新工程施工合同范例

合同编号：__________合同双方：第一条工程概况1.1工程名称：_______1.2工程地点：_______1.3工程规模：_______1.4工程内容：_______1.5工程预算：_______第二条合同价格2.1本工程合同总价为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。2.2乙方报价是基于甲方提供的工程图纸、工程量清单及相关资料编制的，若在施工过程中，甲方要求增加或减少工程量，乙方有权根据实际情况调整合同价格。第三条合同工期3.1工程开工日期：_______3.2工程竣工日期：_______3.3乙方应按照约定的工期完成工程，如有特殊情况需延长工期，乙方应提前向甲方提出申请，经甲方批准后方可延长。第四条质量标准4.1乙方应按照国家标准、行业标准及甲方要求进行施工，确保工程质量。4.2工程验收标准：_______4.3工程验收程序：_______第五条合同的履行5.1甲方应按照约定时间支付合同价款，支付方式为：_______5.2乙方应按照约定的工期、质量标准完成工程，并承担施工过程中的安全责任。5.3甲方应提供施工所需的水、电、通信等基础设施，并保障施工场地周边的通行安全。第六条违约责任6.1乙方未按约定工期完成工程的，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价款的_______%。6.2甲方未按约定时间支付价款的，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的_______%。6.3因甲方原因导致工程无法正常进行的，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金。6.4因乙方原因导致工程质量不符合约定的，乙方应承担修复费用及因此产生的其他损失。第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且甲方支付完毕所有价款之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________注意事项及解决办法：1.合同的签订：在签订合同前，双方应仔细阅读合同条款，确保各自权益得到保障。如有疑问或需要修改的地方，应及时提出并进行协商。在签订合同时，双方代表应亲自签字或盖章，以确保合同的有效性。2.工程质量：乙方应严格按照国家标准、行业标准及甲方要求进行施工，确保工程质量。如工程质量不符合约定，乙方应承担修复费用及因此产生的其他损失。3.工期延误：乙方如未按约定工期完成工程，应向甲方支付违约金。甲方应合理行使违约金权利，避免滥用。4.价款支付：甲方应按照约定时间支付合同价款。如甲方未按约定时间支付价款，应向乙方支付滞纳金。乙方在收取滞纳金时，应合理行使权利，避免滥用。5.争议解决：双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。关键词语的法律名词解释：1.合同：合同是双方或多方当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。2.甲方：指新建工程项目的业主。3.乙方：指具备相应资质和能力的施工单位。4.工程质量：指工程符合国家标准、行业标准及甲方要求的情况。5.工期延误：指乙方未按约定工期完成工程的情况。6.违约金：指违约方应向守约方支付的赔偿金。7.滞纳金：指未按约定时间支付价款的一方应向另一方支付的违约金。8.争议解决：指双方在履行合同过程中发生的争议通过协商或诉讼等方式予以解决。特殊应用场合及补充条款：1.工程变更：如甲方在施工过程中要求增加或减少工程量，乙方有权根据实际情况调整合同价格。为避免争议，可在合同中增加一条关于工程变更的条款，明确变更的具体流程、价格调整方式等。2.不可抗力：如遇自然灾害、政策调整等不可抗力因素导致工程无法正常进行，双方可根据实际情况协商调整工期和费用。可在合同中增加一条关于不可抗力的条款，明确双方在不可抗力情况下的权利和义务。3.工程验收：为确保工程质量，双方应共同参与工程验收。如验收不合格，乙方应负责整改直至符合约定标准。可在合同中增加一条关于工程验收的条款，明确验收标准、程序及整改责任等。4.工期延误：如乙方未按约定工期完成工程，应向甲方支付违约金。为保护甲方权益，可在合同中增加一条关于工期延误的条款，明确违约金的计算方式、支付时间等。5.价款支付：甲方应按照约定时间支付合同价款。如甲方未按约定时间支付价款，应向乙方支付滞纳金。为保证乙方权益，可在合同中增加一条关于价款支付的条款，明确支付时间、滞