城市地下综合管廊建设合同（04版）

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

城市地下综合管廊建设合同（04版）本合同目录一览第一条合同主体1.1发包人1.2承包人第二条工程概况2.1工程地点2.2工程规模2.3工程内容第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3支付方式第四条工程质量4.1质量标准4.2质量检验4.3质量保修第五条工程进度5.1施工期限5.2进度计划5.3延期违约责任第六条材料与设备6.1材料供应6.2设备供应6.3材料设备验收第七条施工安全7.1安全措施7.2安全事故处理7.3安全费用第八条环境保护8.1环保措施8.2环保验收8.3环保费用第九条合同变更9.1变更条件9.2变更程序9.3变更费用第十条违约责任10.1发包人违约10.2承包人违约10.3违约赔偿第十一条争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3诉讼或仲裁地点第十二条合同的生效、变更和解除12.1合同生效条件12.2合同变更条件12.3合同解除条件第十三条合同的附件13.1附件清单13.2附件的有效性第十四条其他条款14.1保密条款14.2知识产权保护14.3法律适用14.4合同的份数和保管第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1发包人1.1.1发包人是指根据中华人民共和国法律设立，具有独立法人资格的企事业单位、社会团体或其他组织，以及具有完全民事行为能力的个人。1.1.2发包人代表：指发包人指定的，负责本项目合同履行过程中的各项事宜的代表人。1.2承包人1.2.1承包人是指根据中华人民共和国法律设立，具有独立法人资格的企业或其他组织，具备承担本合同工程的能力。1.2.2承包人代表：指承包人指定的，负责本项目合同履行过程中的各项事宜的代表人。第二条工程概况2.1工程地点：指合同双方约定的工程实施的具体地理位置。2.2工程规模：指合同双方约定的工程建设的规模和范围。2.3工程内容：指合同双方约定的工程建设的内容和要求，包括设计、施工、设备供应、材料供应、调试、验收等。第三条合同价格3.1合同总价：指合同双方约定的工程的总造价，包括工程设计费、施工费、设备费、材料费、调试费、验收费等。3.2价格调整：指合同双方约定的，由于市场行情变化、政策调整等原因，导致合同价格发生变化的调整方式。3.3支付方式：指合同双方约定的支付合同价款的方式，包括预付款、进度付款、竣工付款等。第四条工程质量4.1质量标准：指合同双方约定的工程质量应达到的国家标准、行业标准或双方约定的其他标准。4.2质量检验：指合同双方约定的，对工程建设过程中的材料、设备、施工质量进行检验的方式、时间、地点等。4.3质量保修：指合同双方约定的，工程竣工后一定期限内，承包人对工程质量问题负责修复、更换或赔偿的责任。第五条工程进度5.1施工期限：指合同双方约定的工程竣工交付的时间。5.2进度计划：指合同双方约定的，工程建设的各阶段工作的开始和完成时间。5.3延期违约责任：指合同双方约定的，由于承包人原因导致工程进度延误的责任和赔偿方式。第六条材料与设备6.1材料供应：指合同双方约定的，材料供应的责任、范围、时间、质量等。6.2设备供应：指合同双方约定的，设备供应的责任、范围、时间、质量等。6.3材料设备验收：指合同双方约定的，对供应的材料和设备进行检验的方式、时间、地点等。第八条环境保护8.1环保措施：指承包人应遵守的国家和地方环境保护法律、法规和标准，采取有效措施，确保工程建设过程中对环境的影响降至最低。8.2环保验收：指工程竣工后，由相关环保部门对工程环保措施的实施效果进行验收。8.3环保费用：指合同双方约定的，为满足环保要求而产生的费用，包括环保设施建设费、运行维护费等。第九条合同变更9.1变更条件：指合同双方约定的，可以进行合同变更的条件和情况。9.2变更程序：指合同双方约定的，合同变更的申请、审批、实施等程序。9.3变更费用：指合同双方约定的，因合同变更产生的额外费用分担方式。第十条违约责任10.1发包人违约：指发包人未履行合同约定的义务，导致合同目的不能实现的行为。10.2承包人违约：指承包人未履行合同约定的义务，导致合同目的不能实现的行为。10.3违约赔偿：指合同双方约定的，违约方应承担的赔偿责任方式和金额。第十一条争议解决11.1争议解决方式：指合同双方约定的，解决合同争议的方式，如协商、调解、仲裁或诉讼等。11.2争议解决机构：指合同双方约定的，解决合同争议的机构，如仲裁委员会或人民法院等。11.3诉讼或仲裁地点：指合同双方约定的，进行诉讼或仲裁的地点。第十二条合同的生效、变更和解除12.1合同生效条件：指合同双方约定的，合同生效的条件，如双方签字盖章、政府批准等。12.2合同变更条件：指合同双方约定的，可以变更合同的条件和程序。12.3合同解除条件：指合同双方约定的，可以解除合同的条件和程序。第十三条合同的附件13.1附件清单：指合同双方约定的，合同附件的名称、份数、内容等。13.2附件的有效性：指合同附件作为合同组成部分，与合同具有同等法律效力。第十四条其他条款14.1保密条款：指合同双方约定的，对合同内容和履行过程中的商业秘密、技术秘密等信息的保密义务和方式。14.2知识产权保护：指合同双方约定的，对工程建设过程中产生的知识产权的保护义务和方式。14.3法律适用：指合同双方约定的，合同适用的法律，如中华人民共和国法律等。14.4合同的份数和保管：指合同双方约定的，合同份数、签字盖章后的合同副本保管方式等。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方是指除甲乙方以外的其他企事业单位、社会团体、个人或其他组织，包括但不限于咨询机构、设计单位、施工单位、材料设备供应商、检测机构等。第二条第三方介入条件2.1第三方介入条件：指合同双方约定的，第三方介入合同履行过程的条件和情形。2.2第三方介入程序：指合同双方约定的，第三方介入的申请、审批、实施等程序。第三条第三方责任限额3.1第三方责任限额：指合同双方约定的，第三方对合同履行过程中产生的损失承担的最高赔偿限额。3.2第三方责任限额的确定：第三方责任限额根据合同金额、工程风险等因素，由合同双方协商确定。第四条第三方权利义务4.1第三方权利：指第三方根据合同约定，享有的权利，如获得支付、索赔等。4.2第三方义务：指第三方根据合同约定，应承担的义务，如履行合同、保证质量等。第五条第三方与其他各方关系5.1第三方与甲乙方：第三方应遵守合同约定，按照甲乙方的要求履行合同义务。5.2第三方与监理方：第三方应接受监理方的监督和管理，按照监理方的要求进行工程建设。5.3第三方与施工方：第三方应与施工方密切配合，共同推进工程建设。第六条第三方违约责任6.1第三方违约：指第三方未履行合同约定的义务，导致合同目的不能实现的行为。6.2第三方违约责任：第三方应承担违约责任，包括赔偿损失、支付违约金等。第七条第三方变更7.1第三方变更条件：指合同双方约定的，可以进行第三方变更的条件和程序。7.2第三方变更程序：指合同双方约定的，第三方变更的申请、审批、实施等程序。第八条第三方解除8.1第三方解除条件：指合同双方约定的，可以解除第三方合同的条件和程序。8.2第三方解除程序：指合同双方约定的，第三方解除的申请、审批、实施等程序。第九条第三方争议解决9.1第三方争议解决方式：指合同双方约定的，解决第三方争议的方式，如协商、调解、仲裁或诉讼等。9.2第三方争议解决机构：指合同双方约定的，解决第三方争议的机构，如仲裁委员会或人民法院等。9.3诉讼或仲裁地点：指合同双方约定的，进行诉讼或仲裁的地点。第十条第三方保密义务10.1第三方保密义务：第三方应对合同内容和履行过程中的商业秘密、技术秘密等信息承担保密义务。10.2第三方保密方式：第三方应采取适当措施，确保保密信息不被泄露。第十一条第三方知识产权保护11.1第三方知识产权保护：第三方应对工程建设过程中产生的知识产权承担保护义务。11.2第三方知识产权保护方式：第三方应遵守相关法律法规，防止知识产权侵权行为发生。第十二条第三方适用法律12.1第三方适用法律：指合同双方约定的，适用第三方合同的法律，如中华人民共和国法律等。第十三条第三方合同的份数和保管13.1第三方合同份数：指合同双方约定的，第三方合同的份数。13.2第三方合同保管：指合同双方约定的，第三方合同副本保管方式等。第十四条第三方其他条款14.1第三方其他条款：指合同双方约定的，与第三方合同有关的其他条款，如税费、保险等。本部分修正条款的生效、变更和解除，依照合同第十二条、第十一条和第十三条的约定执行。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程设计文件附件二：施工图纸附件三：材料设备清单附件四：工程量清单附件五：施工组织设计附件六：安全生产措施方案附件七：环保措施方案附件八：质量保修书附件九：合同价款明细表附件十：进度计划表附件十一：支付申请表附件十二：变更申请表附件十三：违约金计算公式附件十四：争议解决机构名录附件一：工程设计文件详细要求和说明：工程设计文件应包括工程概述、平面图、立面图、剖面图、细部图等，设计文件应符合国家法律法规和行业标准，并满足工程需求。附件二：施工图纸详细要求和说明：施工图纸应包括施工布局、施工方法、施工步骤等，图纸应清晰、准确，便于施工人员理解和操作。附件三：材料设备清单详细要求和说明：材料设备清单应列明工程所需的所有材料和设备名称、型号、规格、数量、质量标准等，清单应准确无误。附件四：工程量清单详细要求和说明：工程量清单应列明工程所需的各项工程量及其数量、单位、工程内容等，清单应准确无误。附件五：施工组织设计详细要求和说明：施工组织设计应包括施工方案、施工进度计划、施工人员配置、施工资源配置等，设计应合理、科学。附件六：安全生产措施方案详细要求和说明：安全生产措施方案应包括安全生产目标、安全生产组织、安全生产措施、应急预案等，方案应符合国家法律法规和行业标准。附件七：环保措施方案详细要求和说明：环保措施方案应包括环保目标、环保组织、环保措施、环保设施等，方案应符合国家法律法规和行业标准。附件八：质量保修书详细要求和说明：质量保修书应包括保修范围、保修期限、保修责任、保修程序等，保修书应明确、具体。附件九：合同价款明细表详细要求和说明：合同价款明细表应详细列明合同价款的构成，包括工程设计费、施工费、设备费、材料费、调试费、验收费等。附件十：进度计划表详细要求和说明：进度计划表应详细列明工程各阶段工作的开始和完成时间，包括设计阶段、施工阶段、调试阶段等。附件十一：支付申请表详细要求和说明：支付申请表应包括支付项目、支付金额、支付时间、支付方式等，申请表应真实、准确。附件十二：变更申请表详细要求和说明：变更申请表应包括变更项目、变更内容、变更原因、变更费用等，申请表应真实、准确。附件十三：违约金计算公式详细要求和说明：违约金计算公式应详细列明违约金的计算方法和依据，包括计算公式、计算参数等。附件十四：争议解决机构名录详细要求和说明：争议解决机构名录应列明可供选择的争议解决机构，包括仲裁委员会、人民法院等。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.甲方未按照合同约定履行义务，包括但不限于未按时支付价款、未提供设计文件、未提供施工场地等。2.乙方未按照合同约定履行义务，包括但不限于工程质量不符合约定、工程进度延迟、未按约定提供材料设备等。3.第三方未按照合同约定履行义务，包括但不限于咨询机构提供的咨询