2024年新建住宅区电照施工合同3篇_第1页
2024年新建住宅区电照施工合同3篇_第2页
2024年新建住宅区电照施工合同3篇_第3页
2024年新建住宅区电照施工合同3篇_第4页
2024年新建住宅区电照施工合同3篇_第5页
已阅读5页,还剩53页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年新建住宅区电照施工合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及代表人1.2乙方名称及代表人1.3丙方名称及代表人1.4术语定义第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整机制3.3支付方式3.4支付时间表第四条工程进度4.1开工日期4.2竣工日期4.3工程进度报告4.4延期条款第五条工程质量5.1质量标准5.2质量保证措施5.3质量检验5.4质量争议解决第六条材料和设备6.1材料供应6.2设备供应6.3材料和设备验收6.4材料和设备保管第七条施工安全7.1安全标准7.2安全防护措施7.3安全事故处理7.4安全培训第八条环境保护8.1环保标准8.2环保措施8.3环保责任8.4环保检查第九条变更与调整9.1变更范围9.2变更程序9.3变更费用9.4调整条款第十条违约责任10.1甲方违约10.2乙方违约10.3丙方违约10.4违约赔偿第十一条争议解决11.1争议范围11.2协商解决11.3调解解决11.4仲裁解决第十二条合同解除12.1解除条件12.2解除程序12.3解除后的责任处理12.4解除后的费用处理第十三条一般条款13.1合同的生效、变更和终止13.2保密条款13.3不可抗力13.4法律适用13.5争议解决方式第十四条附件14.1合同附件列表14.2附件内容说明14.3附件的有效性第一部分:合同如下:第一条合同主体及定义1.1甲方名称及代表人甲方全称为“某市某区新建住宅区开发有限公司”,法定代表人为“”。1.2乙方名称及代表人乙方全称为“某电力建设有限公司”,法定代表人为“”。1.3丙方名称及代表人丙方全称为“某建筑工程监理有限公司”,法定代表人为“”。1.4术语定义(1)甲方:指某市某区新建住宅区开发有限公司。(2)乙方:指某电力建设有限公司。(3)丙方:指某建筑工程监理有限公司。(4)电照工程:指新建住宅区的电力供应及照明设施的施工工程。(5)合同履行期:指本合同自签订之日起至电照工程竣工验收合格之日止的期间。第二条工程概况2.1工程名称新建住宅区电照工程。2.2工程地点某市某区新建住宅区。2.3工程规模电照工程覆盖新建住宅区所有住宅楼及公共区域,共计栋楼,个公共区域。2.4工程内容(1)电力供应设施:包括变电站、供电线路、配电箱等。(2)照明设施:包括道路照明、庭院照明、景观照明等。第三条合同价格3.1合同总价本合同总价为一亿零五百万元整(¥105,000,000)。3.2价格调整机制(1)如遇国家政策调整,导致材料、设备价格上涨,按相关政策调整合同价格。(2)如遇不可抗力因素,导致工程进度延误,按实际情况协商调整合同价格。3.3支付方式本合同支付方式为按工程进度分阶段支付。3.4支付时间表详见附件一:支付时间表。第四条工程进度4.1开工日期本工程开工日期为2024年4月1日。4.2竣工日期本工程竣工日期为2024年10月30日。4.3工程进度报告乙方应每月向甲方提交工程进度报告,报告内容包括工程完成情况、进度计划及需解决的问题等。4.4延期条款(1)如因甲方原因导致工程延期,乙方有权要求甲方支付延期期间的工程价款。(2)如因乙方原因导致工程延期,甲方有权要求乙方支付延期期间的违约金。第五条工程质量5.1质量标准本工程质量标准应符合国家电力工程及照明工程相关规范和标准。5.2质量保证措施乙方应建立健全质量管理体系,确保工程质量。5.3质量检验(1)工程验收:工程竣工后,甲方、乙方、丙方共同进行验收,验收合格后方可投入使用。(2)质量保修:工程竣工验收合格后,乙方应按国家规定提供质保服务。5.4质量争议解决如发生质量争议,各方应协商解决;协商不成的,可按合同约定的争议解决方式处理。第六条材料和设备6.1材料供应乙方负责电照工程所需材料的供应,材料质量应符合国家相关标准。6.2设备供应乙方负责电照工程所需设备的供应,设备质量应符合国家相关标准。6.3材料和设备验收甲方、乙方、丙方共同对材料和设备进行验收,验收不合格的,乙方应负责更换或修复。6.4材料和设备保管乙方应妥善保管工程材料和设备,防止损坏、丢失。第八条施工安全8.1安全标准本工程安全标准应符合国家相关安全规范和标准。8.2安全防护措施乙方应制定并落实施工现场安全防护措施,确保施工现场安全。8.3安全事故处理如发生安全事故,乙方应立即报告甲方和丙方,并按国家相关规定处理。8.4安全培训乙方应对施工现场人员进行安全培训,提高施工现场人员的安全意识。第九条环境保护9.1环保标准本工程环保标准应符合国家相关环保规范和标准。9.2环保措施乙方应制定并落实施工现场环保措施,确保施工现场环保。9.3环保责任乙方应对施工现场环保工作负责,确保工程顺利进行。9.4环保检查乙方应接受政府环保部门的检查,如不符合环保要求,应及时整改。第十条变更与调整10.1变更范围本合同履行过程中,如需变更工程内容、规模、进度等,应签订书面变更协议。10.2变更程序变更协议应经甲方、乙方、丙方协商一致后签订,并按本合同约定的支付方式调整合同价格。10.3变更费用因变更产生的费用,按变更协议的约定承担。10.4调整条款本合同其他条款如需调整,应经甲方、乙方、丙方协商一致后签订书面协议。第十一条违约责任11.1甲方违约甲方如不履行合同约定的义务,应承担违约责任。11.2乙方违约乙方如不履行合同约定的义务,应承担违约责任。11.3丙方违约丙方如不履行合同约定的义务,应承担违约责任。11.4违约赔偿违约方应赔偿因此给对方造成的损失。第十二条争议解决12.1争议范围本合同履行过程中发生的争议,应通过协商解决。12.2协商解决协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。12.3调解解决争议发生后,也可向合同签订地的调解组织申请调解。12.4仲裁解决如双方同意仲裁,争议可提交合同签订地的仲裁委员会仲裁。第十三条一般条款13.1合同的生效、变更和终止本合同自签订之日起生效,合同的变更和终止,应签订书面协议。13.2保密条款各方应对本合同内容及签订过程中的商业秘密予以保密。13.3不可抗力因不可抗力导致合同无法履行,各方可根据实际情况协商解决。13.4法律适用本合同适用中华人民共和国法律。13.5争议解决方式本合同争议的解决方式,按本合同第十一条、第十二条的约定执行。第十四条附件14.1合同附件列表附件一:支付时间表附件二:工程设计文件附件三:材料和设备清单14.2附件内容说明附件内容为本合同的组成部分,具有同等法律效力。14.3附件的有效性附件的修改和补充,应经甲方、乙方、丙方协商一致后签订书面协议。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入定义1.1第三方定义本合同中所称第三方,是指除甲方、乙方和丙方之外,参与本工程建设的其他单位或个人。1.2第三方类型第三方包括但不限于设计单位、施工单位、材料供应商、设备供应商、检测机构、监理单位等。第二条第三方介入程序2.1第三方选择甲方、乙方、丙方应共同协商选择第三方,确保第三方具备相关资质和能力。2.2第三方合同签订甲方、乙方、丙方应与第三方签订书面合同,明确双方的权利和义务。2.3第三方责任划分第三方应承担其合同范围内的责任,与甲方、乙方、丙方的责任划分明确。第三条第三方责任及义务3.1第三方责任第三方应按照合同约定,完成其职责范围内的工程,并保证工程质量。3.2第三方义务第三方应遵守国家相关法律法规,服从甲方、乙方、丙方的管理,配合工程顺利进行。3.3第三方权利第三方在其职责范围内,享有合同约定的权利。第四条第三方介入后的合同变更4.1变更情形如第三方介入导致工程内容、规模、进度等发生变化,甲方、乙方、丙方应协商一致,签订书面变更协议。4.2变更程序变更协议应明确变更范围、价格、工期等事项,并经各方签字盖章确认。4.3变更费用因第三方介入导致的变更费用,按变更协议的约定承担。第五条第三方介入后的争议解决5.1争议范围本合同履行过程中,如发生与第三方有关的争议,各方应协商解决。5.2协商解决协商不成的,可按本合同约定的争议解决方式处理。5.3第三方仲裁或诉讼如第三方与甲方、乙方、丙方之间发生争议,可按合同约定选择仲裁或诉讼解决。第六条第三方责任限额6.1责任限额定义第三方责任限额是指第三方在其职责范围内,依法应承担的赔偿责任限额。6.2责任限额确定第三方责任限额根据第三方合同约定及国家相关法律法规确定。6.3责任限额承担第三方超出责任限额的赔偿责任,由第三方自行承担。6.4责任限额保险第三方应依法购买相应的责任限额保险,以保障工程顺利进行。第七条第三方退出7.1第三方退出条件第三方如因故退出工程,应提前书面通知甲方、乙方、丙方。7.2第三方退出程序第三方退出后,应办理相关手续,确保工程顺利进行。7.3第三方退出后的责任处理第三方退出后,其应承担的责任不受影响,仍应履行合同约定的义务。第八条第三方管理与协调8.1第三方管理甲方、乙方、丙方应共同对第三方进行管理,确保工程质量、安全、进度等目标的实现。8.2第三方协调甲方、乙方、丙方应协调第三方之间的关系,促进工程顺利进行。8.3第三方沟通第九条第三方监督与检查9.1第三方监督甲方、乙方、丙方应对第三方进行监督,确保第三方按合同约定履行义务。9.2第三方检查甲方、乙方、丙方应定期对第三方进行检查,评估其工程质量、进度等指标。9.3第三方整改第三方如不符合合同约定,甲方、乙方、丙方可要求其整改。第十条第三方赔偿责任10.1第三方赔偿如第三方原因导致工程损失,第三方应承担赔偿责任。10.2赔偿限额第三方赔偿责任限额按本合同第六条的约定执行。10.3赔偿程序第三方赔偿程序按本合同第五条的约定执行。第十一条第三方资料交付11.1资料交付第三方完成工程后,应将相关资料完整交付给甲方、乙方、丙方。11.2资料审核甲方、乙方、丙方应对第三方交付的资料进行审核,确保资料的完整性、准确性。11.3资料保管甲方、乙方、丙方应妥善保管第三方交付的资料,防止丢失、损坏。第十二条第三方保密义务12.1保密义务第三方应对本合同内容及签订第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件一:支付时间表附件二:工程设计文件附件三:材料和设备清单附件四:施工方案和施工图纸附件五:安全生产措施和环境保护措施附件六:工程质量检验标准和程序附件七:违约行为及责任认定细则附件八:争议解决方式及程序附件九:第三方介入协议附件十:合同履行过程中的重要文件和资料附件一:支付时间表详细要求和说明:本附件详细列出合同履行过程中各阶段的支付时间表,包括预付款、进度款、尾款等支付时间节点、支付金额和支付条件。附件二:工程设计文件详细要求和说明:本附件包含工程的设计方案、施工图纸、技术说明等文件,用于指导施工过程。附件三:材料和设备清单详细要求和说明:本附件详细列出工程所需的材料和设备名称、型号、数量、规格、质量标准等信息。附件四:施工方案和施工图纸详细要求和说明:本附件包含施工方案、施工工艺、施工进度计划等,用于指导施工过程。附件五:安全生产措施和环境保护措施详细要求和说明:本附件详细列出施工过程中的安全生产措施和环境保护措施,确保施工安全、环保。附件六:工程质量检验标准和程序详细要求和说明:本附件规定工程质量检验的标准、方法和程序,确保工程质量符合要求。附件七:违约行为及责任认定细则详细要求和说明:本附件详细列举各方在合同履行过程中可能出现的违约行为,并规定相应的责任认定标准和违约责任。附件八:争议解决方式及程序详细要求和说明:本附件详细说明合同争议解决的途径、程序和具体操作方法。附件九:第三方介入协议详细要求和说明:本附件规定第三方介入工程的条件、程序、权利义务和责任限额等内容。附件十:合同履行过程中的重要文件和资料详细要求和说明:本附件包含合同履行过程中产生的重要文件和资料,如变更协议、验收报告、签证等。说明二:违约行为及责任认定:1.甲方违约行为及责任认定甲方如不履行合同约定的义务,构成违约。甲方违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿乙方损失、延长工期等。示例说明:如果甲方未按约定时间支付预付款,乙方有权拒绝施工,并要求甲方支付违约金和赔偿因此造成的损失。2.乙方违约行为及责任认定乙方如不履行合同约定的义务,构成违约。乙方违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿甲方损失、延长工期等。示例说明:如果乙方未能按约定时间完成施工,甲方有权要求乙方支付违约金,并赔偿因此造成的损失。3.丙方违约行为及责任认定丙方如不履行合同约定的义务,构成违约。丙方违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿甲方和乙方损失、延长工期等。示例说明:如果丙方未按约定提供监理服务,甲方和乙方有权要求丙方支付违约金,并赔偿因此造成的损失。4.第三方违约行为及责任认定第三方如不履行合同约定的义务,构成违约。第三方违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿甲方、乙方和丙方损失、延长工期等。示例说明:如果第三方未能按约定提供材料和设备,甲方、乙方和丙方有权要求第三方支付违约金,并赔偿因此造成的损失。全文完。2024年新建住宅区电照施工合同1本合同目录一览第一条合同主体1.1发包方1.2承包方第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整机制3.3支付方式3.4支付进度第四条工程质量与标准4.1工程质量要求4.2施工标准4.3质量保证措施第五条合同工期5.1开工日期5.2竣工日期5.3工期延误及违约责任第六条施工组织与管理6.1施工方案6.2施工人员配置6.3施工现场管理6.4安全生产及环保措施第七条材料与设备7.1材料供应7.2设备采购7.3材料与设备质量要求第八条变更与调整8.1变更条件8.2变更程序8.3变更费用第九条违约责任9.1发包方违约9.2承包方违约9.3不可抗力第十条争议解决10.1争议解决方式10.2诉讼或仲裁地点10.3诉讼或仲裁时效第十一条合同的生效、变更与解除11.1合同生效条件11.2合同变更程序11.3合同解除条件第十二条保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3违约责任第十三条辅助条款13.1技术支持和培训13.2维修服务13.3后续工程配合第十四条其他条款14.1法律适用14.2合同解释14.3合同附件第一部分:合同如下:第一条合同主体第二条工程概况2.1工程名称:2024年新建住宅区电照施工工程。2.2工程地点:具体施工地点位于甲方拥有的2024年新建住宅区内,详细地址为____________。2.3工程规模:电照施工范围包括但不限于住宅区内的道路、绿化、公共设施等区域的照明系统安装。2.4工程内容:包括但不限于照明设备供应、安装、调试、验收及质保期内相关维护服务。第三条合同价格3.1合同总价:双方经协商一致,确定本合同的总价为人民币【】元整(大写:【】元整),该金额包括工程所有材料、设备、人工、管理、税费等一切施工成本及乙方应得的利润。3.2价格调整机制:如遇材料价格波动、政策调整等不可预见因素,双方可按合同约定的价格调整机制进行调整。3.3支付方式:甲方支付乙方的款项,可通过银行转账、支票支付等方式进行。3.4支付进度:双方约定按照工程进度的实际完成情况,分阶段支付相应的合同款项。第四条工程质量与标准4.1工程质量要求:乙方应按照国家和行业的相关标准及规范进行施工,保证工程质量符合设计要求和甲方的合理期望。4.2施工标准:乙方应严格按照甲方提供的施工图纸、技术要求及标准进行施工,确保工程质量。4.3质量保证措施:乙方应建立健全质量保证体系,加强施工现场管理,确保工程质量。第五条合同工期5.1开工日期:双方约定本工程开工日期为【】年【】月【】日。5.2竣工日期:乙方承诺本工程应在【】年【】月【】日前竣工交付。5.3工期延误及违约责任:如乙方未按约定工期完成工程,应按合同约定向甲方支付违约金。第六条施工组织与管理6.1施工方案:乙方应根据甲方提供的工程概况、施工图纸等资料,编制详细的施工方案,并报送甲方审批。6.2施工人员配置:乙方应保证施工过程中,具备充足的熟练工人和专业技术人员,确保工程顺利进行。6.3施工现场管理:乙方应做好施工现场的管理工作,包括安全、环保、卫生等方面,确保施工过程中的安全文明施工。6.4安全生产及环保措施:乙方应严格按照国家及地方安全生产和环保法规,做好施工现场的安全生产和环保工作。第八条变更与调整8.1变更条件:在合同履行过程中,如遇不可抗力或甲方需求变更等原因,导致工程内容、规模、工期等发生变化,双方可协商变更。8.2变更程序:变更内容需双方协商一致,并签订书面变更协议,作为本合同的附件。8.3变更费用:因变更产生的额外费用,双方按照约定分担。第九条违约责任9.1发包方违约:如甲方未按约定支付合同款项、提供施工条件等,乙方有权暂停施工,并要求甲方支付违约金。9.2承包方违约:如乙方未按约定工期、质量要求完成工程,甲方有权要求乙方支付违约金,并有权解除合同。9.3不可抗力:因不可抗力导致工程无法正常进行,双方互不承担违约责任。第十条争议解决10.1争议解决方式:双方发生合同争议时,应通过友好协商解决;协商不成的,可以选择诉讼或仲裁解决。10.2诉讼或仲裁地点:双方约定在中国【】省【】市进行诉讼或仲裁。10.3诉讼或仲裁时效:双方应在本合同争议发生之日起【】年内提起诉讼或仲裁。第十一条合同的生效、变更与解除11.1合同生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同变更程序:合同变更应经双方协商一致,并签订书面变更协议。11.3合同解除条件:双方同意解除合同时,应签订书面解除协议,并办理相关手续。第十二条保密条款12.1保密内容:双方在合同履行过程中获悉的对方的商业秘密、技术秘密等。12.2保密期限:自本合同签订之日起至合同解除或履行完毕之日止。12.3违约责任:违反保密义务的一方,应承担违约责任,向守约方支付违约金。第十三条辅助条款13.1技术支持和培训:乙方应在施工过程中为甲方提供必要的技术支持和培训。13.2维修服务:质保期内,乙方负责对工程进行维修,确保工程正常运行。13.3后续工程配合:乙方应协助甲方进行后续工程的施工配合及验收工作。第十四条其他条款14.1法律适用:本合同适用中华人民共和国法律。14.2合同解释:本合同的解释权归双方共同所有。14.3合同附件:本合同附件包括施工图纸、技术要求、施工方案等。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入定义1.1本合同所述第三方,是指除甲乙方之外,参与或涉及本工程施工、管理、监督、检验等环节的自然人、法人和其他组织。第二条第三方介入的情形a)监理单位对工程施工的监督管理;b)设计单位对工程施工的设计指导;c)材料供应商对所供材料的使用指导;d)检测机构对工程质量的检测认证;e)政府相关部门对工程的检查、验收等。第三条第三方责任3.1第三方应按照合同约定或相关法律法规的规定,履行其职责,并对其提供的服务或产品的质量负责。3.2第三方如因过错导致工程质量、安全等问题,应承担相应的责任。第四条第三方选择与委托4.1甲乙双方应共同协商选择合适的第三方,并签订相应的委托协议。4.2甲乙双方应确保第三方具备相应的资质和能力,能够胜任其职责。第五条第三方介入的协调与管理5.1甲乙双方应负责协调第三方的工作,确保第三方能够顺利履行其职责。5.2甲乙双方应对第三方的工作进行监督和管理,确保第三方按合同要求完成工作。第六条第三方责任限额6.1第三方责任限额是指第三方应对其过错造成的损失承担的最高赔偿限额。6.2甲乙双方应在合同中明确第三方的责任限额,以保障双方的合法权益。第七条第三方与甲乙方的关系7.1第三方与甲方:第三方应服从甲方的监督和管理,按甲方的要求提供服务或产品。7.2第三方与乙方:第三方应按照乙方的施工要求和技术标准进行工作,并提供必要的配合。第八条第三方违约处理8.1如第三方未按合同约定履行其职责,甲乙双方有权要求第三方承担违约责任。8.2如第三方因过错导致工程质量、安全等问题,甲乙双方有权要求第三方承担相应的赔偿责任。第九条第三方变更9.1如第三方因故不能继续履行其职责,甲乙双方应协商确定变更第三方的事宜。9.2第三方变更时,甲乙双方应重新签订相应的委托协议,并办理相关手续。第十条第三方资料保密10.1第三方应遵守甲乙双方的保密规定,保护甲乙双方的商业秘密和技术秘密。10.2第三方如泄露甲乙双方的保密信息,应承担违约责任。第十一条第三方保险11.1第三方应按照甲乙双方的要求,办理相应的保险手续,保障工程施工的安全。11.2第三方保险的赔偿限额应符合甲乙双方的要求。第十二条第三方退出12.1如第三方因故不能继续履行其职责,甲乙双方应协商确定第三方退出的事宜。12.2第三方退出时,应办理相关手续,并承担因其退出导致的损失。第十三条第三方与工程验收13.1第三方应参与工程的验收工作,并提供必要的验收资料。13.2工程的验收结果应得到甲乙双方的认可。第十四条第三方与合同解除14.1如第三方因故不能继续履行其职责,导致合同解除,甲乙双方应按照合同约定处理后续事宜。14.2第三方不配合合同解除事宜,甲乙双方有权采取必要措施,保障双方合法权益。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件一:施工图纸详细描述:施工图纸是本工程的基础文件,包括电气照明系统的布置、线路走向、设备安装等详细设计内容。乙方应根据施工图纸进行施工,确保施工质量。附件二:技术要求详细描述:技术要求文件明确了工程施工所应遵循的技术标准和规范,包括材料选择、设备配置、施工工艺等方面的要求。乙方应严格遵守技术要求,确保工程质量。附件三:施工方案详细描述:施工方案是乙方根据施工图纸和技术要求制定的具体施工计划,包括施工步骤、进度安排、人员配置等方面的内容。乙方应按照施工方案进行施工,确保工程进度和质量。附件四:材料供应清单详细描述:材料供应清单列出了本工程所需的所有材料和设备,包括材料名称、规格、数量、质量标准等方面的内容。乙方应根据材料供应清单进行采购,确保材料质量。附件五:设备采购清单详细描述:设备采购清单列出了本工程所需的所有的电气设备,包括设备名称、型号、数量、技术参数等方面的内容。乙方应根据设备采购清单进行采购,确保设备质量。附件六:质量保证书详细描述:质量保证书是乙方对工程质量做出的书面承诺,包括质量标准、保修期限、维修服务等方面的内容。乙方应按照质量保证书的要求提供质量保障。附件七:安全生产责任书详细描述:安全生产责任书明确了乙方在施工过程中的安全生产责任,包括安全生产措施、管理制度、事故处理等方面的内容。乙方应严格遵守安全生产责任书的要求,确保施工安全。附件八:环保责任书详细描述:环保责任书明确了乙方在施工过程中的环保责任,包括环保措施、废弃物处理、环境影响评估等方面的内容。乙方应严格遵守环保责任书的要求,确保施工对环境的影响降到最低。说明二:违约行为及责任认定:1.甲方未按约定时间支付合同款项,或支付的款项不符合合同约定。示例说明:如果甲方在合同约定的支付日期后【】天内未支付款项,或支付的款项少于合同约定的金额,将被视为违约。2.甲方未按约定提供施工条件,或提供的条件不符合合同要求。示例说明:如果甲方未能在合同约定的时间内提供施工场地、施工用水、用电等必要条件,将被视为违约。3.乙方未按约定工期完成工程,或工程质量不符合合同要求。示例说明:如果乙方未能在合同约定的工期内完成工程,或完成的工程质量不符合合同约定的标准,将被视为违约。4.乙方未按合同约定支付合同款项,或支付的款项不符合合同约定。示例说明:如果乙方在合同约定的支付日期后【】天内未支付款项,或支付的款项少于合同约定的金额,将被视为违约。5.乙方未按合同约定提供材料或设备,或提供的材料或设备不符合合同要求。示例说明:如果乙方未能在合同约定的时间内提供符合合同要求的材料或设备,将被视为违约。全文完。2024年新建住宅区电照施工合同2本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及代表1.2乙方名称及代表1.3丙方名称及代表1.4术语定义第二条工程概述2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整机制3.3付款方式及进度3.4乙方报价明细表第四条工程进度及期限4.1施工时间表4.2关键节点4.3延期违约金4.4提前完成奖励第五条工程质量标准5.1施工质量要求5.2材料及设备标准5.3检验及验收程序5.4质量保修期第六条施工安全与环保6.1安全施工措施6.2安全事故处理6.3环保要求及措施6.4丙方安全监督第七条变更及解除合同7.1变更条件7.2变更程序7.3解除合同条件7.4解除合同程序第八条违约责任8.1甲方违约责任8.2乙方违约责任8.3丙方违约责任8.4违约赔偿金额计算第九条争议解决9.1争议解决方式9.2调解程序9.3仲裁地点及机构9.4诉讼地点及法院第十条合同的生效、变更和终止10.1合同生效条件10.2合同变更程序10.3合同终止条件10.4合同终止后的处理第十一条保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3违约保密条款第十二条知识产权保护12.1知识产权归属12.2知识产权使用12.3侵权责任第十三条不可抗力13.1不可抗力事件13.2不可抗力后果13.3不可抗力处理程序第十四条其他条款14.1信息与沟通14.2法律适用14.3合同附件14.4合同修改与补充第一部分:合同如下:第一条合同主体及定义甲方代表:×××乙方代表:×××丙方代表:×××1.4术语定义(1)电照工程:指新建住宅区的电力、照明及其相关设施的施工工程。(2)合同总价:指本合同约定的乙方完成电照工程所应支付的总金额,包括工程款、材料款、人工费等。(3)关键节点:指本合同约定的工程进度中的重要时间节点,包括但不限于工程开工、竣工、验收等。第二条工程概述2.1工程名称:2024年新建住宅区电照工程2.2工程地点:×××市×××区×××路×××号新建住宅区2.3工程规模:新建住宅区共计××栋楼,××个单元,总建筑面积××平方米2.4工程内容:包括但不限于电力线路铺设、照明设备安装、配电室建设等第三条合同价格3.1合同总价:人民币××万元整(大写:人民币××万元整)3.2价格调整机制:本合同价格在签订后不再调整,除非出现不可抗力等双方认可的特殊情况。3.3付款方式及进度:甲方按照乙方提交的进度报告和工程实际完成情况,分阶段支付合同价款。具体付款比例和时间双方另行协商确定。3.4乙方报价明细表:详见附件一第四条工程进度及期限4.1施工时间表:详见附件二4.2关键节点:(1)工程开工:自合同签订之日起××日内(2)工程竣工:自工程开工之日起××个月(3)工程验收:自工程竣工之日起××日内4.3延期违约金:如乙方未按合同约定时间完成工程,应支付甲方合同总价2%的延期违约金。4.4提前完成奖励:如乙方提前完成工程,甲方按照提前完成的天数,每天支付乙方合同总价0.5%的奖励。第五条工程质量标准5.1施工质量要求:乙方应按照国家和行业的相关标准、规范进行施工,保证工程质量。5.2材料及设备标准:乙方应使用符合国家标准的材料和设备,并提供相关合格证明。5.3检验及验收程序:工程验收分为中间验收和竣工验收,具体程序和标准详见附件三。5.4质量保修期:自工程竣工验收合格之日起,乙方应承担××年的质量保修责任。第六条施工安全与环保6.1安全施工措施:乙方应制定并落实施工安全措施,确保施工过程中人员安全和设备完好。6.2安全事故处理:如发生安全事故,乙方应立即报告甲方和丙方,并按照相关规定处理。6.3环保要求及措施:乙方应遵守国家和地方的环保法规,采取有效措施防止环境污染。6.4丙方安全监督:丙方应全程监督乙方的施工安全,确保工程安全顺利进行。第八条违约责任8.1甲方违约责任(1)如甲方未按合同约定支付价款,应支付乙方合同总价2%的违约金,并承担乙方因延迟付款导致的损失。(2)如甲方未按合同约定提供施工场地、施工条件等,导致乙方无法正常施工,甲方应承担乙方因延迟施工导致的损失。8.2乙方违约责任(1)如乙方未按合同约定时间完成工程,应支付甲方合同总价2%的违约金,并承担甲方因延迟工程导致的损失。(2)如乙方使用不符合国家标准的材料和设备,甲方有权要求乙方更换,并承担由此产生的费用。8.3丙方违约责任(1)如丙方未按合同约定履行监督职责,导致工程质量、安全问题,丙方应承担相应责任。(2)如丙方未按合同约定处理安全事故,丙方应承担甲方和乙方的损失。8.4违约赔偿金额计算违约方应按照甲方实际损失的金额计算赔偿金,并支付违约金。实际损失包括直接损失和间接损失。第九条争议解决9.1争议解决方式:如合同履行过程中发生争议,双方应通过友好协商解决;如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2调解程序:如双方同意调解,可向合同签订地的人民调解委员会申请调解。9.3仲裁地点及机构:如双方同意仲裁,仲裁地点为合同签订地,仲裁机构为合同签订地的仲裁委员会。9.4诉讼地点及法院:如双方选择诉讼,诉讼地点为合同签订地,法院为合同签订地人民法院。第十条合同的生效、变更和终止10.1合同生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同变更程序:如双方同意变更合同,应签订书面变更协议,经双方签字盖章后生效。(1)工程竣工验收合格,乙方完成合同约定的全部义务;(2)双方协商一致解除合同;(3)合同有效期内,一方违约导致合同无法履行;(4)合同约定的其他终止条件。10.4合同终止后的处理:合同终止后,乙方应按照甲方要求拆除临时设施,清理施工现场,并承担相关费用。第十一条保密条款11.1保密内容:双方在合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等。11.2保密期限:自合同签订之日起至合同终止之日起××年。11.3违约保密条款:如任何一方违反保密义务,应支付对方合同总价2%的违约金,并承担由此产生的损失。第十二条知识产权保护12.1知识产权归属:双方在合同履行过程中产生的知识产权,归各自所有。12.2知识产权使用:未经对方书面同意,任何一方不得使用对方的知识产权。12.3侵权责任:如任何一方侵犯对方的知识产权,应承担相应的法律责任。第十三条不可抗力13.1不可抗力事件:指不能预见、不能避免并不能克服的客观事件,如自然灾害、社会事件等。13.2不可抗力后果:如不可抗力事件导致合同无法履行,双方应协商解决。13.3不可抗力处理程序:如双方同意认定为不可抗力事件,应提供相关证明文件,并按照本合同约定的程序处理。第十四条其他条款14.2法律适用:本合同适用中华人民共和国法律。14.3合同附件:本合同附件包括报价明细表、施工时间表、验收标准等,附件与合同具有同等法律效力。14.4合同修改与补充:如双方同意对合同进行修改或补充,应签订书面协议,经双方签字盖章后生效。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入定义及范围1.1第三方:指除甲方、乙方以外的其他自然人、法人或其他组织,包括但不仅限于中介方、审计方、监管方等。1.2第三方介入范围:第三方介入包括但不限于工程质量监督、进度审核、材料检测、安全检查等环节。第二条第三方介入程序及责任2.1第三方介入程序(1)甲方、乙方应在合同约定的范围内,积极配合第三方的介入工作。(2)第三方介入前,应向甲方、乙方提交介入方案,包括但不限于介入目的、时间、范围、方式等。(3)甲方、乙方应在收到第三方介入方案后,及时回复意见,无异议后方可进行介入。2.2第三方责任(1)第三方应按照介入方案独立、客观、公正地进行工作,并对所提供服务的质量负责。(2)第三方介入过程中,如发现甲方、乙方有违反合同行为,有权提出整改要求,甲方、乙方应予以配合。(3)第三方应遵守国家法律法规和行业规范,不得泄露甲方、乙方的商业秘密。第三条第三方费用及支付3.1第三方费用(1)第三方费用包括但不限于检测费、审计费、监督费等。(2)第三方费用的标准和支付方式应在合同中明确。3.2支付程序(1)甲方、乙方应在合同约定的支付时间内,按照约定的比例支付第三方费用。(2)第三方费用的支付,应以实际发生的服务量为依据。第四条第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲乙方的关系为委托服务关系,第三方对甲乙双方均不具有合同上的直接权利义务。4.2甲方、乙方应承担第三方的合同义务,包括但不限于支付费用、提供必要的工作条件等。第五条第三方责任限额5.1第三方在介入过程中,如因过失导致损失,应承担相应的赔偿责任。赔偿金额的计算及支付方式应在合同中约定。5.2第三方对因其故意或重大过失导致的其他方损失,应承担无限责任。5.3甲方、乙方应按照合同约定,承担第三方的赔偿责任。第六条第三方介入的终止6.1第三方介入的终止条件应在合同中约定,包括但不限于工程竣工、合同解除等。6.2第三方介入终止后,甲方、乙方应按照合同约定,支付第三方应得的费用。第七条第三方介入的争议解决7.1如甲方、乙方与第三方发生争议,应通过友好协商解决;如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。7.2调解程序:如双方同意调解,可向合同签订地的人民调解委员会申请调解。7.3仲裁地点及机构:如双方同意仲裁,仲裁地点为合同签订地,仲裁机构为合同签订地的仲裁委员会。7.4诉讼地点及法院:如双方选择诉讼,诉讼地点为合同签订地,法院为合同签订地人民法院。第八条合同的变更和终止8.1如合同履行过程中,需要变更或终止第三方介入,甲方、乙方应签订书面协议,经双方签字盖章后生效。8.2合同变更或终止后,第三方与甲方、乙方的关系相应变更或终止。第九条保密条款9.1第三方应遵守合同约定的保密条款,如违反保密义务,应承担相应的违约责任。9.2保密内容、保密期限、违约

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论