施工合同示范文本：建筑施工合同争议解决协议

合同编号：__________建筑施工合同争议解决协议甲方：_______（全称：_______）地址：_______代表人：_______联系电话：_______乙方：_______（全称：_______）地址：_______代表人：_______联系电话：_______第一条争议解决方式1.1双方在履行主合同过程中发生的任何争议，应通过友好协商解决；1.2如果协商不成，任何一方均可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。第二条争议解决条款的效力本争议解决协议是主合同不可分割的一部分，与主合同具有同等法律效力。本争议解决协议的修改、补充必须采用书面形式，经甲乙双方共同签署。第三条适用法律本争议解决协议的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。第四条其他4.1本争议解决协议一式两份，甲乙双方各执一份。4.2本争议解决协议自双方签字盖章之日起生效，有效期至主合同约定的工程竣工日期届满之日终止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：_______年_______月_______日注意事项：1.合同编号：确保填写正确的合同编号，以便于合同的管理和查询。2.甲方和乙方信息：准确填写甲方和乙方的全称、地址、代表人和联系电话，确保双方的联系方式畅通无阻。3.项目描述：在主合同中应详细描述项目的内容、工程量、工程地点等信息，以便于在争议解决时明确项目具体情况。4.争议解决方式：明确双方在发生争议时应通过友好协商解决，如果协商不成，则可以向甲方所在地的人民法院提起诉讼。5.争议解决条款的效力：强调本争议解决协议是主合同不可分割的一部分，与主合同具有同等法律效力。6.适用法律：明确本争议解决协议的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。7.其他：注意合同的签字盖章，确保合同的有效性。解决办法：1.友好协商：双方在发生争议时，应通过友好协商的方式进行解决，以达到双方都能接受的解决方案。2.法律途径：如果协商不成，任何一方均可向甲方所在地的人民法院提起诉讼，通过法律途径解决争议。关键词语的法律名词解释：1.甲方：指项目的业主，负责项目的投资和项目管理。2.乙方：指项目的施工单位，负责项目的施工实施。3.主合同：指甲乙双方签订的建筑施工合同，明确了双方在项目中的权利和义务。4.争议解决协议：指双方为明确在履行主合同过程中发生的争议解决的途径和方式而签订的协议。5.友好协商：指双方在发生争议时，通过相互沟通、协商，以达成共识的方式解决问题。6.诉讼：指任何一方在争议无法通过协商解决时，向法院提起的民事诉讼程序。特殊应用场合：1.工程项目的延期：由于不可抗力因素，如天气、材料供应问题等导致工程项目延期。2.工程质量的争议：甲方对乙方的施工质量不满，提出质量问题。3.工程款的支付：甲方未按照约定的时间或金额支付工程款。4.合同条款的变更：由于项目需求变化，需要对合同条款进行修改。5.工程项目的提前完成：工程项目提前完成，可能导致甲方提前支付工程款。附件列表：1.工程项目延期申请书2.不可抗力因素证明文件3.工程质量问题报告4.工程款支付证明文件5.合同条款变更申请书6.工程项目提前完成证明文件7.工程项目验收报告补充条款：1.若工程项目延期，乙方应向甲方提交延期申请书，并附上不可抗力因素的证明文件。甲方应在收到申请后的10个工作日内审批，并通知乙方。2.若甲方对乙方的施工质量不满，可以向乙方提出质量问题报告，并附上相关证据。乙方应在收到报告后的10个工作日内核实问题，并提出解决方案。若问题无法解决，双方可按照争议解决条款进行处理。3.若甲方未按照约定的时间或金额支付工程款，乙方有权暂停施工，并通知甲方。甲方应在收到通知后的10个工作日内支付应付款项，否则乙方有权依法追讨欠款。4.若项目需求发生变化，需要对合同条款进行修改，甲方应向乙方提交合同条款变更申请书，并附上相关文件。乙方应在收到申请后的10个工作日内核实变更内容，并与甲方协商确定变更后的条款。5.若工程项目提前完成，甲方有权提前支付工程款。乙方应在工程完成后向甲方提交工程项目提前完成证明文件，并附上相关证据。甲方应在收到文件后的10个工作日内支付工程款。6.工程项目验收报告应包括工程项目的完成情况、工程质量、工程量等