建筑安装施工合同案例

合同编号：__________建筑安装施工合同合同各方：名称：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________名称：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________鉴于甲方为房屋建筑项目的业主，拟委托乙方进行建筑安装施工；乙方具备相应的施工资质和能力，愿意接受甲方的委托，双方经协商一致，特订立本合同，以共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：包括但不限于建筑物的结构、给排水、供电、通风、空调、消防、智能化等系统的安装施工。1.5工程预算：本工程预算总金额为人民币____元整（大写：____________________元整），具体项目预算见附件。第二条合同价格2.1双方确认，本工程合同总价为人民币____元整（大写：____________________元整），包括工程设计、施工、材料、设备、人工、管理、税费等一切费用。2.2乙方应按照约定的工程内容和质量要求完成施工，不得擅自增加或减少工程量。如乙方确需增加工程量，需提前向甲方提出申请，经甲方确认后方可增加。2.3合同价款支付方式如下：（1）合同签订后____日内，甲方支付乙方工程总价款的____%；（2）工程进度达到____%时，甲方支付乙方工程总价款的____%；（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方工程总价款的____%；（4）剩余的工程总价款作为质量保证金，自工程竣工验收合格之日起保修期满后支付。第三条工程质量3.1乙方应按照国家和行业的相关标准、规范和设计要求进行施工，保证工程质量。3.2工程质量验收标准：（1）达到国家及行业相关标准、规范的要求；（2）符合设计文件及技术要求；（3）满足甲方使用的功能需求。3.3工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求及时整改，直至达到验收标准。整改费用由乙方承担。第四条工程进度4.1乙方应按照约定的工期完成施工。工程工期自合同签订之日起计算，至工程竣工验收合格之日止。4.2乙方如因自身原因导致工程进度延误，应承担相应的违约责任。第五条材料和设备5.1乙方应按照约定的材料和设备品牌、型号、质量标准等进行采购和施工。5.2乙方应保证所采购的材料和设备的合法性、安全性、可靠性，并负责办理相关手续。5.3甲方有权对乙方采购的材料和设备进行验收，如不符合约定，乙方应按照甲方的要求及时更换或整改。第六条安全文明施工6.1乙方应严格按照国家及行业的安全生产法律法规、规程标准进行施工，确保施工安全。6.2乙方应做好施工现场的文明施工管理，确保施工场地整洁、有序。6.3乙方应承担因施工原因造成的人身伤害、财产损失等一切责任。第七条违约责任7.1乙方如未按照约定完成工程，应按照合同总价的____%向甲方支付违约金。7.2乙方如未按照约定质量要求完成工程，应承担相应的整改费用，并支付违约金。7.3甲方如未按照约定支付价款，应按照逾期支付金额的____%向乙方支付违约金。7.4双方如有其他违约行为，应承担相应的违约责任。第八条争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格之日起失效。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________附件：工程预算明细表注意事项：1.合同的签订：双方在签订合同时，应仔细阅读合同条款，确保合同内容明确、详细，避免日后因条款不明确而产生的纠纷。2.工程质量：乙方应严格按照国家和行业的相关标准、规范和设计要求进行施工，确保工程质量。3.工程进度：乙方应按照约定的工期完成施工。如因乙方自身原因导致工程进度延误，乙方应承担相应的违约责任。4.材料和设备：乙方应保证所采购的材料和设备的合法性、安全性、可靠性。5.安全文明施工：乙方应严格按照国家及行业的安全生产法律法规、规程标准进行施工，确保施工安全。6.违约责任：双方应严格按照合同约定承担违约责任。如发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。关键词语的法律名词解释：1.建筑安装施工合同：是指建筑安装施工企业与建设单位之间，就建筑物的建筑安装工程进行约定，明确双方权利义务关系的合同。2.甲方：指建筑安装工程的委托方，即建设项目的主人或开发商。3.乙方：指接受甲方委托，承担建筑安装工程施工的企业。4.工程质量：指工程满足使用目的的各种性能指标，包括结构安全、使用功能、耐久性能等。5.工程进度：指工程按照约定的工期完成施工的过程。6.材料和设备：指用于建筑安装工程施工的建筑材料、建筑构配件和专用设备。7.安全文明施工：指在建筑安装工程施工过程中，遵守国家及行业的安全生产法律法规、规程标准，保证施工人员的人身安全和工程质量，同时保护环境，确保施工场地的整洁、有序。8.违约责任：指合同当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担的法律责任。特殊应用场合及补充条款：1.特殊情况：工程变更场景描述：如果在施工过程中，甲方由于设计需求或其他原因需要对工程进行变更，如何处理？补充条款：甲方如有变更需求，应提前通知乙方，并详细说明变更内容。乙方接到变更通知后，应尽快评估变更对工程进度、成本的影响，并向甲方提出变更报价。甲方确认变更报价后，乙方应按照新的约定进行施工。2.特殊情况：工程延期场景描述：由于不可抗力或其他特殊情况，导致工程进度延误，如何处理？补充条款：如遇不可抗力因素（如自然灾害、政策调整等），导致工程无法按约定工期完成，双方应协商延长工期。乙方如因自身原因导致工程进度延误，应承担相应的违约责任。3.特殊情况：材料设备更换场景描述：如果乙方采购的材料或设备不符合约定标准，甲方要求更换，如何处理？补充条款：乙方应保证所采购的材料和设备的合法性、安全性、可靠性。如