标准广告牌施工合同格式_第1页
标准广告牌施工合同格式_第2页
标准广告牌施工合同格式_第3页
标准广告牌施工合同格式_第4页
标准广告牌施工合同格式_第5页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

合同编号:__________标准广告牌施工合同格式一、广告牌施工内容1.1委托方委托承包方进行广告牌的制作、安装及拆除工作。1.2广告牌的具体尺寸、材质、设计方案等详见附件一。二、施工时间和地点2.1施工时间:自____年__月__日起至____年__月__日止。2.2施工地点:____省____市____区(县)____路____号。三、质量标准3.1承包方应按照附件一的设计方案进行施工,确保广告牌的制作质量、安装工艺及安全性能符合国家相关标准和行业规定。3.2广告牌施工完毕后,委托方有权对广告牌进行验收。如验收不合格,承包方应按照委托方的要求及时整改,直至达到约定的质量标准。四、合同价格4.1承包方应按照附件一的价格预算进行施工。附件一中的价格预算包括广告牌的制作成本、安装费用、拆除费用等。4.2委托方应在合同签订后七个工作日内支付合同总价的50%作为预付款。4.3剩余的50%款项在广告牌验收合格后支付。五、工期延误5.1由于承包方的过错导致施工进度延误的,应当按照延迟部分工程价款的1%向委托方支付违约金。5.2由于不可抗力等不可预见的原因导致施工进度延误的,双方互不承担违约责任。六、保密条款6.1双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等,应当予以保密。6.2保密期限自合同签订之日起算,至合同终止或履行完毕之日止。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。八、其他条款8.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期至合同约定的施工完毕之日止。甲方(盖章):乙方(盖章):签订日期:____年__月__日注意事项:1.明确合同主体:确保甲方(委托方)和乙方(承包方)的名称、地址、联系方式等基本信息准确无误。2.细化施工内容:详细描述广告牌的尺寸、材质、设计方案等,以避免后期因理解不一致而产生的纠纷。3.明确施工时间和地点:规定具体的施工起始日期、结束日期以及施工地点,确保双方对施工时间、地点有共同的认识。4.设定质量标准:明确广告牌的制作质量、安装工艺及安全性能应达到的国家标准和行业规定。5.价格预算和支付方式:详细列出广告牌施工的总价预算,并规定预付款及验收合格后的支付方式。6.工期延误:明确工期延误的原因、违约金的计算方式等。7.保密条款:规定双方在合同履行过程中应保密的信息范围、保密期限等。8.争议解决:明确双方在履行合同过程中发生争议的解决方式,如友好协商、诉讼等。解决办法:1.合同争议的解决:根据《中华人民共和国合同法》规定,合同争议可以通过协商、调解、仲裁或者诉讼等方式解决。2.工期延误的解决:根据《中华人民共和国合同法》规定,当事人一方未履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。3.质量问题的解决:根据《中华人民共和国产品质量法》规定,产品质量应当符合国家规定的标准,不得低于行业标准。如广告牌质量不符合约定,承包方应按照委托方的要求及时整改,直至达到约定的质量标准。4.保密信息的泄露:如一方违反保密条款,泄露对方商业秘密、技术秘密等,应当承担违约责任,并按照《中华人民共和国反不正当竞争法》等相关法律法规进行赔偿。法律名词解释:1.合同法:是指调整合同关系的法律规范总称,包括合同的订立、履行、变更、解除等法律行为。2.违约金:是指当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定时,按照约定或者法律规定向对方支付的一定数额的金钱。3.不可抗力:是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、社会事件等。4.商业秘密:是指不为公众所知悉,能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。5.仲裁:是指由双方当事人协议,将合同争议提交仲裁机构进行审理,并作出具有法律效力的裁决。6.诉讼:是指当事人依法向人民法院提起的解决合同争议的司法程序。特殊应用场合:1.政府项目:如果广告牌施工是为了政府项目,可能需要符合更多的规定和标准。补充条款:双方需遵守政府项目的相关法律法规,按照政府要求进行施工。2.夜间施工:如果因为特殊原因需要在夜间进行施工,需要考虑夜间施工对周围居民的影响。补充条款:双方应尽量减少夜间施工对周围居民的影响,如提前通知、降低噪音等。3.高空作业:广告牌施工可能涉及高空作业,需要注意工人的安全。补充条款:乙方应保证施工过程中工人的安全,严格按照高空作业的安全规定进行施工。4.紧急项目:如果广告牌施工是因为紧急项目需要,可能需要乙方尽快完成施工。补充条款:乙方应在甲方要求的紧急

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论