二零二四年度拆墙施工合同范例

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

二零二四年度拆墙施工合同范例本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址第二条施工范围及内容2.1拆墙施工的具体位置2.2拆墙施工的面积和数量2.3拆墙施工的时间安排第三条施工质量标准3.1拆墙施工的质量要求3.2乙方应提供的施工材料及质量3.3乙方施工人员的技术资质要求第四条合同价格及支付方式4.1拆墙施工的总价及报价明细4.2双方约定的支付方式和支付时间4.3乙方完成施工后，甲方应支付的金额第五条施工安全责任5.1乙方应遵守的施工安全规定5.2乙方应对施工过程中的安全事故承担的责任5.3甲方应提供的施工场地和条件第六条合同的履行和变更6.1双方应按照合同约定的条款履行合同6.2合同履行过程中，如发生不可抗力因素，双方应协商解决6.3合同变更需双方协商一致，并以书面形式确认第七条违约责任7.1双方违反合同约定的责任和后果7.2乙方未按约定时间完成施工的责任7.3甲方未按约定时间支付合同价款的责任第八条争议解决方式8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决8.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼第九条合同的生效、终止和解除9.1本合同自双方签字盖章之日起生效9.2在合同约定的施工完成后，本合同自行终止9.3如一方违约，另一方有权解除合同第十条保密条款10.1双方在合同履行过程中获悉的对方商业秘密，应予以保密10.2保密期限自合同生效之日起算，至合同终止或解除之日止第十一条不可抗力11.1双方因不可抗力导致不能履行合同的，应及时通知对方，并提供相关证明文件11.2不可抗力事件发生后，双方应协商解决合同履行的办法第十二条合同的附件12.1施工图纸和技术资料12.2施工方案和施工组织设计12.3其他双方认为需要附件的文件第十三条其他约定13.1双方在合同履行过程中，如有其他约定，应以书面形式补充13.2补充协议与本合同具有同等法律效力第十四条合同的签字盖章14.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份，签字盖章后生效第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方名称：×××公司，地址：×××市×××路×××号。1.2乙方名称：×××建筑有限公司，地址：×××市×××路×××号。第二条施工范围及内容2.1拆墙施工的具体位置：甲方位于×××市×××路×××号的办公大楼。2.2拆墙施工的面积和数量：施工面积共计××××平方米，涉及墙体××面，具体墙体位置和数量以甲方提供的施工图纸为准。2.3拆墙施工的时间安排：施工期自××××年××月××日起至××××年××月××日止。第三条施工质量标准3.1拆墙施工的质量要求：乙方应按照甲方提供的施工图纸和技术要求进行施工，确保施工质量符合国家相关标准和规范。3.2乙方应提供的施工材料及质量：乙方应提供符合国家标准的建筑材料，并保证材料的质量。3.3乙方施工人员的技术资质要求：乙方施工人员应具备相应的专业技术资格，且具备相关施工经验。第四条合同价格及支付方式4.1拆墙施工的总价及报价明细：本合同总价款为人民币××万元整（大写：人民币玖拾玖万元整），具体报价明细详见附件。4.2双方约定的支付方式和支付时间：甲方分期支付乙方施工款项，具体支付方式和支付时间详见附件。4.3乙方完成施工后，甲方应支付的金额：乙方完成拆墙施工并经甲方验收合格后，甲方应按照约定支付合同总价款。第五条施工安全责任5.1乙方应遵守的施工安全规定：乙方应严格按照国家有关施工安全的规定和标准进行施工，确保施工过程中的安全。5.2乙方应对施工过程中的安全事故承担的责任：如乙方在施工过程中发生安全事故，由乙方承担相应责任和损失。5.3甲方应提供的施工场地和条件：甲方应提供适宜的施工场地和条件，确保乙方能够顺利进行施工。第六条合同的履行和变更6.1双方应按照合同约定的条款履行合同：双方应严格按照本合同的约定履行各自的义务。6.2合同履行过程中，如发生不可抗力因素，双方应协商解决：如合同履行过程中遇到不可抗力因素，导致无法按约定履行合同，双方应立即协商解决办法。6.3合同变更需双方协商一致，并以书面形式确认：如双方同意变更合同内容，需以书面形式签署变更协议，经双方确认后生效。第七条违约责任7.1双方违反合同约定的责任和后果：如双方违反合同约定，应承担相应的违约责任和损失赔偿责任。7.2乙方未按约定时间完成施工的责任：如乙方未按约定时间完成拆墙施工，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式详见附件。7.3甲方未按约定时间支付合同价款的责任：如甲方未按约定时间支付合同价款，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式详见附件。第八条争议解决方式8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。如协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。8.2诉讼过程中，双方应继续履行合同，除非法院另有判决。第九条合同的生效、终止和解除9.1本合同自双方签字盖章之日起生效。9.2在合同约定的施工完成后，本合同自行终止。9.3如一方违约，另一方有权解除合同。解除合同后，违约方应承担相应的违约责任和损失赔偿责任。第十条保密条款10.1双方在合同履行过程中获悉的对方商业秘密，应予以保密。保密期限自合同生效之日起算，至合同终止或解除之日止。10.2未经对方同意，任何一方不得向第三方披露保密信息。第十一条不可抗力11.1双方因不可抗力导致不能履行合同的，应及时通知对方，并提供相关证明文件。11.2不可抗力事件发生后，双方应协商解决合同履行的办法。如不可抗力事件持续发生，双方应根据情况继续协商解决。第十二条合同的附件12.1施工图纸和技术资料：详见附件一。12.2施工方案和施工组织设计：详见附件二。12.3其他双方认为需要附件的文件：详见附件三。第十三条其他约定13.1双方在合同履行过程中，如有其他约定，应以书面形式补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。13.2如本合同的任何条款与法律规定相抵触，该条款将按法律规定执行，但不影响其他条款的有效性。第十四条合同的签字盖章14.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份，签字盖章后生效。14.2双方代表在此证明，已阅读并理解本合同的所有条款，自愿签署并遵守本合同的约定。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义与范围1.1第三方定义：本合同所涉及的第三方，包括但不限于中介方、监理方、检测方、政府部门等，凡是对合同履行有监督、管理、协调作用的单位或个人，均视为第三方。1.2第三方范围：第三方包括但不限于参与施工的工程师、监理工程师、检测机构、材料供应商、分包商等。第二条第三方介入的程序2.2甲方在引入第三方前，应将第三方的基本信息、职责和权利告知乙方，并取得乙方同意。2.3乙方应按照甲方的要求，与第三方进行必要的沟通和合作，确保施工的顺利进行。第三条第三方责任3.1第三方应按照合同约定和法律法规的规定，履行其监督、管理或协调职责。3.2第三方对其在履行职责过程中产生的失误或疏忽，应承担相应的责任。3.3第三方对其履行职责所产生的费用，应按照甲乙双方的约定承担。第四条第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲方：第三方作为甲方的委托人，应按照甲方的要求履行合同约定的职责。4.2第三方与乙方：第三方作为乙方的合作方，应协助乙方完成施工任务，并确保施工质量。4.3第三方与甲方、乙方之间不存在任何合同关系，甲方、乙方不得直接向第三方提出合同主张。第五条第三方责任限额5.1甲方、乙方对第三方的责任限额：甲方、乙方对第三方的责任限额，应根据合同约定和法律法规的规定确定。5.2第三方对甲方、乙方的责任限额：第三方对甲方、乙方的责任限额，应根据合同约定和法律法规的规定确定。第六条第三方介入后的合同履行6.1第三方介入后，甲乙双方应继续履行原合同约定的义务。6.2第三方介入后，甲乙双方应按照第三方的要求，提供必要的施工条件和技术支持。6.3第三方介入后，甲乙双方应按照合同约定和法律法规的规定，履行合同履行过程中的监督、管理或协调职责。第七条第三方介入后的争议解决7.1甲乙双方与第三方之间发生的争议，应通过友好协商解决。如协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。7.2诉讼过程中，甲乙双方应继续履行合同，除非法院另有判决。第八条第三方介入后的保密条款8.1甲乙双方与第三方之间获悉的对方商业秘密，应予以保密。保密期限自合同生效之日起算，至合同终止或解除之日止。8.2未经对方同意，任何一方不得向第三方披露保密信息。第九条第三方介入后的不可抗力9.1甲乙双方或第三方因不可抗力导致不能履行合同的，应及时通知对方，并提供相关证明文件。9.2不可抗力事件发生后，甲乙双方或第三方应协商解决合同履行的办法。如不可抗力事件持续发生，甲乙双方或第三方应根据情况继续协商解决。第十条第三方介入后的其他约定10.1甲乙双方与第三方之间如有其他约定，应以书面形式补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。10.2如本合同的任何条款与法律规定相抵触，该条款将按法律规定执行，但不影响其他条款的有效性。第十一条第三方介入的签字盖章11.1本合同一式三份，甲乙双方各执一份，第三方持一份，签字盖章后生效。11.2双方代表在此证明，已阅读并理解本合同的所有条款，自愿签署并遵守本合同的约定。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：施工图纸和技术资料附件二：施工方案和施工组织设计附件三：第三方介入协议附件四：材料供应商名单附件五：分包商名单附件六：施工安全措施方案附件七：施工进度计划附件八：合同价格明细表附件九：付款凭证附件十：验收报告说明二：违约行为及责任认定：1.甲方未按约定时间支付合同价款：甲方应在合同约定的时间内支付合同价款，如未按约定时间支付，应承担迟延支付的违约金。示例说明：如果合同约定甲方在施工开始前支付50%的合同价款，而甲方未能在约定的时间内支付，则构成违约行为。甲方应按照迟延支付的天数，按日计算违约金，支付给乙方。2.乙方未按约定时间完成施工：乙方应在合同约定的时间内完成施工，如未按约定时间