建筑合同差价补充协议模板

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

建筑合同差价补充协议模板本合同目录一览1.总则1.1定义1.2解释1.3适用范围2.合同主体2.1甲方（业主）2.2乙方（施工方）3.差价补充协议3.1差价调整依据3.2差价计算方法3.3差价支付方式4.工程变更4.1变更范围4.2变更程序4.3变更导致的差价处理5.工期延误5.1延误原因5.2延误责任5.3延误导致的差价处理6.材料价格波动6.1波动范围6.2波动处理7.不可抗力7.1不可抗力事件7.2不可抗力导致的差价处理8.合同的解除和终止8.1解除和终止条件8.2解除和终止后的差价处理9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构10.法律适用和争议解决10.1法律适用10.2争议解决11.保密条款11.1保密内容11.2保密期限12.合同的修改和补充12.1修改和补充的条件12.2修改和补充的程序13.合同的生效、变更和解除13.1生效条件13.2变更条件13.3解除条件14.其他条款14.1通知和送达14.2附件14.3签字盖章第一部分：合同如下：1.总则1.1定义1.1.2本合同涉及的术语和定义，如无特殊说明，与项目合同中的定义相同。1.2解释1.2.1本合同的任何条款均应按照中华人民共和国法律解释。1.2.2本合同中的仅为方便阅读，不影响条款内容的解释。1.3适用范围1.3.1本合同适用于项目合同签订后，由于材料价格波动、工程变更、工期延误等原因导致的差价调整。2.合同主体2.1甲方（业主）2.1.1甲方是项目的合法所有者，负责对项目进行投资和监督。2.1.2甲方应按照项目合同的约定，向乙方支付工程进度款和竣工结算款。2.2乙方（施工方）2.2.1乙方是具有相应资质的施工企业，负责按照项目合同的约定完成项目建设。2.2.2乙方应按照本合同的约定，向甲方提交差价调整的申请和相关证明材料。3.差价补充协议3.1差价调整依据3.1.1本合同的差价调整依据为项目合同、国家及地方政策、市场行情等。3.1.2乙方应在发生差价调整情况后的10个工作日内，向甲方提交差价调整的申请。3.2差价计算方法3.2.1差价计算应按照项目合同约定的计价方式和计价规则进行。3.2.2乙方应提供差价计算的详细依据，包括材料价格、人工费用、机械使用费用等。3.3差价支付方式3.3.1差价支付应按照项目合同约定的支付方式进行。3.3.2甲方应在核实差价后的10个工作日内，向乙方支付差价款。4.工程变更4.1变更范围4.1.1工程变更包括设计变更、施工方法变更、材料品种变更等。4.1.2变更范围应符合项目合同和国家及地方相关法规的要求。4.2变更程序4.2.1变更申请应由甲方或乙方提出，并提交相关变更方案和图纸。4.2.2变更审批应按照项目合同约定的程序进行。4.3变更导致的差价处理4.3.1因工程变更导致的差价，按照本合同第3条的差价调整依据和计算方法进行处理。5.工期延误5.1延误原因5.1.1工期延误的原因包括不可抗力、甲方原因、乙方原因等。5.1.2延误原因的确认应按照项目合同约定的程序进行。5.2延误责任5.2.1因不可抗力导致的工期延误，双方互不承担责任。5.2.2因甲方原因导致的工期延误，甲方应承担相应责任。5.2.3因乙方原因导致的工期延误，乙方应承担相应责任。5.3延误导致的差价处理5.3.1因工期延误导致的差价，按照本合同第3条的差价调整依据和计算方法进行处理。6.材料价格波动6.1波动范围6.1.1材料价格波动范围按照国家及地方政策、市场行情确定。6.1.2波动范围的确认应按照项目合同约定的程序进行。6.2波动处理6.2.1材料价格波动超过合同约定范围时，乙方有权提出差价调整申请。6.2.2材料价格波动导致的差价，按照本合同第3条的差价调整依据和计算方法进行处理。第二部分：其他条款（略）8.合同的解除和终止8.1解除和终止条件8.1.1在合同履行过程中，如发生不可抗力事件导致无法继续履行合同，双方协商一致可以解除或终止合同。8.1.2甲方未按照项目合同约定支付工程进度款和竣工结算款，乙方有权解除合同。8.1.3乙方未按照项目合同约定完成项目建设，甲方有权解除合同。8.2解除和终止后的差价处理8.2.1合同解除或终止后，尚未支付的差价款应按照本合同第3条的差价调整依据和计算方法进行处理。8.2.2合同解除或终止后，乙方应按照甲方要求，完成项目的收尾工作，并承担相应费用。9.争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。9.1.2如协商不成，任何一方均有权向项目所在地的人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构9.2.1双方同意，争议解决机构为项目所在地人民法院。10.法律适用和争议解决10.1法律适用10.1.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。10.2争议解决10.2.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。10.2.2如协商不成，任何一方均有权向项目所在地的人民法院提起诉讼。11.保密条款11.1保密内容11.1.1双方在合同履行过程中获得的对方商业秘密、技术秘密、财务信息等，应予以保密。11.1.2保密内容的具体范围和期限，由双方在签订合同时另行约定。11.2保密期限11.2.1保密期限自本合同签订之日起计算，至合同解除或终止后的五年止。12.合同的修改和补充12.1修改和补充的条件12.1.1本合同的修改和补充，应由双方协商一致，并以书面形式作出。12.1.2修改和补充的内容不得与项目合同和国家及地方相关法规相抵触。12.2修改和补充的程序12.2.1修改和补充的协议，应经双方签字盖章后生效。12.2.2修改和补充的协议，应与本合同具有同等的法律效力。13.合同的生效、变更和解除13.1生效条件13.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。13.1.2本合同的生效，不代表项目合同的解除或终止。13.2变更条件13.2.1合同的变更应符合本合同第12条的修改和补充条件。13.2.2合同的变更应经双方协商一致，并以书面形式作出。13.3解除条件13.3.1合同的解除应符合本合同第8条的解除和终止条件。13.3.2合同的解除应经双方协商一致，并以书面形式作出。14.其他条款14.1通知和送达14.1.1双方之间的通知和送达，应以书面形式进行。14.1.2通知和送达地址，由双方在签订合同时另行约定。14.2附件14.2.1本合同的附件，包括项目合同、设计文件、技术规范等。14.2.2附件的效力，为本合同的组成部分。14.3签字盖章14.3.1本合同的签字盖章，应由双方授权代表进行。14.3.2签字盖章后，本合同即具有法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1第三方是指除甲方和乙方之外的，参与项目合同履行过程的的自然人、法人或其他组织。15.1.2第三方包括但不限于中介方、监理方、审计方、政府相关部门等。16.第三方介入的条件和程序16.1第三方介入的条件16.1.1第三方介入应基于项目合同的约定或甲乙双方的协商一致。16.1.2第三方介入应旨在协助甲乙双方解决合同履行过程中的争议或问题。16.2第三方介入的程序16.2.1第三方介入的程序应遵循项目合同的约定或甲乙双方的协商一致。16.2.2第三方介入的程序包括但不限于第三方selection、第三方介入协议的签订、第三方工作的开展、第三方报告的提交等。17.第三方介入后的责任分配17.1第三方介入后，甲乙双方应与第三方共同承担合同履行过程中的责任和义务。17.2第三方介入后，甲乙双方应按照项目合同的约定或第三方介入协议的约定，向第三方支付相应的费用。17.3第三方介入后，甲乙双方应根据第三方的报告或建议，采取相应的合同履行措施。18.第三方责任限额18.1第三方介入后，第三方应按照项目合同的约定或第三方介入协议的约定，承担相应的责任。18.2第三方责任限额包括但不限于第三方的工作范围、第三方的责任承担方式、第三方责任的上限等。18.3第三方介入后，甲乙双方应与第三方明确责任限额，并在相关协议中进行约定。19.第三方介入与合同变更19.1第三方介入不影响本合同的解除和终止条件。19.2第三方介入不影响本合同的争议解决方式。19.3第三方介入后，如发生合同变更，甲乙双方应与第三方协商一致，并签订相应的合同变更协议。20.第三方介入与合同的履行20.1第三方介入后，甲乙双方应按照项目合同的约定或第三方介入协议的约定，履行各自的合同义务。20.2第三方介入后，甲乙双方应协助第三方开展相关工作，并提供必要的信息和资料。20.3第三方介入后，甲乙双方应按照第三方的建议或报告，及时调整合同履行策略。21.第三方介入与保密条款21.1第三方介入后，第三方应遵守本合同的保密条款，包括但不限于保密内容、保密期限等。21.2第三方介入后，甲乙双方应与第三方协商一致，明确保密条款的适用范围和具体要求。22.第三方介入与合同的解除和终止22.1第三方介入后，合同的解除和终止应符合本合同第8条的解除和终止条件。22.2第三方介入后，合同的解除和终止不影响甲乙双方与第三方之间的权利义务关系。23.第三方介入与争议解决23.1第三方介入后，如发生争议，甲乙双方应通过友好协商解决。23.2第三方介入后，如协商不成，任何一方均有权向项目所在地的人民法院提起诉讼。24.第三方介入与法律适用和争议解决24.1第三方介入后，本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。24.2第三方介入后，甲乙双方与第三方之间的争议解决，应通过友好协商解决。24.3第三方介入后，如协商不成，任何一方均有权向项目所在地的人民法院提起诉讼。25.其他相关修正25.1甲乙双方与第三方之间的其他权利义务，包括但不限于费用支付、工作配合、信息共享等，应在相关协议中进行明确约定。25.2甲乙双方与第三方之间的其他争议或问题，应通过友好协商解决。如协商不成，任何一方均有权向项目所在地的人民法院提起诉讼。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.项目合同2.设计文件3.技术规范4.材料价格波动证明5.工程变更申请6.工期延误证明7.第三方介入协议8.第三方报告9.合同变更协议10.费用支付证明11.工作配合协议12.信息共享协议13.保密协议14.争议解决协议附件1：项目合同项目合同是甲乙双方签订的，规定了双方在项目中的权利义务、工作范围、工期、质量标准、价款支付等内容的详细协议。附件2：设计文件设计文件包括项目的施工图纸、设计说明书、设计变更通知等，用于指导项目的施工和验收。附件3：技术规范技术规范是指项目的施工技术要求、施工工艺、材料标准等，用于规范项目的施工过程。附件4：材料价格波动证明材料价格波动证明是指证明材料价格波动超过合同约定范围的证明文件，可以是市场行情报价、政府发布的价格信息等。附件5：工程变更申请工程变更申请是指乙方提出的因工程变更导致的差价调整的申请，应包括变更内容、变更原因、变更导致的差价计算等。附件6：工期延误证明工期延误证明是指证明工期延误超过合同约定范围的证明文件，可以是第三方审计机构的报告、甲方确认的工期延误通知等。附件7：第三方介入协议第三方介入协议是指甲乙双方与第三方签订的，明确第三方介入的条件、程序、责任分配、费用支付等内容的协议。附件8：第三方报告第三方报告是指第三方根据介入协议的约定，对项目合同履行过程中的争议或问题进行调查、评估、提出的建议或意见。附件9：合同变更协议合同变更协议是指甲乙双方签订的，对原合同内容进行修改和补充的协议。附件10：费用支付证明费用支付证明是指证明甲乙双方按照合同约定支付相关费用的证明文件，可以是支付凭证、银行转账记录等。附件11：工作配合协议工作配合协议是指甲乙双方签订的，明确双方在合同履行过程中的工作配合、信息共享、沟通机制等内容的协议。附件12：信息共享协议信息共享协议是指甲乙双方与第三方签订的，明确信息共享的内容、方式、保密等事项的协议。附件13：保密协议保密协议是指甲乙双方与第三方签订的，明确双方在合同履行过程中应保密的信息内容和保密期限的协议。附件14：争议解决协议争议解决协议是指甲乙双方与第三方签订的，明确争议解决的方式、机构、程序等内容的协议。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为及责任认定甲方违约行为包括但不限于：未能按约定期限支付工程进度款和竣工结算款；未能提供施工场地、施工条件等。甲方违约责任的认定标准为：按照项目合同约定承担违约责任，包括但不限于违约金、损害赔偿等。示例说明：如果甲方未能按约定期限支付工程进度款，甲方应按照合同约定支付逾期付款违约金。2.乙方违约行为及责任认定乙方违约行为包括但不限于