三方承担超过限额的赔偿责任。4.3第三方责任限额的调整合同履行过程中，甲乙方可以根据实际情况协商调整第三方责任限额。第五条第三方与甲乙方的划分说明5.1第三方与甲乙方的关系第三方与甲乙方的关系是基于合同约定形成的合作关系，第三方应独立承担其行为产生的法律责任。5.2第三方与甲乙方的责任划分第三方在合同履行过程中的责任和义务在合同附件中详细约定，甲乙方不承担第三方的不当行为产生的责任。5.3第三方与甲乙方的权益划分第三方的权益在合同附件中详细约定，甲乙方不享有第三方的权益。第六条第三方介入的争议解决6.1第三方介入产生的争议解决如第三方介入产生争议，甲乙方应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。6.2第三方介入争议的诉讼管辖第三方介入争议的诉讼管辖法院在合同附件